市政道路扩建顶管施工合同

市政道路扩建顶管施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方作为项目业主，负责市政道路扩建项目的建设与管理；2.乙方具备施工资质，愿意承担市政道路扩建项目的顶管施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围包括但不限于：顶管施工的设计、采购、施工、验收、保修等全过程。1.2工程内容：根据甲方提供的施工图纸及技术要求，完成市政道路扩建项目的顶管施工。第二条合同价格与支付方式2.1双方确认，本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）顶管施工完成并通过验收后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）质保期满且无质量问题后，甲方支付乙方合同总价款的10%。第三条合同履行期限3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，确保顶管施工工程在____年____月____日前完成。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式，及时支付乙方工程款项。第四条质量标准与验收4.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段：（1）初步验收：顶管施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关人员对工程进行初步验收；（2）最终验收：初步验收合格后，质保期满且无质量问题，甲方组织最终验收。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.乙方施工资质证明文件3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.质量保证书6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程验收标准及方法9.付款凭证及进度报告10.变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。2.甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。3.乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方整改或重新施工。4.乙方未按照约定标准使用材料、设备，甲方有权要求乙方更换或赔偿。5.乙方未按照安全、环保要求进行施工，甲方有权要求乙方停工整改。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，负责市政道路扩建项目的建设与管理。2.乙方：指承担市政道路扩建项目顶管施工任务的施工单位。3.施工图纸及技术要求：指甲方提供的工程设计图纸及施工技术要求。4.工程量清单：指包含工程各项工程量及工程款的详细清单。5.质保期满：指合同约定的工程质量保证期限。6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强施工组织，确保按期完成工程。如确需延期，应提前向甲方申请，并与甲方协商确定延期时间。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，并向甲方报告。3.付款延误：甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。如付款延误，甲方应支付违约金，并按照合同约定的时间继续履行付款义务。4.变更事项：如合同执行过程中出现变更事项，双方应签订变更协议，并明确变更内容、工程量及价款等。五、所有应用场景：本合同适用于市政道路扩建项目的顶管施工任务。包括但不限于：1.甲方作为项目业主，需要乙方承担顶管施工任务。2.乙方具备施工资质，愿意承担顶管施工任务。3