水电厂美缝施工合同

水电厂美缝施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.1本项目位于____________________，主要包括____________________等部位的美缝施工。1.2工程规模：____________________。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。1.4工程总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。二、合同范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成本项目的美缝施工，包括施工图纸设计、材料采购、施工、验收等全部工作。2.2乙方应保证施工过程中，严格按照国家及行业相关规范和标准进行，确保工程质量。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，确保工程按时交付。三、合同价格及支付3.1双方确认，本项目的合同总价为人人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。3.2甲方支付乙方工程款项的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的60%；（3）剩余的10%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。3.3乙方开具正规发票，甲方按照国家相关法律法规规定进行支付。四、工期4.1乙方应按照甲方要求的工期完成本项目的施工，工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。五、质量及验收5.1乙方应保证工程质量，工程验收标准如下：（1）符合国家及行业相关规范和标准；（2）工程质量满足甲方使用要求；（3）甲方验收合格。5.2工程验收合格后，甲方应向乙方出具书面验收报告。六、违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。6.2乙方如工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，直至符合质量要求。乙方承担因此产生的全部费用。6.3甲方如未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝交付工程或者要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证期结束之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料采购清单4.工程质量标准规范5.验收报告模板6.付款凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.未按约定时间支付工程款项：甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指水电厂美缝施工项目的业主。2.乙方：指承担水电厂美缝施工项目的施工单位。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程验收合格的时间段。4.工程质量：指工程符合国家及行业相关规范和标准的情况。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方报告工期延误原因，并与甲方协商延期。2.工程质量问题：乙方应按照甲方要求及时整改，直至符合质量要求。3.款项支付问题：甲方应按照合同约定时间支付工程款项，如有疑问，应及时与乙方沟通。4.合同争议：双方应通过友好协商解决争议，协