2024改造工程施工合同

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照下列付款节点向乙方支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题支付。2.3支付方式：银行转账。三、施工期限3.1双方确认，本工程预计开工日期为__________年__________月__________日，预计竣工日期为__________年__________月__________日。3.2乙方应按照约定的工期完成工程施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到80%时进行，最终验收在工程竣工后进行。4.3验收合格的工程，乙方应按照约定交付给业主。验收不合格的工程，乙方应负责整改，直至达到验收标准。五、违约责任5.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。5.2业主如未按照约定时间支付合同价款，应支付违约金，违约金为合同总价款的1%。六、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的履行地点：确保双方明确本合同的履行地点，以免在履行过程中产生纠纷。如发生纠纷，可参照合同约定的履行地点进行解决。2.合同的履行期限：双方应严格遵守合同约定的工期，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.工程质量：乙方应保证工程质量，如验收不合格，乙方应负责整改，直至达到验收标准。4.价款支付：业主应按照约定时间向乙方支付合同价款，如未支付，应支付违约金。5.争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的业主，即工程的所有者或使用权者。2.乙方：指合同中的施工方，即承担工程施工的单位或个人。3.工程：指本合同约定的施工项目，包括工程名称、地点、规模、内容等。4.合同总价：指双方约定的工程合同总价款，包括工程的一切费用。5.付款节点：指业主按照约定的时间向乙方支付合同价款的阶段。6.违约金：指一方违反合同约定，应支付给另一方的经济赔偿。7.质保金：指工程验收合格后，剩余的10%合同价款作为质保金，质保期结束后无质量问题支付。8.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商或诉讼等方式解决争议的过程。10.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》规定，具有审理案件权限的人民法院。应用场合：1.适用于各类建筑物、构筑物、装修、改造等工程施工合同。2.适用于工程规模、内容、预算等具体情况相同的施工合同。3.双方为中华人民共和国境内的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环保法规，确保工程施工过程中对周边环境的影响降至最低。如发生环保纠纷，应按照相关法律法规和合同约定承担责任。2.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规和合同约定进行施工，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。3.知识产权：双方应对工程过程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。4.保密条款：双方应对合同内容和工程施工过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。如违反保密义务，违约方应承担违约责任。5.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决。如不可抗力持续时间超过合同约定的工期，双方可协商延长工期。6.合同的修改和补充：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。附件列表：