2024年架子工程劳务分包协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年架子工程劳务分包协议样本版B版本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的内容2.工程质量与标准2.1工程质量的要求2.2工程标准的依据3.分包价格与支付3.1分包价格的确定3.2支付方式和支付时间4.工期与进度4.1工期的规定4.2进度的监控与协调5.劳务人员与管理5.1劳务人员的配置5.2劳务人员的管理6.安全与保险6.1安全责任与措施6.2保险的购买与责任7.违约责任与争议解决7.1违约责任的规定7.2争议的解决方式8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件9.保密条款9.1保密信息的定义9.2保密责任的承担10.合同的生效、无效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的无效与终止条件11.合同的履行地点和法院管辖11.1履行地点的规定11.2法院管辖的选择12.其他条款12.1通知与送达12.2合同的附件13.合同的签署与盖章13.1签署人的资格与代表权13.2盖章的要求与程序14.合同的份数与保管14.1合同的份数规定14.2合同的保管责任分配第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1分包工程的范围本合同项下的分包工程范围包括但不限于：架子工程的施工、拆除、维修及保养等一切相关工作。1.2分包工程的内容分包内容包括但不限于：所有架子的搭建、拆除、维修及保养；架子上所有零部件的安装、更换及维修；架子工程的安全防护措施的设置及拆除；以及其他与架子工程相关的工作。第二条工程质量与标准2.1工程质量的要求分包人应按照合同约定的标准进行施工，确保分包工程的质量和安全符合我国相关法律法规、行业标准和甲方要求。2.2工程标准的依据分包工程的施工应遵循我国相关法律法规、行业标准、甲方的要求以及合同中的相关规定。第三条分包价格与支付3.1分包价格的确定分包价格为本合同约定的工程总价，包括架子工程的施工、拆除、维修及保养等一切相关工作的费用。3.2支付方式和支付时间甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向分包人支付分包价款。支付方式为银行转账，支付时间为付款节点前一日。第四条工期与进度4.1工期的规定分包人应按照合同约定的工期完成分包工程。如因分包人原因导致工程延期，分包人应承担相应的违约责任。4.2进度的监控与协调甲方有权对分包工程的进度进行监控和协调。分包人应按照甲方的要求及时提供工程进度报告，并采取措施确保工程按期完成。第五条劳务人员与管理5.1劳务人员的配置分包人应按照合同约定的工程规模和施工要求，配置足够数量的熟练工人和技术人员。5.2劳务人员的管理分包人应负责对劳务人员进行管理，确保劳务人员按照甲方的要求和安全标准进行施工。如因分包人原因导致劳务人员违规操作，分包人应承担相应责任。第六条安全与保险6.1安全责任与措施分包人应负责分包工程的安全工作，确保施工过程中不发生安全事故。如因分包人原因导致安全事故，分包人应承担相应责任。6.2保险的购买与责任分包人应购买建筑工程一切险、意外伤害险等与分包工程相关的保险，并承担保险费用。如因分包人原因导致保险理赔，分包人应承担相应责任。第八条违约责任与争议解决7.1违约责任的规定双方应严格履行合同约定的各项义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，双方可协商一致，签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除的条件任何一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权解除合同。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十条保密条款9.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方披露的、未公开的、具有商业价值的信息，包括技术秘密、商业秘密等。9.2保密责任的承担双方对保密信息承担保密责任。未经对方同意，不得向第三方披露保密信息。如因一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条合同的生效、无效与终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的无效与终止条件任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，本合同无效。合同终止后，双方对对方的债务仍应承担合同约定的责任。第十二条合同的履行地点和法院管辖11.1履行地点的规定本合同的履行地点为合同签订地。11.2法院管辖的选择双方同意，如发生合同纠纷，由合同签订地人民法院管辖。第十三条其他条款12.1通知与送达双方通过书面形式发送的通知，应以邮戳日期或邮件发送日期为准。12.2合同的附件本合同附件包括：工程图纸、技术规范、施工方案等。附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与盖章13.1签署人的资格与代表权双方授权的代表有权签署本合同，并代表双方履行合同义务。13.2盖章的要求与程序本合同一式两份，双方各执一份。合同经双方签字盖章后生效。如双方在签字盖章过程中出现争议，以签字为准。14.1合同的份数规定本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同的保管责任分配双方均有义务妥善保管本合同及其附件。如发生合同丢失、损毁等情况，责任方应承担相应的法律责任。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述了工程的具体设计要求、结构布局、尺寸规格等信息，是施工的依据。附件二：技术规范包含了施工过程中应遵循的技术标准和要求，如材料性能、施工工艺等。附件三：施工方案详细说明了施工的具体步骤、方法、时间安排等，是施工的指导文件。附件四：安全防护措施方案详细描述了施工过程中应采取的安全防护措施，以确保施工安全。附件五：质量检验标准明确了工程质量的检验方法和验收标准，以确保工程质量符合要求。附件六：工程进度计划详细说明了工程的施工进度安排，包括各阶段的开始和结束时间等。附件七：劳务人员配置表列出了分包人应配置的劳务人员名单、职务、资质等信息。附件八：保险单据包括分包工程购买的建筑工程一切险、意外伤害险等保险单据。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：未能按照约定的工期完成工程、未能按照约定的质量标准完成工程、未能按照约定的分包价格支付价款、未能按照约定的支付时间支付价款、未能按照约定的保密信息保密、未能按照约定的履行地点履行合同、未能按照约定的法院管辖选择履行合同等。违约责任认定标准：根据合同约定的违约责任规定，违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此给对方造成的损失。示例说明：如分包人未能按照约定的工期完成工程，甲方有权要求分包人支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失，如人工费、材料费等。说明三：法律名词及解释：1.架子工程：指建筑物内外部的脚手架、跳板、梯子、防护栏等设施的搭建、拆除、维修及保养工作。2.分包工程：指总包商将其所承包的工程中的部分工程再次承包给其他承包商施工的行为。3.劳务分包：指分包商将其所承包的工程中的劳