版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024农民工施工现场监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系人1.2施工单位名称、地址、联系人1.3项目名称、地点、建设规模2.监理范围和内容2.1监理范围2.2监理内容2.3监理标准3.监理期限3.1监理开始日期3.2监理结束日期3.3监理期限变更4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2支付方式4.3付款时间4.4付款条件5.监理工作程序5.1监理计划编制5.2监理计划实施5.3监理报告编制6.监理报告6.1报告格式6.2报告内容6.3报告提交时间6.4报告审批7.施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场文明施工7.3施工现场环境保护8.监理人员职责8.1监理人员职责8.2监理人员权限8.3监理人员培训9.监理纠纷处理9.1纠纷处理原则9.2纠纷处理程序9.3纠纷处理结果10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1解除合同情形11.2解除合同程序11.3解除合同后果12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定14.1通知方式14.2附件14.3合同份数14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限责任公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3监理单位联系人:1.4监理单位联系电话:13856781.5施工单位名称:建筑有限公司1.6施工单位地址:省市区路号1.7施工单位联系人:1.8施工单位联系电话:1391.9项目名称:住宅小区建设项目1.10项目地点:省市区1.11建设规模:总建筑面积约万平方米,包括住宅、商业、地下车库等2.监理范围和内容2.1监理范围:本合同约定的住宅小区建设项目施工全过程监理,包括设计交底、施工组织设计审查、施工过程监督检查、竣工验收等。2.2监理内容:2.2.1施工图纸及技术文件审查2.2.2施工组织设计及专项施工方案审查2.2.3施工进度控制2.2.4施工质量控制2.2.5施工安全监督2.2.6施工环境保护监督2.2.7竣工验收监督3.监理期限3.1监理开始日期:2024年3月1日3.2监理结束日期:2026年12月31日3.3监理期限变更:因特殊情况需变更监理期限的,双方应提前一个月协商一致,并签订补充协议。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2支付方式:4.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付监理费用总额的30%4.2.2进度款:根据施工进度,每月支付监理费用总额的20%4.2.3结算款:竣工验收合格后30日内支付监理费用总额的40%4.3付款条件:按照实际完成的工作量和监理报告审核结果支付。5.监理工作程序5.1监理计划编制:监理单位应在合同签订后10个工作日内完成监理计划的编制,并报施工单位审核。5.2监理计划实施:监理单位应严格按照监理计划执行监理工作,确保监理工作的顺利进行。5.3监理报告编制:监理单位应在每月末编制监理月报,并在工程关键节点编制专题监理报告。6.监理报告6.1报告格式:监理报告应按照国家相关规范和标准进行编制,包括封面、目录、、附件等。6.2报告内容:6.2.1工程概况6.2.2监理工作概况6.2.3施工进度及质量情况6.2.4施工安全及环境保护情况6.2.5竣工验收情况6.2.6监理意见和建议6.3报告提交时间:监理报告应在编制完成后5个工作日内提交给施工单位。6.4报告审批:施工单位应在收到监理报告后10个工作日内完成审批,并将审批意见反馈给监理单位。8.监理人员职责8.1监理人员职责:8.1.1负责对施工单位的施工活动进行监督检查,确保施工质量、安全、进度符合国家有关标准和规范。8.1.2参与设计交底和施工组织设计审查,提出合理化建议。8.1.3定期对施工现场进行检查,发现问题及时通知施工单位整改。8.1.4对施工过程中的重大问题,及时向上级报告并提出处理建议。8.2监理人员权限:8.2.1对施工单位的施工活动进行现场监督检查。8.2.2要求施工单位提供必要的施工资料和技术文件。8.2.3对不符合要求的施工行为有权制止并要求整改。8.2.4参与工程验收,对验收不合格的工程有权拒绝验收。8.3监理人员培训:8.3.1监理单位应定期对监理人员进行专业培训。8.3.2监理人员应具备相应的专业知识和技能。8.3.3监理人员应遵守职业道德和纪律要求。9.监理纠纷处理9.1纠纷处理原则:9.1.1坚持公平、公正、公开的原则。9.1.2坚持合同约定和法律法规的规定。9.1.3鼓励协商解决,必要时通过仲裁或诉讼途径解决。9.2纠纷处理程序:9.2.1双方协商解决。9.2.2协商不成,可申请仲裁。9.2.3仲裁不成,可向人民法院提起诉讼。9.3纠纷处理结果:9.3.1按照协商或仲裁、法院判决结果执行。9.3.2因纠纷造成的损失,由责任方承担。10.违约责任10.1违约情形:10.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责。10.1.2施工单位未按合同约定进行施工。10.1.3双方未按合同约定支付费用。10.2违约责任承担:10.2.1违约方应承担相应的违约责任。10.2.2违约方应赔偿因违约造成的损失。10.3违约赔偿:10.3.1违约赔偿金额按合同约定或法律法规规定执行。11.合同解除11.1解除合同情形:11.1.1双方协商一致。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.1.3一方严重违约。11.2解除合同程序:11.2.1双方书面通知对方。11.2.2签订合同解除协议。11.3解除合同后果:11.3.1解除合同后,双方应按照协议处理剩余工作。11.3.2双方应按合同约定结算费用。12.争议解决12.1争议解决方式:12.1.1协商解决。12.1.2仲裁解决。12.1.3诉讼解决。12.2争议解决机构:12.2.1仲裁机构。12.2.2人民法院。12.3争议解决程序:12.3.1双方提交争议解决申请。12.3.2争议解决机构受理并组织调解或仲裁。12.3.3争议解决机构作出裁决或判决。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:13.1.1双方签署合同。13.1.2合同经双方加盖公章或签字。13.2合同生效日期:13.2.1合同签署之日。13.3合同终止条件:13.3.1合同约定的监理期限届满。13.3.2合同解除。13.4合同终止日期:13.4.1合同约定的监理期限届满之日。13.4.2合同解除协议签署之日。14.其他约定14.1通知方式:14.1.1以书面形式送达。14.1.2以快递或电子邮件形式发送。14.2附件:14.2.1本合同附件一:监理计划14.2.2本合同附件二:监理人员名单14.3合同份数:14.3.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.4合同生效日期:14.4.1本合同自双方签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:15.1.1本合同所称第三方是指除合同双方以外的,为履行本合同需要介入的独立第三方单位或个人,包括但不限于监理咨询公司、检测机构、评估机构、审计机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业能力,并遵守国家相关法律法规。15.2第三方介入原因:15.2.1双方协商一致,认为有必要引入第三方以提供专业服务或进行特定工作。15.2.2合同履行过程中,出现需要第三方介入的情况,如质量检测、安全评估等。15.3第三方介入程序:15.3.1双方应共同协商确定第三方介入的具体事项和范围。15.3.2双方共同邀请或选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。15.3.3第三方根据合作协议及本合同的要求,开展相关工作。16.第三方责任与权利16.1第三方责任:16.1.1第三方应按照合作协议和本合同的要求,独立、客观、公正地履行职责。16.1.2第三方对其提供的报告、评估、检测等结果负责。16.1.3第三方应保护合同双方的商业秘密和隐私。16.2第三方权利:16.2.1第三方有权根据合作协议和本合同的要求,获取必要的工作资料和条件。16.2.2第三方有权对施工过程进行现场检查和监督。16.2.3第三方有权要求合同双方提供必要的支持和配合。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:17.1.1第三方对本合同项下的责任,应不超过其提供的专业服务或工作的合理费用。17.1.2第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务或工作的性质、范围和难度确定。17.1.3第三方责任限额应在合作协议中明确约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与监理单位的关系:18.1.1第三方与监理单位在专业服务或工作内容上应相互独立,避免利益冲突。18.1.2第三方应协助监理单位完成监理工作,监理单位应尊重第三方的专业判断。18.2第三方与施工单位的关系:18.2.1第三方应接受施工单位的配合和支持,施工单位应按照合同要求提供必要的工作条件。18.2.2第三方对施工单位的施工质量、安全、进度等提出建议或要求,施工单位应予以响应。18.3第三方与合同双方的关系:18.3.1第三方应与合同双方保持沟通,及时报告工作进展和发现的问题。18.3.2第三方应遵守合同约定,不得损害合同双方的合法权益。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的额外条款:19.1.1第三方介入的具体工作内容、范围、费用、时间等应在合作协议中明确。19.1.2第三方介入的工作成果应经合同双方确认。19.1.3第三方介入过程中,如发生争议,应协商解决;协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。19.2第三方介入的说明:19.2.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力。19.2.2第三方介入后,合同双方应继续履行本合同约定的义务。19.2.3第三方介入的费用应在合作协议中明确,并由合同双方分摊。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.本合同附件一:监理计划详细要求和说明:监理计划应包括监理范围、内容、标准、程序、人员配备、工作流程等。监理计划应具备可操作性,明确监理工作的具体安排和时间节点。监理计划应经合同双方签字确认后生效。2.本合同附件二:监理人员名单详细要求和说明:监理人员名单应包括监理人员的姓名、职务、资质、联系方式等。监理人员名单应与实际派驻现场的人员一致。监理人员的资质应符合国家相关要求。3.本合同附件三:第三方合作协议详细要求和说明:第三方合作协议应包括第三方单位或个人的名称、地址、联系方式、资质、服务内容、费用、期限、责任等。第三方合作协议应经合同双方签字确认后生效。4.本合同附件四:监理报告详细要求和说明:监理报告应包括工程概况、监理工作概况、施工进度及质量情况、施工安全及环境保护情况、竣工验收情况、监理意见和建议等。监理报告应具备客观性、真实性和完整性。5.本合同附件五:合同变更协议详细要求和说明:合同变更协议应包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。合同变更协议应经合同双方签字确认后生效。6.本合同附件六:争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。争议解决协议应经合同双方签字确认后生效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:详细要求和说明:1.1监理单位未按合同约定履行监理职责。1.2施工单位未按合同约定进行施工。1.3双方未按合同约定支付费用。1.4第三方未按合作协议和本合同要求履行职责。1.5因一方违约导致合同无法履行。2.责任认定标准:详细要求和说明:2.1违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。2.3违约责任认定应依据合同约定、法律法规、事实证据等。3.违约责任示例说明:详细要求和说明:3.1监理单位未按合同约定进行现场监督检查,导致工程质量不合格。责任认定:监理单位应承担相应的违约责任,包括但不限于要求施工单位整改、赔偿因质量问题造成的损失等。3.2施工单位未按合同约定进行施工,导致工程进度延误。责任认定:施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿因延误造成的损失、支付违约金等。3.3第三方未按合作协议和本合同要求履行职责,导致工程质量检测结果不准确。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于重新进行检测、赔偿因检测结果不准确造成的损失等。全文完。2024农民工施工现场监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3双方合作与协调5.监理工作程序5.1监理工作流程5.2监理报告编制5.3监理工作记录6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用结算7.质量要求与标准7.1质量要求7.2质量标准7.3质量检查与验收8.工期要求与调整8.1工期要求8.2工期调整8.3工期延误责任9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3安全生产事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:建筑工程有限公司(2)乙方:监理有限公司1.2双方地址(1)甲方地址:省市区街道号(2)乙方地址:省市区街道号1.3双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5678(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称:住宅小区建设项目2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:总建筑面积约万平方米,包括住宅、商业、地下车库等2.4项目进度:预计2024年3月1日至2025年6月30日3.监理范围与内容3.1监理范围:本合同约定范围内的施工全过程3.2监理内容:(1)施工图纸、施工组织设计、施工方案等文件审查;(2)施工进度、质量、安全、环境保护等方面的监督检查;(3)施工合同、施工图纸变更、材料设备采购等事宜的监督与协调;(4)施工质量事故处理、保修期内的质量保修工作。4.监理职责与义务4.1监理单位职责:(1)按照国家法律法规、行业标准及本合同约定,履行监理职责;(2)对施工过程进行全过程监督,确保工程质量、安全、进度;(3)对施工单位提出的问题和意见给予及时反馈;(4)对施工过程中发现的问题及时上报甲方。4.2施工单位职责:(1)按照监理要求,保证工程质量、安全、进度;(2)配合监理单位进行质量、安全、进度等方面的监督检查;(3)对监理单位提出的问题和意见给予及时整改;(4)按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。5.监理工作程序5.1监理工作流程:(1)施工前:审查施工图纸、施工组织设计、施工方案等文件;(2)施工过程中:监督检查施工进度、质量、安全、环境保护等方面;(3)施工结束后:组织竣工验收,对工程质量进行评定。5.2监理报告编制:(1)监理单位应根据实际情况,定期编制监理报告;(2)监理报告应包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面的情况;(3)监理报告应于每月底前提交甲方。5.3监理工作记录:(1)监理单位应做好监理工作记录,包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面的情况;(2)监理工作记录应真实、准确、完整,保存期限不少于五年。6.监理费用6.1监理费用总额:人民币万元整6.2费用支付方式:(1)监理费用分阶段支付,具体支付节点及金额由双方协商确定;(2)监理费用支付期限:自本合同生效之日起,每月支付一次。6.3费用结算:(1)监理费用结算以监理报告为准;(2)监理单位应在每月底前提交费用结算报告,甲方应在收到报告后十个工作日内支付相应费用。8.工期要求与调整8.1工期要求:按照施工图纸和施工组织设计的要求,确保项目在2025年6月30日前完工。8.2工期调整:(1)因甲方提供的施工图纸、设备或材料延误工期,由甲方承担相应责任;(2)因不可抗力因素导致工期延误,双方应协商调整工期;(3)因乙方原因导致工期延误,由乙方承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失。9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求:(1)施工单位必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准;(2)施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育和培训;(3)施工现场必须设置必要的安全防护设施和警示标志。9.2环境保护要求:(1)施工单位必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准;(2)施工现场应采取有效措施,防止环境污染和生态破坏;(3)施工单位应妥善处理施工产生的固体废物和废水。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:市仲裁委员会10.3争议解决程序:按照市仲裁委员会的仲裁规则进行。11.违约责任11.1违约情形:(1)甲方未能按约定提供施工图纸、设备或材料;(2)乙方未能按约定履行监理职责;(3)任何一方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担:(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;(2)因违约给对方造成的损失,违约方应全额赔偿。11.3违约责任赔偿:(1)赔偿金额应根据实际情况和损失程度确定;(2)赔偿金额应包括直接经济损失和间接经济损失。12.合同解除与终止12.1合同解除条件:(1)一方严重违约,经对方催告后仍未履行;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件:(1)合同约定的工期已全部完成;(2)合同约定的质量标准已达到;(3)合同约定的其他终止条件成就。12.3合同解除与终止程序:(1)一方提出解除或终止合同,应书面通知对方;13.合同生效与修改13.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同修改程序:(1)合同的修改必须以书面形式进行;(2)合同的修改应经双方签字(或盖章)后生效。(1)施工图纸;(2)施工组织设计;(3)监理报告;(4)其他双方约定的文件。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;14.2本合同一式两份,双方各执一份;14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方概念:(1)第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托介入合同相关事项的自然人、法人或其他组织。(2)第三方可以是咨询机构、检测机构、评估机构、监理单位等。15.2第三方介入范围:(1)第三方介入的范围包括但不限于工程质量检测、安全评估、项目咨询、技术支持等。(2)第三方介入的具体事项和范围应在合同中明确约定。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的邀请或委托:(2)邀请或委托第三方时,应向其提供相关合同文件和项目信息。16.2第三方介入的同意:(1)第三方在介入前,应同意并签署相关协议或合同附件。(2)第三方介入协议或附件应明确第三方的责任、权利和义务。17.第三方介入的责任与权利17.1第三方责任:(1)第三方应根据合同约定和项目要求,履行其职责,确保工作质量和效果。(2)第三方对因其工作原因导致的损失或违约,应承担相应责任。(3)第三方应遵守国家法律法规和行业标准,保证其工作的合法性和合规性。17.2第三方权利:(1)第三方有权根据合同约定和要求,获取必要的信息和资料。(2)第三方有权根据工作需要,向甲方或乙方提出建议和意见。(3)第三方有权获得合同约定的报酬。18.第三方与其他各方的划分18.1甲方与乙方:(1)甲方与乙方是合同主体,负责项目的整体管理和协调。(2)甲方与乙方应共同确保第三方介入工作的顺利进行。18.2第三方与甲方:(1)第三方应服从甲方的管理和协调,遵守甲方的要求。(2)第三方应向甲方报告工作进展和结果,接受甲方的监督。18.3第三方与乙方:(1)第三方应配合乙方的工作,提供必要的支持和协助。(2)第三方应遵守乙方的管理制度和工作流程。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定:(1)第三方责任限额应根据第三方的专业能力、经验和工作范围等因素确定。(2)第三方责任限额应在第三方介入协议或附件中明确约定。19.2责任限额的适用范围:(1)第三方责任限额适用于第三方因自身原因导致的违约或损失。(2)责任限额不适用于第三方因甲方或乙方原因导致的违约或损失。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更的提出:(1)若需变更第三方介入的协议或附件,任何一方均可提出书面变更请求。(2)变更请求应包括变更内容、理由和预期效果。20.2合同变更的审批:(1)合同变更需经甲方、乙方和第三方协商一致。(2)合同变更应以书面形式签署,并作为合同附件。21.第三方介入的终止21.1终止条件:(1)合同约定的第三方介入工作完成;(2)合同提前解除;(3)第三方因自身原因退出介入工作。21.2终止程序:(1)任何一方提出终止第三方介入,应提前通知对方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含施工设计图纸、结构设计图纸、电气设计图纸、给排水设计图纸等,需满足国家相关标准和规范要求。说明:施工图纸是施工的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全管理等,需具有可操作性和可行性。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保施工的有序进行。3.监理报告说明:监理报告是监理工作的重要成果,需反映施工的真实情况。4.质量检测报告详细要求:包括材料、构件、工程实体等质量检测数据,需符合国家相关质量标准。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据,需确保检测数据的准确性。5.安全评估报告详细要求:包括施工现场安全风险评估、安全措施建议等,需具有针对性和实用性。说明:安全评估报告是保障施工安全的重要文件,需确保安全措施的有效性。6.项目咨询报告详细要求:包括项目进度、成本、质量等方面的咨询意见,需具有前瞻性和实用性。7.技术支持文件详细要求:包括技术方案、技术标准、技术规范等,需满足项目技术要求。说明:技术支持文件是项目实施的重要依据,需确保技术方案的可行性。8.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等,需经双方协商一致。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要文件,需确保变更的合法性和有效性。9.第三方介入协议或附件详细要求:包括第三方介入范围、责任、权利、义务等,需经甲方、乙方和第三方协商一致。说明:第三方介入协议或附件是明确第三方责任和权利的重要文件,需确保协议内容的明确性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未能按约定提供施工图纸、设备或材料。乙方未能按约定履行监理职责。任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:甲方违约责任:若因甲方提供图纸、设备或材料延误工期,甲方应赔偿乙方因延误造成的损失。若因甲方原因导致质量不合格,甲方应承担修复或更换责任,并赔偿乙方因此造成的损失。乙方违约责任:若乙方未能履行监理职责,导致工程质量不合格,乙方应承担修复或更换责任,并赔偿甲方因此造成的损失。若乙方未按约定提交监理报告,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约责任示例说明:示例一:甲方未能按约定在合同规定的时间内提供施工图纸,导致乙方施工进度延误,甲方应赔偿乙方因此造成的工期延误损失。示例二:乙方在监理过程中发现质量问题,未及时通知甲方,导致质量问题扩大,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024农民工施工现场监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.监理范围2.1施工现场监理2.2质量监理2.3安全监理2.4进度监理3.监理职责3.1质量控制3.2安全管理3.3进度控制3.4技术咨询4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理期限5.1监理期限起始时间5.2监理期限结束时间6.监理人员6.1监理人员名单6.2监理人员职责6.3监理人员资质要求7.技术规范与标准7.1国家及行业标准7.2施工图纸及技术资料7.3专项技术方案8.质量要求8.1施工质量标准8.2质量验收程序8.3质量保证措施9.安全要求9.1安全生产标准9.2安全防护措施9.3事故处理程序10.进度要求10.1施工进度计划10.2进度控制措施10.3进度调整程序11.监理报告11.1报告内容11.2报告提交时间11.3报告审核程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.合同附件14.1附件一:监理合同书14.2附件二:监理人员名单14.3附件三:技术规范与标准14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]第二条监理范围2.1施工现场监理乙方负责对甲方施工现场进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、施工验收等阶段。2.2质量监理乙方负责监督施工过程中的质量,确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范。2.3安全监理乙方负责监督施工现场的安全管理,确保施工安全,预防安全事故发生。2.4进度监理乙方负责监督施工进度,确保施工按计划进行,并及时向甲方报告进度情况。第三条监理职责3.1质量控制乙方应定期对施工质量进行检查,对不合格的工程及时提出整改意见,并跟踪整改落实情况。3.2安全管理乙方应制定并实施施工现场安全管理制度,对施工现场进行安全巡查,确保施工安全。3.3进度控制乙方应制定施工进度计划,并对施工进度进行跟踪,确保施工按计划完成。3.4技术咨询乙方应向甲方提供技术咨询,协助甲方解决施工过程中遇到的技术问题。第四条监理费用4.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币[监理费用总额]元。4.2费用支付方式监理费用按月支付,甲方应于每月[支付日期]前支付当月监理费用。4.3费用支付时间监理费用支付时间为甲方支付日后的[支付期限]日内。第五条监理期限5.1监理期限起始时间本合同自双方签字盖章之日起生效,监理期限为[监理期限]个月。5.2监理期限结束时间本合同监理期限届满后,双方无异议的情况下,监理期限自动延续,直至工程验收合格。第六条监理人员6.1监理人员名单乙方监理人员名单如下:[监理人员姓名][监理人员职务]6.2监理人员职责[监理人员姓名]负责[具体职责描述]。6.3监理人员资质要求乙方监理人员应具备相关专业的资质证书,并具备[具体资质要求描述]。第七条技术规范与标准7.1国家及行业标准本合同施工及监理活动应遵守国家及行业相关标准和规范。7.2施工图纸及技术资料乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行监理工作。7.3专项技术方案对于涉及专项技术方案的工程,乙方应配合甲方制定专项技术方案,并监督其实施。第八条质量要求8.1施工质量标准施工质量应达到国家及行业规定的合格标准,具体质量要求详见施工图纸及技术资料。8.2质量验收程序8.2.1施工单位在完成每道工序后,应自行进行质量检查,合格后填写质量检查记录。8.2.2乙方应在收到施工单位提交的质量检查记录后,进行现场质量检查。8.2.3质量检查合格后,乙方应在质量检查记录上签字确认。8.2.4质量检查不合格,乙方应向施工单位提出整改意见,施工单位应在规定时间内完成整改。8.3质量保证措施8.3.1乙方应建立健全质量保证体系,确保监理工作的质量。8.3.2乙方应定期对施工单位的施工质量进行抽查,对发现的问题及时进行处理。8.3.3乙方应要求施工单位建立健全质量保证体系,并对其进行监督检查。第九条安全要求9.1安全生产标准施工现场应严格遵守国家安全生产法规和相关标准,确保施工安全。9.2安全防护措施9.2.1乙方应监督施工单位落实安全防护措施,包括但不限于防护设施、安全标志等。9.2.2施工单位应定期对安全防护措施进行检查,确保其完好有效。9.3事故处理程序9.3.1发生安全事故时,施工单位应立即采取应急措施,并报告乙方。9.3.2乙方应在接到事故报告后,及时组织调查,并提出处理意见。第十条进度要求10.1施工进度计划乙方应根据施工图纸及技术资料,制定详细的施工进度计划。10.2进度控制措施10.2.1乙方应定期检查施工进度,确保施工进度符合计划。10.2.2乙方应监督施工单位按时完成各阶段施工任务。10.3进度调整程序如遇特殊情况导致施工进度延误,乙方应与施工单位协商,调整施工进度计划。第十一条监理报告11.1报告内容监理报告应包括施工质量、安全、进度等方面的检查结果和建议。11.2报告提交时间监理报告应在每月结束后[提交时间]内提交给甲方。11.3报告审核程序甲方应在收到监理报告后[审核时间]内进行审核,并提出意见。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。12.2争议解决机构如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序双方应遵守法院的判决和裁定,并积极配合法院的审理工作。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。13.2合同终止条件本合同监理期限届满或因工程竣工验收合格而终止。13.3合同解除与终止程序合同解除或终止前,双方应就剩余工作及费用进行协商,达成一致后签订补充协议。第十四条合同附件14.1附件一:监理合同书14.2附件二:监理人员名单14.3附件三:技术规范与标准14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第十三条(一)第三方介入概述13.1.1定义本条款所指的“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)之外的,参与本合同执行过程中的任何个人、企业或其他组织。13.1.2范围第三方介入的范围包括但不限于:技术咨询、设备租赁、材料供应、劳务分包、项目管理等。13.1.3第三方介入的引入第三方介入的引入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。第十三条(二)第三方责任限额13.2.1责任范围第三方的责任限于其在合同中的约定范围内,超出此范围的责任由其自行承担。13.2.2责任限额第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额应考虑第三方介入的性质、风险及合同标的金额等因素。13.2.3责任承担第三方责任的具体承担方式由甲乙双方在合同中约定,可以是违约金、赔偿金或其他形式。第十三条(三)第三方权利和义务13.3.1第三方权利第三方享有合同约定的权利,包括但不限于:按照合同约定履行义务、获得报酬、要求甲方和乙方提供必要的协助等。13.3.2第三方义务1.按照合同约定的时间、质量、数量完成工作;2.不得损害甲方和乙方的合法权益;3.对其在合同执行过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。第十三条(四)第三方与其他各方的划分
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2019-2020南昌市期末检测卷
- 甲型副伤寒病因介绍
- 教科版小学综合实践6下(教案+课件)27 综合实践活动计划表
- 牙齿治疗病因介绍
- 满月脸病因介绍
- 《文献的类型及识别》课件
- (高考英语作文炼句)第15篇译文老师笔记
- 2024年中考英语复习冲刺过关专题07 阅读理解(解析版)
- 开题报告:智能时代应用型本科高校教师核心素养研究
- 开题报告:支撑教育高质量发展的国家教育管理信息化体系研究
- 绿色殡葬百科知识讲座
- 江苏省南京师范大学附属中学、天一中学、海安中学、海门中学四校2022-2023学年高三上学期12月联考物理试题(解析版)
- 薪酬管理体系的公平性与公正性要求
- 三维可视化虚拟仿真培训演练系统建设方案
- 北京市通州区2023-2024学年七年级上学期期末数学试题
- 新课程关键词
- 手术后切口愈合不良查房
- 智能制造行业岗位需求分析
- 2023青岛幼儿师范高等专科学校教师招聘考试真题汇总
- 《教育是慢的艺术》课件
- 华为公司创新研发与技术投入
评论
0/150
提交评论