2024年某城市道路土石方工程承包协议版B版_第1页
2024年某城市道路土石方工程承包协议版B版_第2页
2024年某城市道路土石方工程承包协议版B版_第3页
2024年某城市道路土石方工程承包协议版B版_第4页
2024年某城市道路土石方工程承包协议版B版_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某城市道路土石方工程承包协议版B版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限2.承包商责任2.1承包商资质2.2承包商义务2.2.1工程设计2.2.2施工安排2.2.3人员与设备2.2.4材料供应2.2.5质量控制2.2.6安全措施2.3工程变更3.业主责任3.1业主义务3.1.1付款条件3.1.2工程审批3.1.3施工许可3.1.4现场交接3.1.5不可抗力3.2业主权利3.2.1监督权3.2.2终止权3.2.3索赔权4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3付款方式4.4进度付款4.5竣工结算5.工期延误5.1延误责任5.2工期延长5.3违约金计算6.质量保证6.1质量标准6.2检验程序6.3质量问题处理7.安全与环保7.1安全规定7.2安全事故处理7.3环保要求8.保险8.1承包商保险8.2业主保险9.争端解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.违约责任11.1承包商违约11.2业主违约12.一般规定12.1语言12.2法律的适用12.3通知12.4合同附件13.合同附件13.1工程量清单13.2设计图纸13.3技术规范13.4其他技术文件14.其他约定14.1保密条款14.2知识产权14.3不可预见物质条件14.4法律变化14.5争议解决方式第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1工程名称:2024年某城市道路土石方工程1.2工程地点:位于某城市规划区域内,具体位置详见附件一。1.3工程规模:工程包括但不限于道路土石方开挖、运输、回填及场地平整等,具体工程量及要求详见附件二。1.4工程期限:本工程的开工日期为合同签订后的一个月内,预计竣工日期为开工日期起算的六个月内。具体日期及进度安排详见附件三。第二条承包商责任2.1承包商资质:承包商须具备国家相关部门核发的土石方工程专业承包资质,并提供资质证书复印件。2.2承包商义务2.2.1工程设计:承包商应根据业主提供的工程要求和现场条件,制定合理的工程设计方案,并报业主审批。2.2.2施工安排:承包商应按照合同约定的工程量和质量要求,合理安排施工计划和人员设备配置,确保工程按期完成。2.2.3人员与设备:承包商应具备具备专业技能和经验的施工人员,并保证施工设备的安全性和正常运行。2.2.4材料供应:承包商应按照设计方案和合同要求,采购合格的施工材料,并保证材料供应的及时性。2.2.5质量控制:承包商应建立健全的质量管理体系,对施工过程进行严格监控,确保工程质量符合合同要求。2.2.6安全措施:承包商应制定施工现场的安全管理制度和应急预案,并对施工现场进行定期安全检查,确保施工现场的安全。2.3工程变更:如因设计或其他原因导致工程变更,承包商应按照业主的要求及时调整施工方案,并报业主审批。第三条业主责任3.1业主义务3.1.1付款条件:业主按照承包商提交的工程进度付款申请,对完成的工程量进行验收合格后支付相应款项。3.1.2工程审批:业主应按照合同约定,办理相关工程审批手续,确保工程合法进行。3.1.3施工许可:业主应向有关部门申请施工许可,并在合同约定的时间内提供施工许可证。3.1.4现场交接:业主应在本合同签订后七个工作日内,将施工现场移交给承包商,并提供现场施工所需的必要条件。3.1.5不可抗力:如因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应协商解决,根据实际情况调整工程进度和付款计划。3.2业主权利3.2.1监督权:业主有权对施工现场进行定期或不定期的检查,要求承包商按照合同要求进行施工。3.2.2终止权:业主在合同履行过程中,如发现承包商严重违约,有权终止合同,并要求承包商承担相应的违约责任。3.2.3索赔权:如因业主原因导致承包商损失,承包商有权向业主提出索赔,要求业主赔偿损失。第四条合同价格4.1合同总价:合同总价为本工程的设计、施工、材料及设备等费用总和,具体金额详见附件四。4.2价格调整:合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可预见因素,双方可协商进行价格调整。4.3付款方式:业主按照承包商提交的工程进度付款申请,对完成的工程量进行验收合格后支付相应款项。4.4进度付款:进度付款的具体付款周期和比例,详见附件五。4.5竣工结算:工程竣工后,承包商应向业主提交竣工结算报告,双方按照合同约定的价格进行最终结算。第五条工期延误5.1延误责任:如因承包商原因导致工程延误,承包商应按照合同约定向业主支付违约金。5.2工期延长:如因不可抗力或其他不可预见因素导致工程延误,双方应协商延长工期。5.3违约金计算:违约金的计算方式及金额,详见附件六。第六条质量保证6.1质量标准:本工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同要求。6.2检验程序:承包商应按照合同约定,对施工过程进行自检、互检和专检,确保工程质量。6.3质量问题处理:如发现质量问题,承包商应第八条保险8.1承包商保险:承包商应为其施工人员、设备及材料购买必要的保险,包括但不限于工伤保险、意外伤害保险等,并承担相应保险费用。8.2业主保险:业主应为其拥有的财产购买必要的保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任保险等,并承担相应保险费用。第九条争端解决9.1协商解决:双方应积极协商解决合同履行过程中的任何争议和分歧。9.2调解解决:如协商不成,双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决:如调解不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4法律途径:如采取法律途径,双方同意适用中华人民共和国法律,并接受合同签订地人民法院的管辖。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序:合同履行过程中,如双方同意对合同内容进行变更,应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。10.3合同终止条件:本合同在工程竣工并完成验收手续后终止。第十一条违约责任11.1承包商违约:如承包商未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,向业主支付违约金,并赔偿因此给业主造成的损失。11.2业主违约:如业主未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,向承包商支付违约金,并赔偿因此给承包商造成的损失。第十二条一般规定12.1语言:本合同的语言为中文。12.2法律的适用:本合同的履行及解释均适用中华人民共和国法律。12.3通知:双方应以书面形式互相通知对方,通知事项应以书面形式送达对方指定的地址和联系方式。12.4合同附件:本合同的附件为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1工程量清单:详见附件七。13.2设计图纸:详见附件八。13.3技术规范:详见附件九。13.4其他技术文件:详见附件十。第十四条其他约定14.1保密条款:双方应对合同内容及与合同履行相关的保密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权:双方同意,本合同涉及的知识产权归属按照相关法律法规和双方约定处理。14.3不可预见物质条件:如遇不可预见的物质条件导致工程变更或延误,双方应协商解决。14.4法律变化:如因法律变化导致合同内容违法,双方应按照新的法律规定予以调整。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出本工程所需的所有土石方开挖、运输、回填及场地平整等工程量,包括工程量名称、数量、单位、工程单价等信息。附件二:设计图纸包含本工程的完整设计图纸,包括工程布局、施工细节、材料要求等信息。附件三:技术规范详细列出本工程所需遵循的技术规范和标准,包括施工工艺、材料要求、质量标准等信息。附件四:合同总价明细表详细列出本工程的设计、施工、材料及设备等费用总和,包括各项费用的名称、金额等信息。附件五:进度付款明细表详细列出合同履行过程中的进度付款周期、比例及付款金额等信息。附件六:违约金计算公式及标准明确违约金的计算方式及标准,包括计算公式、计算依据等信息。附件七:施工组织设计详细列出承包商的施工组织设计,包括施工计划、人员设备配置、施工工艺等信息。附件八:安全施工方案明确承包商的安全施工方案,包括安全措施、应急预案等信息。附件九:材料供应计划详细列出承包商提供的材料供应计划,包括材料名称、数量、供应时间等信息。附件十:其他技术文件包括与本工程相关的其他技术文件,如施工日志、验收报告等信息。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.承包商未按照合同约定完成工程进度或质量不符合合同要求。2.承包商未按照合同约定提供材料或设备。3.承包商未按照合同约定履行安全措施或发生安全事故。4.业主未按照合同约定支付进度款项或延迟支付。5.业主未按照合同约定提供施工场地或延迟提供。6.双方未按照合同约定履行各自的权利和义务。责任认定:1.承包商违约:承包商应承担违约责任,向业主支付违约金,并赔偿因此给业主造成的损失。示例说明:如承包商未按照合同约定完成工程进度,业主有权依据附件六中的违约金计算公式要求承包商支付违约金,并有权要求承包商赔偿因工程延误导致的间接损失。2.业主违约:业主应承担违约责任,向承包商支付违约金,并赔偿因此给承包商造成的损失。示例说明:如业主未按照合同约定支付进度款项,承包商有权依据附件六中的违约金计算公式要求业主支付违约金,并有权要求业主赔偿因延迟支付导致的间接损失。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。本合同中的应用:如因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应协商解决,根据实际情况调整工程进度和付款计划。2.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的违约赔偿金。本合同中的应用:如一方违约,另一方有权依据附件六中的违约金计算公式要求违约方支付违约金。3.工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的竣工日期。本合同中的应用:如发生工期延误,双方应按照合同约定协商延长工期,并依据附件六中的违约金计算公式要求违约方支付违约金。4.质量标准:指工程质量应符合的国家相关法律法规、行业标准及合同要求。本合同中的应用:承包商

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论