机场扩建项目室外管网施工合同

机场扩建项目室外管网施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主拟对机场进行扩建，其中包括室外管网施工；2.施工方具备室外管网施工的资质和经验，愿意承担该工程的施工；3.双方希望通过平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同完成该工程；双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程范围和内容1.1工程范围：机场扩建项目室外管网施工，包括但不限于管网设计、材料采购、施工、验收、保修等。1.2工程内容：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成室外管网的施工。第二条施工标准和质量2.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。2.2施工方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程符合设计要求。2.3施工完成后，施工方应负责组织验收，确保工程合格。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的工期完成施工，工期自开工之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第四条工程款项4.1双方同意，工程款项按照工程进度和质量情况进行支付。4.2甲方应按照双方约定的付款节点及时支付款项，否则应承担违约责任。4.3施工方完成施工并验收合格后，甲方应支付剩余款项。第五条保修5.1施工方应对施工的工程承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算。5.2施工方在保修期内如发生质量问题，应负责及时修复，并承担相应费用。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按照约定工期完成施工，应支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同金额的千分之一。6.3甲方如未按照约定付款，应支付违约金，违约金计算方式同上。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.机场扩建项目室外管网施工图纸2.施工方案和施工组织设计3.材料采购清单和规格说明书4.工程验收标准和方法5.保修条款和保修范围6.违约金计算公式和相关法律依据7.甲方和乙方资质证明文件8.相关法律法规和行业标准、规范二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工2.施工方未按照施工图纸和技术要求进行施工3.施工方材料不合格或采购不及时4.甲方未按照约定付款5.甲方未提供施工图纸和技术要求6.甲方未按照约定时间提供施工现场7.甲方未履行合同约定的其他义务8.双方其他约定事项的违约行为三、法律名词及解释：1.甲方：指机场扩建项目的业主或其授权代表。2.乙方：指承担机场扩建项目室外管网施工的单位。3.施工图纸：指甲方提供的工程设计图纸和技术要求。4.工程验收：指对施工完成的工程进行检查、测试和评估，以确定其是否符合合同约定的质量标准。5.保修：指施工方对施工的工程在一定期限内提供的质量保证。6.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的经济赔偿。7.工期：指合同约定的施工方完成工程的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，则双方协商确定新的工期和违约金计算方式。2.材料不合格或采购不及时：解决办法：施工方应及时更换合格材料，并向甲方报告情况，承担相应责任。3.工程质量问题：解决办法：施工方应负责修复，并承担修复费用，如需更换部分工程，则双方协商确定相关费用和工期调整。4.付款问题：解决办法：双方按照约定付款节点及时支付款项，如甲方逾期付款，则应支付违约金。5.合同争议：解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于机场扩建项目的室外管网施工合同签订。2.适用于施工方具备相关资