2024年回迁房购房合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年回迁房购房合同本合同目录一览1.1合同当事人信息1.2房屋基本信息1.3购房价格及付款方式1.4合同签订及生效日期1.5房屋交付及验收1.6违约责任1.7争议解决方式1.8合同解除及终止1.9合同附件1.10合同变更1.11合同解除条件1.12合同终止条件1.13其他约定事项1.14合同签署及生效第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1.1购房人姓名：_______1.1.2购房人身份证号码：_______1.1.3购房人联系电话：_______1.2.1开发商名称：_______1.2.2开发商营业执照号码：_______1.2.3开发商法定代表人：_______1.2.4开发商联系电话：_______第二条房屋基本信息2.1.1房屋坐落地址：_______2.1.2房屋所有权证号：_______2.1.3房屋建筑面积：_______平方米2.1.4房屋用途：_______2.1.5房屋结构：_______2.1.6房屋竣工日期：_______第三条购房价格及付款方式3.1.1购房总价：_______元3.1.2付款方式：（1）首付款：_______元，于合同签订之日起_______日内支付；（2）尾款：_______元，于房屋交付前_______日内支付。3.1.3付款时间及方式：（1）首付款：以银行转账方式支付至开发商指定账户；（2）尾款：以银行转账方式支付至开发商指定账户。第四条合同签订及生效日期4.1合同签订日期：_______4.2合同生效日期：自合同签订之日起_______日内生效。第五条房屋交付及验收5.1.1房屋交付日期：_______5.1.2房屋交付条件：（1）房屋结构安全；（2）房屋室内装修符合合同约定；（3）房屋配套设施齐全。5.1.3房屋验收：购房人应在房屋交付日期前_______日内对房屋进行验收，如有问题应及时通知开发商。第六条违约责任6.1.1购房人违约：（1）未按合同约定支付购房款的，应向开发商支付_______的违约金；（2）未按合同约定进行房屋验收的，视为已验收合格。6.1.2开发商违约：（1）未按合同约定交付房屋的，应向购房人支付_______的违约金；（2）交付的房屋不符合合同约定的，应承担相应的修复责任。第七条争议解决方式7.1合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条争议解决方式8.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；8.2协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同解除及终止9.1合同解除：（1）因不可抗力致使合同无法履行的，经双方协商一致，可以解除合同；（2）因一方违约致使合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任；（3）合同约定的解除条件成就时，合同自动解除。9.2合同终止：（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）法律、法规规定的其他合同终止情形。第十条合同附件10.1本合同附件包括：（1）房屋所有权证复印件；（2）房屋测绘报告复印件；（3）购房款支付凭证；（4）其他双方约定的文件。第十一条合同变更11.1本合同在履行过程中，如需变更，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议。11.2变更后的合同具有同等法律效力。第十二条合同解除条件12.1购房人单方面解除合同的条件：（1）房屋质量问题严重影响正常居住使用；（2）开发商未按合同约定交付房屋；（3）双方约定的其他解除条件。12.2开发商单方面解除合同的条件：（1）购房人未按合同约定支付购房款；（2）购房人提供虚假信息导致合同无法履行；（3）双方约定的其他解除条件。第十三条合同终止条件13.1合同履行完毕；13.2合同解除；13.3法律、法规规定的其他合同终止情形。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方之外的，为协助合同履行或提供相关服务而介入合同关系的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方、担保方、物业服务方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同关系应经甲乙双方书面同意，并由第三方签署相关协议或合同。15.2.2第三方介入的具体方式、职责和权利应在相关协议或合同中明确约定。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照相关协议或合同的规定，履行其职责，确保合同目的的实现。15.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以履行其职责。15.4.2第三方有权根据合同约定或法律法规的规定，对甲乙双方的行为进行监督和指导。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应替代甲乙双方的权利和义务。15.5.2第三方介入合同关系后，其与甲乙双方的权利和义务关系由相关协议或合同约定。15.5.3第三方在介入合同关系前，应明确告知甲乙双方其介入的目的、职责和可能产生的风险。15.6第三方责任限额15.6.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.6.2第三方责任限额由甲乙双方在相关协议或合同中约定，但不得低于法律规定的最低限额。15.6.3若第三方责任限额不足以弥补甲乙双方损失的，甲乙双方可另行追究第三方责任。15.7第三方介入后的额外条款（1）15.1.1和15.1.2条款应明确第三方介入的具体类型和职责；（2）15.3和15.4条款应详细规定第三方的具体职责和权利；（3）15.6条款应明确第三方的责任限额；（4）15.7条款应增加第三方介入后的合同履行、争议解决等条款。15.7.2甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体流程，包括：（1）第三方介入的申请和批准；（2）第三方介入的具体时间、地点和方式；（3）第三方介入期间的合同履行和变更；（4）第三方介入结束后的合同履行和争议解决。15.8第三方介入后的合同变更15.8.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。15.8.2变更后的合同具有同等法律效力，甲乙双方和第三方应共同遵守。15.9第三方介入后的争议解决15.9.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决。15.9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。15.9.3第三方作为争议一方时，其争议解决方式与其他争议方相同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋所有权证复印件要求：复印件需加盖公章，与原件一致。说明：证明房屋所有权归属的合法有效文件。2.房屋测绘报告复印件要求：复印件需加盖测绘机构公章，与原件一致。说明：证明房屋面积、结构等测绘数据的合法有效文件。3.购房款支付凭证要求：支付凭证需加盖付款方公章，与银行记录一致。说明：证明购房款支付情况的合法有效文件。4.房屋交付确认单要求：交付确认单需双方签字盖章。说明：证明房屋交付及验收情况的合法有效文件。5.合同变更协议要求：变更协议需双方签字盖章。说明：证明合同变更情况的合法有效文件。6.争议解决协议要求：协议需双方签字盖章。说明：证明争议解决方式的合法有效文件。7.第三方介入协议要求：协议需甲乙双方及第三方签字盖章。说明：证明第三方介入合同关系的合法有效文件。8.其他双方约定的文件要求：文件需双方签字盖章。说明：证明双方其他约定事项的合法有效文件。说明二：违约行为及责任认定：1.购房人违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付购房款。责任认定：购房人应向开发商支付_______的违约金。示例：购房人未按合同约定支付首付款，应向开发商支付相当于首付款_______的违约金。2.开发商违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定交付房屋。责任认定：开发商应向购房人支付_______的违约金。示例：开发商未按合同约定交付房屋，应向购房人支付相当于房屋总价_______的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按相关协议或合同履行职责。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任。示例：第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方损失，应赔偿损失金额_______。4.争议解决违约行为及责任认定违约行为：一方未按约定参与争议解决。责任认定：违约方应承担相应的责任。示例：一方未按约定参与争议解决，应承担由此产生的额外费用_______。全文完。2024年回迁房购房合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4证件号码2.回迁房项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目类型2.5项目批准文号3.回迁房购房价格3.1购房面积3.2购房单价3.3购房总价3.4付款方式3.5付款期限4.交付条件及时间4.1交付条件4.2交付时间4.3逾期交付责任5.产权转移及登记5.1产权转移方式5.2产权登记手续5.3产权登记费用6.质量与保修6.1质量标准6.2保修期限6.3保修责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担方式7.3违约金8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后的责任10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.其他约定11.1不可抗力条款11.2通知方式11.3附件12.合同附件12.1回迁房项目规划图12.2回迁房购房合同附件13.合同签订日期14.合同份数及保管第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系电话]1.4证件号码甲方证件号码：[甲方证件号码]乙方证件号码：[乙方证件号码]2.回迁房项目概况2.1项目名称[回迁房项目名称]2.2项目地址[回迁房项目具体地址]2.3项目规模[回迁房项目规模描述]2.4项目类型[回迁房项目类型，如住宅、商业等]2.5项目批准文号[回迁房项目批准文号]3.回迁房购房价格3.1购房面积[购房面积，如：100平方米]3.2购房单价[购房单价，如：每平方米10000元]3.3购房总价[购房总价，如：1000000元]3.4付款方式[付款方式，如：一次性付款、分期付款等]3.5付款期限[付款期限，如：自合同签订之日起30日内付清全部房款]4.交付条件及时间4.1交付条件[交付条件，如：房屋结构完整、设施齐全、验收合格等]4.2交付时间[交付时间，如：自房屋竣工验收合格之日起30日内]4.3逾期交付责任[逾期交付责任，如：每逾期一日，甲方应向乙方支付相当于购房总价千分之一的违约金]5.产权转移及登记5.1产权转移方式[产权转移方式，如：通过买卖合同转移]5.2产权登记手续[产权登记手续，如：办理房屋所有权转移登记]5.3产权登记费用[产权登记费用，如：由甲方承担]6.质量与保修6.1质量标准[质量标准，如：符合国家相关建筑工程质量标准]6.2保修期限[保修期限，如：自房屋交付之日起五年]6.3保修责任[保修责任，如：在保修期内，因房屋质量问题造成的损失由甲方负责维修或赔偿]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1除非合同另有约定，争议解决机构为[具体机构名称]。8.3争议解决程序8.3.1双方应按照争议解决机构的规定提交争议解决申请；8.3.2争议解决机构应在收到申请后[具体时间，如：30日内]决定是否受理；8.3.3争议解决机构应在受理后[具体时间，如：60日内]作出裁决。9.合同解除9.1解除条件9.1.1任何一方违反合同约定，导致合同目的无法实现；9.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行；9.1.3双方协商一致解除合同。9.2解除程序9.2.1提出解除的一方应书面通知对方；9.2.2收到通知的一方应在[具体时间，如：15日内]回复是否同意解除；9.2.3双方同意解除的，应签订解除合同协议。9.3解除后的责任9.3.2因解除合同而产生的损失，由责任方承担。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章；10.1.2甲方收到全部房款；10.1.3房屋交付条件满足。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的期限届满；10.2.2合同解除；10.2.3合同因其他原因终止。10.3合同终止后的处理10.3.2双方应相互返还因合同履行所取得的财产。11.其他约定11.1不可抗力条款11.1.1不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等；11.1.2发生不可抗力，双方应协商解决合同履行问题。11.2通知方式11.2.1除非合同另有约定，通知应以书面形式通过[具体方式，如：快递、电子邮件等]送达。11.3附件回迁房购房合同附件；回迁房项目规划图；相关审批文件。12.合同附件12.1回迁房项目规划图12.2回迁房购房合同附件房屋产权证明文件房屋质量保证书其他相关文件13.合同签订日期[合同签订日期，如：2024年5月1日]14.合同份数及保管14.1本合同一式[具体份数，如：两份]，甲乙双方各执一份；14.2合同自双方签字盖章之日起生效；14.3合同保管：甲方保管一份，乙方保管一份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所称的第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）之外的，在合同履行过程中提供相关服务或协助的个人或机构，包括但不限于中介方、评估机构、监理方、律师等。2.第三方介入的引入3.第三方介入的审批3.1任何第三方介入前，应经甲方和乙方书面同意。4.第三方介入的职责4.1第三方应按照双方的要求和本合同的约定，提供专业服务或协助。5.第三方介入的费用5.1第三方介入产生的费用，除合同另有约定外，由引入方承担。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额，应在本合同中明确约定，具体如下：6.1.1第三方因其自身原因导致合同履行受阻或违约，应承担相应的违约责任，但责任限额不超过其提供服务的费用总额；6.1.2第三方因其提供的服务质量或协助不力导致合同履行受阻或违约，应承担相应的违约责任，但责任限额不超过因其服务导致甲方或乙方遭受的直接经济损失；6.1.3第三方因不可抗力导致合同履行受阻或违约，不承担责任。7.第三方与其他各方的权利与义务7.1第三方介入后，与甲方和乙方的权利义务关系如下：7.1.1第三方应遵守本合同的约定，并接受甲方和乙方的监督；7.1.2甲方和乙方应尊重第三方的专业判断和独立意见；7.1.3第三方应向甲方和乙方提供必要的信息和报告，以便甲方和乙方了解合同履行情况。8.第三方变更与退出8.1第三方变更：任何第三方介入后，如需更换第三方，应经甲方和乙方书面同意，并签订补充协议。8.2第三方退出：第三方因故退出时，应提前[具体时间，如：30日]通知甲方和乙方，并协助完成退出前的相关工作。9.第三方介入的具体条款9.1中介方：中介方应协助双方完成房屋交易手续，并收取中介服务费。中介服务费的具体数额和支付方式由双方另行约定。9.2评估机构：评估机构应按照国家标准和方法对回迁房进行评估，并出具评估报告。评估费用由甲方承担。9.3监理方：监理方应按照合同约定对回迁房建设过程进行监督，确保工程质量。监理费用由甲方承担。9.4律师：律师应提供法律咨询和代理服务，费用由双方根据实际情况协商确定。10.第三方介入的风险提示10.1第三方介入可能会增加合同履行的复杂性和不确定性，甲方和乙方应充分了解并评估相关风险；10.2甲方和乙方应确保第三方具备相应的资质和能力，以避免因第三方原因导致合同履行受阻。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议，应由第三方自行解决；11.2若第三方无法自行解决，争议应按照本合同约定的争议解决方式处理。12.第三方介入的补充条款12.1本合同未尽事宜，由甲方、乙方和第三方协商解决；12.2本补充条款作为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.回迁房购房合同附件房屋产权证明文件说明：提供房屋所有权证书或产权证明文件的原件或复印件，以证明房屋的产权归属。房屋质量保证书说明：由开发商或施工单位提供，保证房屋在交付时符合国家规定的质量标准。相关审批文件说明：包括但不限于建设项目规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程竣工验收报告等。2.回迁房项目规划图说明：展示回迁房项目的整体布局、建筑风格、绿化情况等。3.付款凭证说明：提供支付购房款的银行转账记录、现金支付凭证等。4.交付验收记录说明：记录房屋交付时的验收情况，包括房屋结构、设施、环境等。5.争议解决相关文件说明：包括但不限于争议解决协议、法院判决书、仲裁裁决书等。6.第三方介入相关文件说明：包括但不限于第三方服务合同、第三方资质证明、第三方服务报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：1.1逾期交付房屋1.2房屋质量不符合约定1.3未按约定支付购房款乙方违约行为：2.1逾期支付购房款2.2未按约定办理产权转移手续2.3未按约定交付房屋2.责任认定标准甲方责任认定：2.1逾期交付房屋：每逾期一日，甲方应向乙方支付相当于购房总价千分之一的违约金。2.2房屋质量不符合约定：甲方应负责维修或赔偿损失。2.3未按约定支付购房款：每逾期一日，甲方应向乙方支付相当于未付购房款千分之一的违约金。乙方责任认定：2.4逾期支付购房款：每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于未付购房款千分之一的违约金。2.5未按约定办理产权转移手续：乙方应承担相应的法律责任。2.6未按约定交付房屋：乙方应承担相应的法律责任。3.违约行为示例说明甲方逾期交付房屋：示例：合同约定房屋交付时间为2024年5月1日，但甲方于2024年5月15日才交付房屋，甲方应向乙方支付相当于购房总价千分之一的违约金，即1000元。乙方逾期支付购房款：示例：合同约定乙方应在2024年5月1日前支付全部购房款，但乙方于2024年5月10日才支付，乙方应向甲方支付相当于未付购房款千分之一的违约金，即1000元。全文完。2024年回迁房购房合同2本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则2.合同主体及权益2.1甲方（回迁方）信息2.2乙方（开发商）信息2.3甲方、乙方权益保障3.回迁房基本情况3.1回迁房位置、面积3.2回迁房性质、用途3.3回迁房配套设施4.回迁房价格及付款方式4.1回迁房价格确定4.2付款方式及期限4.3逾期付款的违约责任5.交房时间及条件5.1交房时间5.2交房条件5.3逾期交房的违约责任6.产权登记及过户6.1产权登记6.2房产过户6.3产权转移登记费用7.违约责任及争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3诉讼管辖8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止合同后的处理9.合同附件及补充条款9.1合同附件9.2补充条款10.合同生效及修改10.1合同生效10.2合同修改11.其他约定事项11.1不可抗力11.2合同解释11.3合同份数12.甲方声明12.1甲方承诺12.2甲方责任13.乙方声明13.1乙方承诺13.2乙方责任14.合同签署及见证14.1合同签署14.2合同见证第一部分：合同如下：1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的原则本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。2.合同主体及权益2.1甲方（回迁方）信息甲方全称：__________________甲方地址：__________________甲方法定代表人：__________________2.2乙方（开发商）信息乙方全称：__________________乙方地址：__________________乙方法定代表人：__________________2.3甲方、乙方权益保障本合同中，甲方和乙方的合法权益均受到法律保护。3.回迁房基本情况3.1回迁房位置、面积回迁房位于：__________________回迁房建筑面积：__________________平方米3.2回迁房性质、用途回迁房性质：__________________回迁房用途：__________________3.3回迁房配套设施回迁房配套设施包括：__________________4.回迁房价格及付款方式4.1回迁房价格确定回迁房价格按平方米计算，单价为：__________________元/平方米。4.2付款方式及期限甲方应于签订本合同之日起：__________________日内支付首期款：__________________元。剩余房款应于交房前：__________________日内付清。4.3逾期付款的违约责任若甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款总额的：__________________%作为违约金。5.交房时间及条件5.1交房时间乙方应于：__________________前将回迁房交付甲方。5.2交房条件5.3逾期交房的违约责任若乙方逾期交房，应向甲方支付逾期交房总额的：__________________%作为违约金。6.产权登记及过户6.1产权登记乙方应于：__________________内办理完毕回迁房产权登记手续。6.2房产过户乙方应协助甲方办理房产过户手续。6.3产权转移登记费用产权转移登记费用由：__________________承担。7.违约责任及争议解决7.1违约责任本合同双方均应严格履行合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。7.2争议解决方式如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向：__________________申请仲裁或向：__________________提起诉讼。7.3诉讼管辖本合同的诉讼管辖地为：__________________。8.合同解除及终止8.1合同解除条件1.一方严重违约，另一方在接到违约通知后：__________________日内未采取补救措施的；2.不可抗力导致合同无法继续履行；3.经双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件1.合同约定的期限届满；2.乙方按照合同约定交付回迁房，甲方接收完毕；3.双方协议终止合同。8.3解除或终止合同后的处理1.合同解除或终止后，双方应按照本合同约定和法律规定，妥善处理相关事宜；2.甲方已支付的款项，乙方应按合同约定退还；3.乙方应将回迁房的产权过户至甲方名下。9.合同附件及补充条款9.1合同附件本合同附件包括但不限于：1.回迁房测绘报告；2.甲方付款凭证；3.乙方交房凭证。9.2补充条款本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.合同生效及修改10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同修改本合同的修改必须以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。11.其他约定事项11.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。11.2合同解释本合同的解释权归双方共同拥有。11.3合同份数本合同一式：__________________份，甲乙双方各执：__________________份。12.甲方声明12.1甲方承诺甲方承诺所提供的信息真实、准确、完整。12.2甲方责任甲方对本合同项下的回迁房享有合法使用权，如有纠纷，甲方应承担相应责任。13.乙方声明13.1乙方承诺乙方承诺按照合同约定，按时交付合格的回迁房。13.2乙方责任乙方对本合同项下的回迁房负有质量保证责任，如有质量问题，乙方应负责修复或赔偿。14.合同签署及见证14.1合同签署本合同由甲乙双方授权代表签字（或盖章）。14.2合同见证本合同自签字（或盖章）之日起，由：__________________见证。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中，各方的合法权益得到保障，提高合同履行的效率和质量。16.第三方介入的介入方式16.1中介方中介方是指在甲乙双方之间提供中介服务的机构，其职责是协助双方达成合同，并监督合同的履行。16.2评估机构16.3监理机构监理机构是指在合同履行过程中，对回迁房建设过程进行监督的机构，其职责是确保工程质量符合合同约定。17.第三方介入的职责与权利17.1职责1.中介方：协助甲乙双方达成合同，监督合同履行，调解合同履行过程中的纠纷。2.评估机构：对回迁房进行评估，出具评估报告。3.监理机构：监督回迁房建设过程，确保工程质量。17.2权利1.中介方：有权获得中介服务费用；有权在合同履行过程中介入，监督合同履行。2.评估机构：有权要求甲乙双方提供必要的资料；有权对回迁房进行现场检查。3.监理机构：有权对回迁房建设过程进行检查；有权要求甲乙双方整改质量问题。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失时，所应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定1.中介方：中介服务费用的一定比例，具体比例由双方协商确定。2.评估机构：评估费用的两倍，最高不超过：__________________元。3.监理机构：监理服务费用的一定比例，具体比例由双方协商确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分1.中介方：对中介服务过程中的损失负责；对合同履行过程中