版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度配电室安装施工合同正规范本安全环保版本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资2.6项目工期3.合同标的及质量要求3.1合同标的3.2质量要求3.3验收标准3.4质量保证期4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2价格调整4.3支付方式4.4付款进度4.5逾期付款责任5.施工组织设计及进度安排5.1施工组织设计5.2施工进度安排5.3施工计划调整5.4施工现场管理6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护责任6.4环境保护措施7.材料及设备供应7.1材料及设备供应方式7.2材料及设备质量要求7.3材料及设备验收7.4材料及设备保管8.施工现场协调与管理8.1施工现场协调8.2施工现场管理8.3施工现场安全8.4施工现场环保9.风险分担及违约责任9.1风险分担9.2违约责任9.3争议解决10.合同解除与终止10.1合同解除10.2合同终止10.3合同解除或终止后的处理11.合同变更与补充11.1合同变更11.2合同补充12.合同生效、解除及终止12.1合同生效12.2合同解除12.3合同终止13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同一式两份,双方各执一份。第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:电力有限公司(2)乙方:安装工程有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:2.项目概况2.1项目名称配电室安装工程2.2项目地点省市区街道小区2.3项目规模配电室面积:500平方米2.4项目内容配电室设备安装、调试、验收等2.5项目投资预计投资:人民币X万元2.6项目工期合同工期:自合同签订之日起,60个工作日内完成3.合同标的及质量要求3.1合同标的配电室安装工程所需设备、材料及施工服务3.2质量要求(1)设备质量:符合国家相关标准及甲方要求(2)材料质量:符合国家相关标准及甲方要求(3)施工质量:符合国家相关标准及甲方要求3.3验收标准(1)设备安装:设备安装到位,功能正常(2)材料验收:材料质量符合要求,数量准确(3)施工验收:施工质量符合要求,现场整洁3.4质量保证期设备、材料及施工质量保证期为自验收合格之日起一年4.合同价格及支付方式4.1合同价格合同总价:人民币X万元4.2价格调整合同价格按工程进度分阶段支付,具体支付方式如下:(1)合同签订后10日内,支付合同总价款的20%(2)设备、材料进场验收合格后,支付合同总价款的30%(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的30%(4)质保期满后,支付合同总价款的20%4.3支付方式甲方通过银行转账方式支付给乙方4.4付款进度(1)合同签订后10日内,支付合同总价款的20%(2)设备、材料进场验收合格后,支付合同总价款的30%(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的30%(4)质保期满后,支付合同总价款的20%4.5逾期付款责任如甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。5.施工组织设计及进度安排5.1施工组织设计乙方应按照甲方要求,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、人员安排、设备配置等。5.2施工进度安排(1)施工准备:10个工作日(2)设备、材料进场:5个工作日(3)施工安装:30个工作日(4)调试及验收:5个工作日5.3施工计划调整如因不可抗力或其他原因导致施工计划调整,双方应协商一致,并及时通知对方。5.4施工现场管理乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、环保、有序进行。6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中人员、设备安全。6.2安全生产措施(1)制定安全生产规章制度(2)开展安全生产培训(3)配备必要的安全防护设施(4)定期进行安全检查6.3环境保护责任乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止施工过程中的环境污染。6.4环境保护措施(1)减少扬尘、噪声污染(2)合理堆放施工材料(3)加强施工现场环境监测(4)妥善处理废弃物8.材料及设备供应8.1材料及设备供应方式(1)甲方提供部分设备清单及要求(2)乙方负责采购、供应其余所需材料及设备8.2材料及设备质量要求(1)所有材料及设备必须符合国家相关标准和甲方要求(2)乙方提供的产品合格证书、检验报告等证明材料8.3材料及设备验收(1)材料及设备到货后,乙方应立即组织验收(2)验收合格后方可投入使用,不合格的应退回或更换8.4材料及设备保管(1)乙方负责材料及设备的保管,确保安全、完好(2)材料及设备存放区域应通风、干燥、防潮9.施工现场协调与管理9.1施工现场协调(1)甲方指定现场协调人,负责与乙方沟通协调(2)乙方指定现场负责人,负责现场施工管理9.2施工现场管理(1)乙方应按照施工组织设计进行施工,确保施工质量(2)现场施工人员应遵守甲方及乙方制定的各项规章制度9.3施工现场安全(1)乙方应定期进行安全检查,消除安全隐患(2)施工现场应设置安全警示标志,确保人员安全9.4施工现场环保(1)乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染(2)施工现场应设立环保设施,妥善处理废水、废气等废弃物10.风险分担及违约责任10.1风险分担(1)不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任(2)因乙方原因导致合同无法履行,乙方承担全部责任10.2违约责任(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金(2)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金10.3争议解决双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决11.合同解除与终止11.1合同解除(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方可解除合同(2)一方违约严重,另一方有权解除合同11.2合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止11.3合同解除或终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同(2)合同解除或终止后,乙方应将已完成的工程交付甲方验收(3)合同解除或终止后,双方应结算合同款项12.合同变更与补充12.1合同变更双方协商一致,可对合同内容进行变更12.2合同补充合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力13.合同生效、解除及终止13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同解除合同解除按本合同第11条约定执行13.3合同终止合同终止按本合同第11条约定执行14.合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:其他相关文件第二部分:合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资2.6项目工期3.合同标的及质量要求3.1合同标的3.2质量要求3.3验收标准3.4质量保证期4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2价格调整4.3支付方式4.4付款进度4.5逾期付款责任5.施工组织设计及进度安排5.1施工组织设计5.2施工进度安排5.3施工计划调整5.4施工现场管理6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护责任6.4环境保护措施7.材料及设备供应7.1材料及设备供应方式7.2材料及设备质量要求7.3材料及设备验收7.4材料及设备保管第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:施工图纸应包含配电室的设计图、设备布置图、电气线路图等,必须符合国家相关标准和甲方要求。说明:施工图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确。2.附件二:施工组织设计要求:施工组织设计应详细说明施工方案、进度计划、人员安排、设备配置等,确保施工有序进行。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,需经甲方审核批准。3.附件三:材料及设备清单要求:清单应详细列出所需材料及设备的名称、型号、规格、数量、供应商等信息。说明:材料及设备清单是材料采购和设备管理的依据。4.附件四:安全生产措施及应急预案要求:措施应包括施工现场安全管理、安全操作规程、事故应急预案等。说明:安全生产措施是保障施工人员安全的重要文件。5.附件五:环境保护措施要求:措施应包括施工现场环境保护方案、废水废气处理措施等。说明:环境保护措施是遵守国家环保法规的必要条件。6.附件六:合同签订及变更记录要求:记录合同签订时间、变更内容、双方签字盖章等信息。说明:合同签订及变更记录是合同执行的见证。7.附件七:验收报告要求:验收报告应详细记录工程验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明:验收报告是工程完成的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方应承担工期延误的责任,并支付违约金。示例说明:若乙方未按合同约定在规定工期内完成工程,应向甲方支付每日工期延误额的1%作为违约金。2.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方应承担逾期付款的责任,并支付违约金。示例说明:若甲方未按合同约定在规定时间内支付款项,应向乙方支付每日逾期付款额的0.5%作为违约金。3.违约行为:乙方提供的材料及设备不合格责任认定标准:乙方应承担材料及设备不合格的责任,并更换或赔偿。示例说明:若乙方提供的材料及设备不符合合同要求,乙方应负责更换或赔偿甲方损失。4.违约行为:施工过程中发生安全事故责任认定标准:根据事故原因和责任划分,由责任方承担相应责任。示例说明:若因乙方施工不当导致安全事故,乙方应承担全部责任。5.违约行为:第三方介入导致合同无法履行责任认定标准:根据第三方介入的原因和责任划分,由责任方承担相应责任。示例说明:若因第三方介入导致合同无法履行,责任由第三方承担。全文完。2024年度配电室安装施工合同正规范本安全环保版1本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工工期及进度安排3.1施工工期3.2施工进度安排3.3进度节点及验收4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供4.2技术要求及规范4.3施工图纸修改及确认5.材料及设备5.1材料及设备采购5.2材料及设备质量要求5.3材料及设备验收6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场卫生7.施工质量保证措施7.1质量管理体系7.2质量检验及验收7.3质量事故处理8.施工合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式及期限8.3逾期付款违约责任9.施工合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更及解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担11.3违约金计算12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2不可抗力条款13.3法律法规变更14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同双方名称(1)甲方:电力有限公司(2)乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度配电室安装施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模占地面积:1000平方米,建筑面积:800平方米2.4项目内容配电室土建工程、电气安装工程、设备安装工程等3.施工工期及进度安排3.1施工工期总工期为120天,自合同生效之日起计算。3.2施工进度安排(1)土建工程:30天(2)电气安装工程:40天(3)设备安装工程:50天3.3进度节点及验收(1)土建工程:基础施工完成,验收合格(2)电气安装工程:设备安装完成,验收合格(3)设备安装工程:系统调试完成,验收合格4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供甲方在合同签订后10日内向乙方提供完整的施工图纸。4.2技术要求及规范施工应符合国家相关标准、规范和设计要求。4.3施工图纸修改及确认施工过程中如需修改施工图纸,由甲方提出修改意见,经双方确认后进行修改。5.材料及设备5.1材料及设备采购材料及设备由乙方负责采购。5.2材料及设备质量要求材料及设备应符合国家标准、规范和设计要求。5.3材料及设备验收材料及设备到货后,由双方共同验收,验收合格后方可使用。6.施工现场管理6.1施工现场布置乙方应按照甲方要求合理布置施工现场。6.2施工现场安全施工现场应确保人员、设备、材料的安全。6.3施工现场环保施工现场应遵守国家环保规定,防止环境污染。6.4施工现场卫生施工现场应保持清洁卫生,定期清理垃圾。7.施工质量保证措施7.1质量管理体系乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。7.2质量检验及验收施工过程中应进行质量检验,验收合格后方可进入下一道工序。7.3质量事故处理发生质量事故时,乙方应立即采取措施进行处理,并及时报告甲方。8.施工合同价款及支付方式8.1合同价款本合同总价款为人民币壹佰万元整(¥100,000.00),大写:人民币壹佰万元整。8.2支付方式及期限(1)签约支付:合同签订后5个工作日内,乙方需提供相关资质证明文件,甲方支付合同总额的10%作为预付款。(2)进度支付:工程按进度分阶段进行付款,具体支付节点及比例如下:土建工程完成30%,支付合同总额的30%;电气安装工程完成40%,支付合同总额的40%;设备安装工程完成30%,支付合同总额的30%。(3)竣工结算:工程竣工验收合格后30日内,乙方提交竣工结算报告,甲方在收到结算报告后15日内完成剩余款项的支付。8.3逾期付款违约责任若甲方未按约定时间支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。9.施工合同变更及解除9.1合同变更条件(1)因设计变更导致的工程量增加或减少;(2)因不可抗力因素导致的工程进度延误;(3)双方协商一致的其他变更。9.2合同解除条件(1)因一方违约导致合同无法履行;(2)因不可抗力因素导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.3变更及解除程序任何变更或解除合同的行为,均需书面通知对方,并经双方签字确认。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会。10.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。11.违约责任11.1违约行为及认定(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方提供的材料或设备不符合合同约定;(3)甲方未按合同约定支付款项;(4)双方约定的其他违约行为。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;(2)因违约造成的损失,违约方应全额赔偿。11.3违约金计算违约金按合同总价款的千分之五计算。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力因素导致合同无法履行。13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。13.2不可抗力条款(1)不可抗力是指合同签订后发生的自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况;(2)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失;(3)因不可抗力导致合同无法履行时,合同双方互不承担违约责任。13.3法律法规变更如国家法律法规发生变更,本合同条款应相应调整。14.合同签署及生效日期本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、代理等服务的机构或个人。15.2第三方介入范围(1)项目前期咨询及可行性研究;(2)施工过程中的监理、检测、评估;(3)项目竣工验收及后期维护;(4)合同争议解决及仲裁;(5)其他甲乙双方约定的第三方介入事项。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入的事项及需求;(2)甲乙双方共同选择符合资质要求的第三方;(3)甲乙双方与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等;(4)第三方按照服务协议履行职责。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方责任(1)向第三方提供必要的信息和数据;(2)配合第三方进行现场检查、监督和验收;(3)按照约定支付第三方服务费用;(4)承担第三方因履行职责产生的合理费用。16.2乙方责任(1)向第三方提供施工过程中的必要信息;(2)配合第三方进行现场检查、监督和验收;(3)确保施工质量符合合同要求;(4)承担第三方因履行职责产生的合理费用。16.3第三方责任(1)按照服务协议约定履行职责;(2)确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准;(3)对因其提供的服务造成甲乙双方损失承担相应的赔偿责任;(4)对其提供的服务承担保密责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额指第三方因履行职责造成甲乙双方损失时,第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,但不得超过合同总价款的10%。17.3责任限额履行(1)若第三方责任限额不足以覆盖损失,甲乙双方应按比例承担超出部分;(2)第三方在承担责任限额内,应按照服务协议约定及时履行赔偿义务;(3)若第三方违反赔偿义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方为服务关系,甲方作为委托方,有权对第三方提供的服务进行监督和验收。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方为监理或监督关系,乙方作为施工方,应配合第三方进行施工过程中的检查和验收。18.3第三方与其他各方的关系第三方与合同中其他各方(如设计方、供应商等)为独立第三方,其职责仅限于合同约定的事项,与其他各方无直接合同关系。第三方在履行职责时,应遵守相关法律法规和行业标准,确保其提供的服务不损害其他各方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及说明详细要求:包含所有必要的电气、土建、设备安装等图纸,以及设计说明。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,必须准确无误。2.材料及设备清单详细要求:列出所有所需材料及设备的名称、规格、数量、品牌等。附件说明:清单是材料及设备采购的依据,确保采购与施工需求一致。3.施工进度计划详细要求:明确各阶段施工的时间节点、关键路径、预期完成时间。附件说明:进度计划是施工管理的依据,有助于跟踪项目进度。4.安全生产措施及应急预案详细要求:包括施工现场的安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案等。附件说明:安全生产措施是保障施工人员安全的重要文件。5.环境保护措施详细要求:包括施工现场的环保措施、噪声控制、废弃物处理等。附件说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。6.质量管理体系文件详细要求:包括质量手册、程序文件、作业指导书等。附件说明:质量管理体系文件是确保施工质量的基础。7.合同附件详细要求:包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。附件说明:合同附件是合同执行过程中的补充文件。8.第三方服务协议详细要求:包括服务内容、费用、责任、保密条款等。附件说明:第三方服务协议是明确第三方职责的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付款项。责任认定标准:每逾期一日,支付违约金千分之五。示例说明:若甲方未按约定支付工程款,每逾期一日,需支付乙方合同总价款千分之五的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成工程。责任认定标准:乙方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若乙方未按约定完成土建工程,需赔偿甲方由此产生的损失,并支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按服务协议履行职责。责任认定标准:第三方应在其责任限额内承担赔偿责任。示例说明:若第三方在监理过程中未能发现质量问题,导致工程损坏,需在责任限额内赔偿损失。4.合同变更违约行为及责任认定违约行为:未按合同变更协议履行义务。责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若一方未按合同变更协议履行新增工程项目的施工义务,需赔偿对方由此产生的损失。全文完。2024年度配电室安装施工合同正规范本安全环保版2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.安装施工范围3.1安装内容3.2施工图纸及资料4.安装施工质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施5.安全生产管理5.1安全生产责任制5.2安全生产措施5.3安全生产教育培训6.环境保护要求6.1环境保护责任6.2环境保护措施7.工程进度7.1施工进度计划7.2进度调整8.工程造价8.1工程造价组成8.2工程造价调整9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约责任赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1合同附件14.2争议解决14.3合同变更与解除14.4合同未尽事宜处理14.5合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx87652.项目概况2.1项目名称2024年度配电室安装施工项目2.2项目地点省市区街道2.3项目规模配电室总容量为2000千伏安,占地面积为300平方米2.4项目工期自合同签订之日起,工期为60日历天3.安装施工范围3.1安装内容包括配电室主体结构、电气设备、电缆线路、接地系统等安装工程3.2施工图纸及资料乙方须按照甲方提供的施工图纸和资料进行施工,如需修改图纸,需经甲方同意4.安装施工质量要求4.1质量标准施工质量应符合国家有关标准和规范,达到优良等级4.2质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量5.安全生产管理5.1安全生产责任制双方应按照国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制5.2安全生产措施施工过程中应采取有效措施,确保施工人员安全和设备安全5.3安全生产教育培训乙方应定期对施工人员进行安全生产教育培训,提高安全意识6.环境保护要求6.1环境保护责任乙方应遵守国家环境保护法律法规,确保施工过程不造成环境污染6.2环境保护措施施工过程中应采取有效措施,减少施工对环境的影响8.工程造价8.1工程造价组成材料费:包括电气设备、电缆、钢材、水泥、沙石等材料费用人工费:包括施工人员工资、津贴、福利等施工机具使用费:包括施工过程中使用的各类机械设备的租赁费用管理费:包括施工组织管理、现场管理、质量监控等费用利润:按合同总价的8%计算8.2工程造价调整工程量变更:因设计变更或现场条件变化导致的工程量增减,按实际发生调整材料价格变动:因市场原因导致材料价格上涨或下降,按国家或地方相关部门发布的材料价格指数进行调整9.付款方式9.1付款比例预付款:合同签订后5个工作日内,乙方提交相关资料,甲方支付合同总价20%的预付款进度款:工程进度达到合同约定节点,乙方提交进度款申请及相应资料,甲方支付已完成工程量的60%验收款:工程竣工验收合格后,乙方提交验收报告及相应资料,甲方支付剩余工程量的20%保修金:工程保修期满后,乙方提交保修期满证明,甲方无息退还保修金9.2付款时间预付款:合同签订后5个工作日内进度款:每个进度节点后的5个工作日内验收款:验收合格后的10个工作日内保修金:保修期满后的30个工作日内9.3付款方式银行转账10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁10.2争议解决机构省市仲裁委员会11.合同解除与终止11.1合同解除条件甲方或乙方违约,经另一方催告后仍未纠正的因不可抗力导致合同无法履行的11.2合同终止条件合同约定的工期届满,工程竣工验收合格双方协商一致解除合同12.违约责任12.1违约责任承担违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失12.2违约责任赔偿赔偿金额根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失13.合同生效与终止13.1合同生效条件双方签字盖章后生效13.2合同终止条件合同约定的工期届满,工程竣工验收合格合同解除或终止14.其他约定14.1合同附件施工图纸技术规范材料清单付款计划14.2争议解决本合同履行过程中发生的争议,除本合同另有约定外,均应适用中华人民共和国法律14.3合同变更与解除合同的变更或解除应书面通知对方,并经双方签字盖章确认14.4合同未尽事宜处理本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1定义本合同中“第三方”指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、技术支持或协助履行合同义务的独立法人或其他组织。1.2范围技术咨询与监督材料采购与供应设备租赁与维护工程监理与质量检测法律、财务等专业服务2.第三方介入的程序2.1介入申请甲乙双方协商一致后,由一方提出第三方介入申请,并提供第三方的资质证明、服务内容和预期效果等相关资料。2.2第三方审核甲乙双方共同对第三方进行审核,确认其资质和服务能力符合合同要求。2.3介入协议签订甲乙双方与第三方签订介入协议,明确双方的权利、义务和责任。3.第三方介入的责权利3.1责任第三方在介入过程中应遵守国家法律法规、合同约定及行业标准,对自身提供的服务承担相应的法律责任。3.2权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,包括但不限于资料、场地、人员等。第三方有权根据合同约定和实际工作需要,提出合理的工作建议和改进措施。第三方有权按照合同约定收取相应的服务费用。3.3权限第三方在介入过程中应遵守甲乙双方的管理制度和规定,不得超越自身权限。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方第三方与甲方的关系为服务与被服务,甲方对第三方的服务质量和效果负责。4.2第三方与乙方第三方与乙方的关系为协助与配合,乙方应提供必要的支持和便利,确保第三方的工作顺利进行。4.3第三方与工程第三方在介入过程中,应确保工程质量和安全,不得因第三方原因影响工程进度和品质。5.第三方的责任限额5.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据其提供的专业服务性质、合同约定和行业标准等因素综合确定。5.2责任限额的承担第三方在介入过程中发生的一切责任,均在责任限额内承担。5.3超出责任限额的赔偿如第三方责任超出责任限额,甲乙双方应按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。6.第三方介入的变更与解除6.1变更在合同履行过程中,如需变更第三方介入的服务内容、期限等,甲乙双方应与第三方协商一致,并
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024企业品牌策划合同书
- 中国矿业大学《思辨阅读与写作》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 中国矿业大学《机器人学基础(英语)》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 中国计量大学《中国现当代文学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 2024年文化创意产业园区货物仓储租赁合同
- 2024大数据中心运营维护合同
- 2024版苗圃场地观光游览合同3篇
- 2024年国内外航空物流代理合作合同版
- 2024企业员工奖惩制度及劳动合同范本3篇
- 中国地质大学(武汉)《模式识别与机器学习》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 刑法学(上册)(第二版) 课件 第5、6章 犯罪客体、犯罪客观方面
- 土方开挖工程检验批质量验收记录
- 小学数学-《认识多边形》单元复习教学课件设计
- 价值流PSI拉动畅流
- 跨学科学习:神奇的学科跨越
- 如何做好无负压供水设备维护和保养
- 公转私借款合同(标准版)
- 保障农民工工资支付条例解读课件
- 碎石物资运输及组织供货方案
- 标准横梁货架承载速查表(超实用)
- 德能勤绩廉量化考核表
评论
0/150
提交评论