基建项目合同纠纷处理规范

基建项目合同纠纷处理规范合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、纠纷解决方式1.1双方应通过友好协商，尽力维护双方的合作关系，妥善解决项目执行过程中的各项问题。1.2如双方在履行本合同过程中发生纠纷，应提交给双方协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。1.3诉讼费用及仲裁费用由败诉方承担。二、争议的解决2.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.2诉讼期间，除争议解决外，双方应继续履行本合同的其他条款。2.3仲裁请求应在一方提出争议后三个月内提出，否则视为放弃仲裁请求权。三、合同的解除3.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。3.2解除合同后，双方应按照合同约定处理善后事宜。四、保密条款4.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。5.2如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。七、其他7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基建项目合同2.项目计划书3.设计图纸4.工程预算5.施工方案6.供应商名单7.质量检验标准8.项目进度表9.合同履行证明文件10.其他双方约定的相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付款项2.甲方未按照合同约定提供施工场地3.甲方未按照合同约定履行配合义务4.乙方未按照合同约定完成工程5.乙方未按照合同约定支付款项6.乙方未按照合同约定提供原材料或设备7.乙方未按照合同约定履行配合义务8.双方未按照合同约定履行保密义务9.其他双方约定的违约行为三、法律名词及解释：1.基建项目：指新建、扩建、改建基础设施项目的活动。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。4.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。5.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.质量保修期：指工程交付使用后，承包人对工程质量承担保修责任的期限。7.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订进度调整协议。2.施工质量问题：立即停工整改，重新检验，直至符合质量标准。3.合同条款不明确：双方协商补充明确，签订补充协议。4.合同履行中产生新技术或变更：双方协商调整合同内容，签订变更协议。5.不可抗力事件影响：根据合同约定和法律规定，协商解决合同履行问题。6.违约行为发生：收集证据，根据合同约定和法律规定追究违约责任。7.合同争议产生：协商解决，协商不成的，选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.基础设施建设项目2.房地产开发商与施工单位之间的工程合同3