建设法规与合同管理作业答案

简述建设法规的概念和调整对象。答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。（2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。调整对象是区分法律部门的重要标准。简述建设法规的特征及作用。答：建设法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。建设法规的基本原则是什么？答：1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则；2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则；3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则；4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则；5、合法权利受法律保护原则。什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。法律关系三要素是：1、建设法律关系主体；2、建设法律关系客体；3、建设法律关系内容。建设法律变更包括哪些变更？答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。3、内容变更。二、案例分析题某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。在公示期间，B建设集团公司等三家单位对“A市政公司-A园林绿化公司”的经营业绩造假，投标资格不符要求，以及拟指派的项目经理尚有未完工程等问题进行了投诉。招投标交易中心查实相关情况后，作出了取消“A市政公司-A园林绿化公司”中标候选人资格的处理决定。A市政公司和A园林绿化公司对此处理决定不服，向市住房和城乡规划建设局申请行政复议。住房和城乡规划建设局经审查后，作出了维持投诉处理决定的复议决定。城投公司向B建设集团公司发出了《中标通知书》，后双方签订了合同。在施工过程中，因安全管理不到位，工地发生了人员伤亡的事故。施工单位进行了赔偿，安监站亦下发通知，要求停工整改。又因施工单位拖欠农民工工资，出现了农民工围堵施工现场和周边道路的过激行为，后经住建局和劳动局的调解，终于化解纠纷。问题：试分析，本案中由建设法规调整的各种社会关系中，属于行政管理关系、经济协作关系、民事关系的各有哪些？答：行政管理关系：市住房和城乡规划建设局与某市城投公司的关系。安监站与施工单位的关系。住建局和劳动局与施工单位的关系。经济协作关系：某市城投公司与某招标代理公司的关系。某市城投公司与B建设集团公司的关系。民事关系：A市政公司-A园林绿化公司与B建设集团公司-B园林工程公司的关系。施工单位与农民工的关系。第2章一、简答题简述工程建设程序的概念。答：工程建设程序是在认识工程建设客观规律基础上总结提出的、工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序。它也是工程建设各个环节相互衔接的顺序。根据《建筑法》，施工许可证申领的条件有哪些？答：（1）已经办好该工程用地批准手续；（2）在城市规划区的工程，已取得规划许可证；；（3）需要拆迁的，拆迁进度满足施工要求；（4）施工企业已确定；（5）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已落实并满足有关法律、法规规定的其他条件。交付竣工验收的工程，必须具备哪些条件？答：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。二、论述题工程建设程序主要划分为哪几个阶段，每个阶段主要包括哪些环节？答：工程建设程序共分为五个阶段：（1）工程建设前期阶段（决策分析阶段）；（2）工程建设准备阶段；（3）工程建设实施阶段；（4）工程竣工验收与保修阶段；（5）工程终结阶段。每个阶段主要包括的环节：工程建设前期阶段（决策分析阶段）包括：投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项；工程建设准备阶段包括：规划、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包；工程建设实施阶段包括：工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备；工程竣工验收与保修阶段包括：工程竣工验收、工程保修；工程终结阶段包括：生产运营、投资后评价。三、案例分析题2005年4月22日，某水泥厂与某建筑公司订立《建设施工合同》，双方约定：由某建筑公司承建某水泥厂第一条生产线主厂房及烧成车间配套工程的土建项目。开工日期为2005年5月15日。合同订立后，建筑公司按合同约定进场施工，后因工程质量存在问题，双方产生纠纷，建筑公司于同年7月停止施工。已完成的工程为窑头基础混凝土、烟囱、窑尾、增温塔等。水泥厂于同年11月向人民法院起诉。一审法院在审理中委托建设工程质量安全监督站对已建工程进行鉴定。结论为：窑头基础混凝土和烟囱不合格，应予拆除。还查明：水泥厂与建筑公司订立合同和工程施工时，尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。问题：按照基本建设程序相关法律法规，该案件中水泥厂在开工前还必须完成哪些环节的工作？其与建筑公司签署的《建设施工合同》是否有效？答：水泥厂在开工前还必须完成哪些环节的工作：我国工程建设程序共分为五个阶段，其中在开工前，建设单位必须完成三个阶段内容（1）工程建设前期阶段（决策分析阶段）包括：投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项；（2）工程建设准备阶段包括：规划、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包；（3）工程建设实施阶段包括：工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备；水泥厂与建筑公司订立合同和工程施工时，尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。所以与建筑公司签署的《建设施工合同》无效。第3章一、简答题简述《建筑法》的立法目的。答：1、加强对建筑活动的监督管理；2、维护建筑市场秩序；3、保证建筑工程质量和安全。简述《建筑法》的基本原则。答：1、建筑活动应当确保工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。2、国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究；3、从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。根据《建筑法》，请分别阐述发包和承包的禁止性规定。答：发包的禁止性规定：1、禁止发包人受贿索贿；2、禁止肢解发包建筑工程；3、禁止发包人非法干涉承包人的建材设备采购权；4、禁止发包人不合理的干预降低工程质量；承包的禁止性规定：1、禁止承包人行贿；2、禁止承包人非法承揽工程；3、禁止承包人转包；4、禁止承包人违法分包。简述工程监理单位的安全责任。答：（1）安全技术措施及专项施工方案审查义务。（2）安全生产事故隐患报告义务。（3）应当承担的监理责任。简述建筑工程质量监督的主要内容。答：（1）对责任主体和有关机构履行质量责任的行为的监督检查；（2）对工程实体质量的监督检查；（3）对工程竣工验收的监督检查。简述施工总承包单位和分包单位的安全生产责任。答：《建筑法》第四十五条规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其它单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。二、论述题请阐述建设单位的质量责任。答：1、依法发包工程：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。2、依法提供原始资料：建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。3、限制不合理干预行为：建设单位发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。4、依法报审施工图设计文件：建设单位应当将施工图设计文件报具级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，施工图设计未经审查批准的，不得使用。5、依法实行工程监理：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。6、依法办理工程质量监督手续：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。7、依法保证建筑材料等符合要求：按照合同给定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。建设单位按照工程承包合同中规定供应的设备等产品的质量，必须符合国家现行的有关法律、法规和技术标准要求。8、依法进行装修工程：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。9、依法组织竣工验收：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。10、依法建立、移交建设项目档案建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料。建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。三、案例分析题某商业大厦，建筑面积14800m2，钢筋混凝土框架结构，地上5层，地下2层。2016年4月8日开工。7月30日在主体结构混凝土施工中发生了一起安全事故，造成4人死亡，3人轻伤，直接经济损失10.5万元。事故发生后，有关单位立即成立事故调查组，经事后调查发现，主体结构混凝土浇筑的技术交底和安全交底均为施工单位为逃避责任而后补。问题：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故应由谁来组织调查？答：事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。安全技术交底的要求和目的是什么？答：安全技术交底的要求：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。安全技术交底的目的：有助于作业班组和作业人员尽快了解工程概况、施工方法、安全技术措施等具体情况，掌握操作方法和注意事项，保护作业人员的人身安全，减少因安全事故导致的经济损失。（3）事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。事故调查报告应当包括哪些内容？答：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的经过和事故救援情况；（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故发生的原因和事故性质；（5）事故责任的认定及事故责任者的处理建议；（6）事故防范和整改措施。事故调查报告应当附具有关证据材料。第4章一、简答题简述城乡规划的基本原则。答：1、城乡统筹的原则；2、合理布局的原则；3、节约土地的原则；4、集约发展的原则；5、先规划后建设的原则。简述《城乡规划法》的适用范围。答：包括两个方面：（1）城市和镇应当依据《城乡规划法》制订城市规划和镇规划。这里的城市规划和镇规划既包括了总体规划、也包括了详细规划。城市和镇需要依据《城乡规划法》的规定编制符合地方特色的规划，并且城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求，不能任意作出改变或撤销。（2）某些确定区域内的乡、村庄，应当依照城乡规划法制订规划，并且规划区内的乡、村庄建设应当符合规划要求。简述省域城镇体系规划、城市和镇总体规划可以修改的几种情形。答：1、上级人民政府制订的城乡规划发生变更，提出修改规划要求的。2、行政区划调整确需修改规划的。3、因国务院批准重大建设工程确需修改规划的。4、经评估确需修改规划的。5、城乡规划的审批机关认为应当修改规划的其他情形。城乡规划主管部门在对城乡规划的实施情况进行监督检查时可以采取哪些措施？答：（1）要求有关单位和人员提供与监督事项有关的文件夹、资料，并进行复制；（2）要求有关单位和人员就监督事项涉及的问题做出解释和说明，并根据需要进入现场进行勘测。（3）责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划的法律、法规的行为。二、论述题简述建设项目选址意见书的概念及主要内容。答：建设项目选址意见书的概念是城乡规划得以实施的非常重要的一环，关系到城乡建设的性质、规模、布局，也关系到建设项目是否能够进行和建设用地是否合理。所谓选址意见书是指建设工程在立项过程中上报的设计任务书必须附有由城乡规划主管部门提出来的关于建设项目选在哪个方位的意见。《城乡规划法》第三十六条规定，按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。建设项目选址意见书的主要内容：（1）建设项目的基本情况，主要是指建设项目的名称、性质、用地与建设规模，供水与能源的需求量，采取的运输方式与运输量，以及废水、废气、废渣的排放方式和排放量。（2）建设项目规划选址的主要依据：经批准的项目建议书；建设项目与城市规划布局是否协调；建设项目与城市交通、通信、能源、市政、防灾规划是否衔接与协调；建设项目配套的生产设施与城市生活居住及公共设施规划是否衔接与协调；建设项目对于城市环境可能造成的污染影响，以及与城市环境保护规划和风景名胜、文物古迹保护规划是否协调。（3）建设项目选址、用地范围和具体规划要求。第5章一、简答题简述工程招标与投标的概念。答：工程招标：是指招标人依法提出招标项目及其相应的要求和条件，通过发布招标公告或发出投标邀请书吸引潜在投标人参加投标的行为。工程投标：是指投标人响应招标文件的要求，提出实施方案及报价，参加投标竞争的行为。简述招标投标的原则及我国《招标投标法》规定的招标方式。答：招标投标的原则是：公开原则；公平原则；公正原则；诚实信用原则。我国《招标投标法》规定的招标方式分为公开招标和邀请招标。工程招标按标的内容可分为哪几类？答：按照招标的标的内容,招投标可分工程、货物和服务招标三种类型。投标资格预审内容有哪些？答：投标资格预审的主要内容包括投标人签约资格和履约能力。招标文件有哪些主要内容？答；招标文件应当包括投标须知、招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准（适用于资格后审的情况）、投标报价要求和评标标准等所有实质性条件要求和条件以及拟签订合同的主要条款。根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人的哪些行为属于相互串通投标，哪些行为视为相互串通投标？答：投标人的下列行为属于相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商务等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其它联合行动。投标人的下列行为视为相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的财户转出。述评标委员会的组成。答：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。上述专家应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定。根据《招标投标法实施条例》的规定，评标委员会应当否决投标的情形有哪些？答：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。第6章一、简答题1.《合同法》的基本原则有哪些？答：平等原则；合同自由原则；公平原则；诚实信用原则；遵守法律、尊重社会公德原则；合同严守原则；鼓励交易原则。订立合同可以采用哪些形式？合同有哪些主要条款？答：合同采用何种形式，完全由合同双方当事人自己决定，可以采用口头形式，也可以采用书面形式、默示形式。合同主要条款：1、当事人的名称（或姓名）和场所。2、标的。3、数量。4、质量。5、价款和报酬。6、履行的期限、地点和方式。7、违约责任。8、解决争议的方法。试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。答：建设工程的招投标过程一般包括：业主发布招标公告（或投标邀请函），施工单位报名参加投标（或接受投标邀请函），施工单位在规定时间和地点递交投标文件，经过开标、评标和决标，业主在规定时间向中标单位发出中标通知函等等。这一过程包含着要约—承诺理论的实际运用，建设工程合同的订立与一般合同的订立一样，一般需经过：要约邀请—要约—承诺这一过程，具体对应如下：业主发布招标公告（或投标邀请函）对应要约邀请，施工单位在规定时间和地点递交投标文件对应要约，业主在规定时间向中标单位发出中标通知函对应承诺。试述无效合同的种类和法律后果。答：无效合同的种类：一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同；一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,属于意思表示不真实的合同,一半属于可变更或撤销的合同,但是如果还损害了国家利益,则属于无效合同。恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同；合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益的合同；

违反法律和行政法规的强制性规定的合同；

无效合同的法律后果：制裁有过错方，即对合同无效有责任的一方或者双方应当承担相就的法律责任。无效合同自始没有法律效力。合同部分无效并不影响其它部分效力，其他部分仍然有效。合同无效并不影响合同中解决争议条款的法律效力。以返还财产为原则，折价补偿为例外。对无效合同，有过错的当事人除了要承担民事责任以外，还可能承担行政责任甚至刑事责任。合同内容约定不明时应当如何处理?答：约定不明时当事人可以通过协商确定合同的内容。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定，可以适用下列规定。（1）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（2）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指分价的，按照规定履行。（3）履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（4）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但应当给对方必要的准备时间。（5）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（6）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。6.合同终止和解除的条件与法律后果如何？答：合同终止的条件：（1）债务已经按照约定履行。（2）合同被解除。（3）债务相互抵销。（4）债务人依法将标的物提存。（5）债权人免除债务。合同解除的条件：（1）存在有效合同并且尚未完成履行。（2）具备了合同解除的条件。（3）有解除合同的行为。（4）解除产生消灭合同关系的效果。合同解除后的法律后果：合同解除后将产生终止合同的权利义务、消灭合同的效力。效力消灭分为以下三种情况：（1）合同尚未履行的，中止履行。（2）合同已经履行的，要求恢复原状。（3）合同已经履行的，采取其他补救措施。合同争议条款的解释原则有哪些？答：1、词句解释；2、整体解释；3、合同目的解释。4、交易习惯解释。5、诚实信用原则解释。8.发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？答：首先应当按照公平合理和诚实信用原则由双方当事人依据上述合同的解释方法自愿协商解决争端，或者通过调解解决争端。如果仍然不能解决争端的，则可以寻求司法途径解决。司法途径可分为仲裁和诉讼两种方式。二、案例题1.某施工企业派出王某参加某次工业品展销会，并授权其采购一批外墙面砖。在展销会期间，王某出示购买外墙面砖的授权委托书及确定样品后，与某建筑材料公司签订了一份外墙面砖供货合同。因洽谈顺利，王某发现该公司的卫生洁具质量好价格低，而施工现场也正需购买卫生洁具，于是又以公司名义签订了一份卫生洁具的供货合同。而当王某与建材公司的送货车回到工地现场时，施工企业却以王某自作主张为由不承认卫生洁具的供货合同，并拒收卫生洁具。问题：王某与建筑材料公司签订的两份合同是否有效？答：王某在授权范围内以公司名义所签订的外墙面砖供货合同具有效力。而签订的卫生洁具合同是无权代理，此合同为效力待定合同，视其公司是否追认。现公司拒绝追认，则该洁具合同对该施工企业不具效力。第7章一、简答题1.工程合同按照工程建设阶段分类，可分为哪几种？按照承包工程计价方式又可分为哪几种？答：工程合同按照工程建设阶段分类，可分为1、工程勘察合同；2、工程设计合同；3、工程施工合同。按照承包工程计价方式又可分为1、总价合同；2、单价合同；3、成本加酬合同。简述工程项目保险合同和担保合同的区别。答：工程项目保险合同和担保合同的区别是：工程项目合同是为了化解工程风险，由业主或承包商与保险公司订立的保险合同。工程项目担保合同是为了保证工程项目合同当事人适当履约，由业主或承包商作为被担保人，与银行或担保公司签订的担保合同。简述工程合同管理的概念及特点。答：工程合同管理是指合同管理的主体对工程合同的管理，是对工程项目中相关的组织、策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。工程合同管理特点：（1）合同管理周期长；（2）合同管理效益显著；（3）合同变更频繁；（4）合同管理系统性强；（5）合同管理法律要求高；（6）合同管理信息化要求高。4.简述工程合同的特征。答：工程合同的特征有五个：（1）合同主体的严格性；（2）合同标的特殊性；（3）合同履行期限的长期性。（4）合同订立程序的严格性；（5）合同形式的特殊要求。二、论述题1.阐述工程合同体系的形成和作用。答：在一个工程中，相关的合同可能有几份、几十份、几百份、甚至几千份，所有合同都是为了完成业主的项目目标，且都必须围绕这个目标签订和实施。它们之间有十分复杂的内部联系，并形成了一个复杂的合同网络，这个网络由不同层次、不同种类的合同组成，它们共同构成工程合同体系。工程合同体系的作用：（1）它影响了项目任务的发包方式；（2）它影响了项目所采用的管理模式；（3）它在很大程度上决定了项目的组织机构形式。三、案例分析题某两层厂房工程项目，建筑面积2000m2，某施工单位（以下简称乙方）根据该工程的招标文件和施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，中标后与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定总价施工合同，合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方口头答应了甲方的要求。工程如期完工后，甲方在验收时发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的，乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的，乙方应履行承诺，承担违约责任。问题：1.该工程采用固定总价合同是否合适？

答：因为固定总价合同适用于施工条件明确、工程量能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价较低且风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定总价合同是合适的。2.该合同履行过程中甲乙双方以口头的形式进行合同变更是否妥当？此合同争议应如何处理？

答：根据《中华人民共和国合同法》和《施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。第8章简答题1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标的工程建设项目有哪几类？答：1、关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目的范围；（2）关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围；（3）使用国有资金投资项目的范围；（4）国家融资项目的范围；（5）使用国际组织或者外国政府资金的项目的范围。2.根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，可以不进行招标的情形有哪些？答：3.施工招标项目的招标文件包括哪些内容？4.简述划分采购合同标包应考虑的因素。论述题1.简述设计招标与其他工程招标在程序上的主要区别。三、计算题某国外设备投标价格为200万美元（CIF价格），该设备进口关税为10%，免征消费税，进口增值税为17%，国内运费为10.2万元人民币，国内运输保险费率为货值的2‰，不计其他杂费。评标中供货范围偏差调整为2.5万美元，商务偏差调整为3%，技术偏差调整为2%。开标当日中国人民银行公布的汇率中间价为：1美元兑人民币6.8元。计算该设备的评标价。第9章一、简答题简述工程监理合同的特点。简述《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）规定的监理依据。简述监理合同文件的解释顺序。二、论述题论述《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）规定的委托人义务。第10章一、简答题1.简述工程勘察的工作内容。2.简述经有关部门批准，工程勘察设计可以直接发包的情形。3.简述勘察人须具备的条件。4.简述设计阶段的划分。5.发包人应为勘察人提供哪些现场的工作条件？二、案例分析题2015年4月，A单位拟建办公楼一栋，工程位于已建成的某小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程勘察合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段，于10月20日开始施工。问题：1．根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203），委托方A应预付勘察定金多少？2．该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得该小区建设单位C单位提供的该小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，即通知B单位不再履行合同。请问A单位、C单位的做法是否妥当？为什么？A单位是否有权要求返还定金？第11章一、简答题简述工程施工合同的特点。根据标准施工合同的规定，施工合同的组成文件有哪些？施工过程中发生哪些情况可以给承包人顺延合同工期？缺陷责任期和保修期有何区别？暂估价和暂列金额有何区别？简述标准施工合同中通用条款对变更的估价原则。简述标准施工合同中通用条款对不可抗力造成的损失承担责任的规定。简述标准施工合同通用条款中明确的承包人的违约情况。二、论述题请分别阐述发包人、监理人、承包人对施工专业分包的管理。第12章一、简答题1.简述工程总承包的概念。2.简述设计-施工总承包合同管理中发包人、承包人和监理人的职责。3.什么是“竣工后试验”？一般由谁来组织进行？4.简述“竣工试验”的程序。5.简述在设计施工总承包工程中，承包人办理保险的投保险种主要包括哪些？第14章一、计算题1.某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下：1．工期索赔：a.框架柱扎筋10月3日至10月16日停工，计14天b.砌砖10月7日至10月9日停工，计3天c.抹灰10月14日至10月17日迟开工，计4天总计请求顺延工期：21天2．费用索赔a.窝工机械设备费：一台塔吊14×234＝3276元一台混凝土搅拌机14×55＝770元一台砂浆搅拌机7×24＝168元小计：4214元b.窝工人工费：扎筋35人×20.15×14=9873.50元砌砖30人×20.15×3=1813.50元抹灰35人×20.15×4=2821.00元小计：14508.00元c.保函费延期补偿：（1500万元×10％×6‰/365）×21＝517.81元d.管理费增加：（4214＋14508.00＋517.81）×15％＝2885.97元e.利润损失：（4214＋14508.00＋517.81＋2885.97）×5％＝1106.29元经济索赔合计：23232.07元问题：1．承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？2．假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65％计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。二、简答题1.简述工程变更的主要原因。2.简述标准施工合同通用条款规定的工程变更范围。3.简述工程变更的程序。4.简述工程变更的估价原则。5.索赔的起因主要有哪些？6.简述索赔与违约责任的区别。7.何为“道义索赔”？发包人接受“道义索赔”的情形有哪些？8.承包商的索赔意识主要体现在哪几个方面？三、案例分析题1.某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，因此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。

问题：

1．该项施工索赔能否成立？为什么？

2．在该索赔事件中，承包商可获得工期索赔几个月？3．承包商应提供的索赔文件有哪些？请协助承包商拟建筑材料实验是《建筑材料》课的实践性教学环节，共8学时，分两次课完成试验，每次课程4学时。要求学生按时到达建筑材料实验室完成规定的实验内容，并按规定的时间提交《建筑材料实验报告》。指导教师根据学生的实际操作情况及实验报告记录情况予以评分，最终计入《建筑材料》课程总成绩中，试验课评分占总成绩评分的20%。2、学生实验规则一、学生实验前，必须按实验指导书的要求做好预习，明确实验目的、方法和步骤，做好准备工作，经教师检查后方可进行实验。迟到者，不得参加实验。二、学生听从教师指导，严肃认真地进行实验，实事求是地做好实验记录。实验结束时把实验记录交指导教师审阅签名。三、实验时不准动用与实验无关的仪器设备，不得动用他组的仪器、工具、元件与材料。四、实验时要注意安全，严格遵守操作规程进行实验，遇到事故要立即采取安全措施，并及时向指导教师报告。五、做完实验必须整理好仪器、设备，清扫实验场所，经教师检查后，方可离开实验室。六、实验报告必须自己独立完成，不符合要求的实验报告退回重做。七、因无故旷课、迟到缺做的实验，一律不予补做，成绩为零。八、实验室内必须保持安静，不准高声喧哗，不准吸烟，不准随地吐痰和乱抛纸屑杂物。九、爱护仪器、设备和工具。节约水、电和材料。因责任事故损坏仪器、设备和工具者，均应检查其原因，做出书面检查报告，并视具体情节按规定赔偿。十、凡违反实验室有关规定者，教师将提出批评，必要时令其停做实验。情节严重者，教师要及时向有关领导报告，以便作出处理。3、各班实验课上课时间表第二部分试验指导1、水泥标准稠度用水量实验（标准法）水泥标准稠度用水量以水泥净浆达到规定的稀稠程度时的用水量占水泥用量的百分数表示。熟悉水泥标准稠度用水量试验方法，为测定凝结时间和安定性制作标准稠度的净浆，消除试验条件带来的差异。=1\*GB3①标准法维卡仪；=2\*GB3②水泥净浆搅拌机；=3\*GB3③天平:感量1g；=4\*GB3④量筒等。=1\*GB3①实验前须进行仪器检查：仪器金属棒应能自由滑动；试锥尖降至锥模顶面时，指针应对准标尺零点；搅拌机运转正常。=2\*GB3②制备净浆：先用湿布擦拭搅拌锅和搅拌叶片，称取500g水泥试样，量取拌合水（按经验确定，140~160ml）；先将拌合水倒入搅拌锅内，5~10s内将水泥加入水中，并防止水和水泥溅出。将锅放在搅拌机座上，升至搅拌位置，开动机器。搅拌的时间和程序为：慢速搅拌120s，停拌15s，快速搅拌120s后停机。=3\*GB3③标准稠度用水量的测定

拌和完毕，立即将水泥净浆一次装入已置于玻璃板上的圆模内，用小刀插捣、振动数次，刮去多余净浆；抹平后迅速放到维卡仪上，并将其中心定在试杆下，降低试杆直至与水泥净浆表面接触，拧紧螺丝，然后突然放松，让试杆自由沉入净浆中。以试杆沉入净浆并距底板（6±1）mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和用水量为该水泥的标准稠度用水量（P），按水泥质量的百分比计。升起试杆后立即擦净。整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距底板（6±1）mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和用水量为该水泥的标准稠度用水量（P），以水泥质量的百分比计，按下式计算。

式中：w—水泥净浆达到标准稠度时，所需水的质量，g。若试杆下沉的深度超出上述范围，实验需重做，直至达到（6±1）mm时为止。2、水泥胶砂强度实验掌握水泥胶砂强度实验方法，测定水泥胶砂在规定龄期的抗压强度和抗折强度，评定水泥的强度等级。行星式胶砂搅拌机、胶砂振实台、胶砂试模（三联模）、刮平直尺、抗折实验机、抗压实验机等。=1\*GB3①试验准备试验前将试模擦净，模板与底座的接触面上涂黄油，紧密装置，防止漏浆。内壁均匀刷一层机油。搅拌锅、叶片、下料漏斗等用湿布擦干净。=2\*GB3②胶砂配合比水泥：中国ISO标准砂：水=1：3：0.5。一锅成型三条试件的材料用量：水泥——450±2g；中国标准砂——1350±5g；拌和水——225±1mL。=3\*GB3③胶砂制备每锅胶砂用搅拌机进行机械搅拌。先使搅拌机处于待工作状态，然后按以下的程序进行操作：把水加入锅里，再加入水泥，把锅放在固定架上，上升至固定位置；把砂加入到蓝色的砂筒中；把机器调节到自动档，启动机器。机器将自动进行以下运作：低速搅拌30s后，在第二个30s开始的同时均匀将砂子加入（搅拌机自动加砂）；加完砂，高速再拌30s；停拌90s，在第一个15s内用胶皮刮具将叶片和锅炉壁上的胶砂，刮入锅中间；在高速下继续搅拌60s。④试件成型胶砂制备后立即进行成型。将空试模和模套固定在振实台上，将胶砂分二层装入试模，装第一层时，每个槽里放到试模高度的1/2或1/3，用长播料器沿每个模槽来回一次将料层播平，启动振实台，振动60次。再装入第二层胶砂，稍微高出试模面，用短播料器播平，再振实60次。振实完毕后，移走模套，从振实台上取下试模，用金属直尺沿试模长度方向以锯割动作慢慢向另一端移动，一次将超过试模部分的胶砂刮去，并用直尺以近似水平的情况将试体表面抹平。在试模上作标记或编号。⑤试件养护将做好标记的试模放入养护室或养护箱的水平架子上养护，湿空气应能与试模各边接触。养护不应将试模放在其他试模上，养护箱内架板必须水平，温度为20±1℃，相对湿度不低于90%，养护24h±15min后取出脱模。脱模时应防止试件损伤。硬化较慢的水泥允许延期脱模，但须记录脱模时间。将做好标记的试件立即水平或垂直放入20℃±1℃水中养护，水平放置时刮平面应朝上，并彼此保持一定间距，使水与试件的六个面接触。养护期间试件之间间隔或试件上表面的水深不得小于5cm。每个养护池只养护同类型的水泥试件，不允许在养护期间全部换水，养护水每周换一次。⑥强度实验步骤及成果处理A.抗折强度实验：a.将抗折实验机夹具的圆柱表面清理干净，并调整杠杆处于平衡状态。b.用湿布擦去试件表面的水分和砂粒，将试件放入夹具内，使试件成型时的侧面与夹具的圆柱接触。调整夹具，使杠杆在试件折断时的位置尽量接近平衡位置。c.以50±10N/s的速度进行加荷，直到试件被折断。记录破坏荷载Ff(N).d.按下式计算每条试件的抗折强度(精确到0.1Mpa)式中：--------------抗折强度；--------------折断破坏荷载，N；L----------支撑圆柱中心距，100mm;；b----------棱柱体正方形截面的边长，mme．每组试件的抗折强度，以三条棱柱体试件抗折强度测定值的算术平均值作为实验结果。当三个测定值中仅有一个超出平均值的±10%时，应剔除这个结果，以其余两个测定值的平均值作为实验结果；如果有两个测定值超出平均值的±10%时，该组结果作废。B.抗压强度实验：a.将抗折实验的6个断块，立即在断块的侧面上进行抗压强度实验。抗压实验须用抗压夹具，使试件受压面积为40×40mm。实验前，应将试件受压面与抗压夹具清理干警、试件的底面紧靠夹具上的定位销，断块露出压板外的部分应不少于10mm。b.在整个加荷过程中，夹具应位于压力机承压板中心，以2400±200N/s的速度加载直到破坏，记录破坏荷载F(N).c.按下式计算每块试件的抗压强度（精确到0.1MPa）式中：Rc-----------抗压强度，Mpa；---------------破坏时的最大荷载，N；A-----------------受压部分面积，mm(40×40=1600mm)。d.每组试件的抗压强度，以6个抗压强度测定值的算术平均值作为实验结果。如果6个测值中有1个超出平均值的±10%时，应剔除这个结果，以剩剩下的5个测值的平均值作为结果。如果5个测值中再有超过他们的平均值±10%的，该组结果作废。将试验机计算所得到的各标准龄期抗折和抗压强度值，对照国家标准所规定的水泥各标准龄期的强度值，来确定或验证水泥强度等级。表2-1复合硅酸盐水泥水泥的各龄期强度单位：MPa强度等级抗压强度（Mpa）抗折强度（Mpa）3天28天3天28天32532.5R42.542.5R52.552.5R11.016.016.021.022.026.032.532.542.542.552.53.54.04.05.06.57.07.03、砂的堆积密度测定测定砂的堆积密度，作为混凝土用砂的技术依据。台秤、容量筒（1L）、烘箱、料勺、标准漏斗、直尺等.=1\*GB3①取试样约3L，在105±5℃的烘箱中烘干至恒重，取出冷却至室温，过4.75mm的筛后，分成大致相等两份备用。烘干试样中如有结块，应先捏碎。②称容量筒质量m1，将筒置于不受振动的桌上浅盘中。③堆积密度取试样一份，将试样用料勺或漏斗徐徐装入容量筒内，出料口距容量筒口不应超过5cm，直至试样装满超出筒口成锥形为止。用直尺将多余的试样沿筒口中心线向两个相反方向刮平。称容量筒连试样总质量m2。砂的堆积密度ρL,s(kg/m3)按下式计算(精确至10kg/m3)：式中：m1—容量筒质量，kg;m2—容量筒连试样总质量，kg;V0—容量筒容积，L;以两次测定结果的算术平均值作为测定值。4、砂的颗粒级配测定测定砂的颗粒级配及粗细程度，作为混凝土配合比设计和一般使用的依据。包括孔径为4.75、2.36、1.18、0.60、0.30、0.15mm的方孔筛、底盘和上盖；称量1Kg，感量1g的托盘天平，摇筛机，烘箱，大小搪瓷盘，毛刷等。=1\*GB3①试样制备试验前，砂样应通过9.5mm筛，如试样含泥量超过5%应用水洗。然后用四分法缩分至每份不少于550g的试样两份，并在105±5℃的温度下烘干至恒重，冷却至室温后备用。②筛分试样将试验筛由上至下按孔径大小顺序叠置，加底盘。在托盘天平上准确称取试样500g，置于按筛孔大小顺序排列的套筛的最上一只筛(4.75mm筛上)，将套筛装入振筛机，振筛10分钟。然后，取出套筛按筛孔大小顺序，在大搪瓷盘上进行手筛，直至每分钟的筛出量不超过试样总量的0.1%时为止，通过的颗粒并入下一号筛子。按顺序过筛子，直至筛完0.15mm筛为止。如无摇筛机，也可直接用手筛子。③筛余量称重分别称量各筛筛余，试样的重量(精确至1g)。所有各筛的分计筛余重量和最后的一个筛的通过量的总和与筛分前试样总重相比，相差不得超过试样总重的1%，否则必须重做试验。①计算分计筛余百分率——各号筛上的筛余量除以试样总重的百分率，精确至0.1%。②计算累计筛余百分率——该号筛子上的分计筛余百分率与大于该号的各筛余百分率之和，精确至0.1%。③根据各筛的累计筛余百分率绘制试样的颗粒级配曲线，与国家标准规定的曲线相比较，评定该试样的颗粒级配。绘图要求：根据细度模数绘出分区图(用虚线)再绘制筛分区线(用实线)。④计算试样的细度模数（精确至0.01）：)式中：、、、、、、分别为4.75、2.36、1.18、0.60、0.30、0.15mm筛上的累计筛余百分率。按细度模数确定砂的粗细程度。注：砂的粗细程应按细度模数分粗、中、细、特细和粉砂五种规格，其范围符合下列规定：粗砂：＝3.7~3.1中砂：＝3.0~2.3细砂：＝2.2~1.6特细砂：＝1.5~0.7粉砂：<0.7⑤筛分析试验应采用两个试样平行试验，并以其试验结果的算术平均值作为测定值。如果两次试验所得细度模数之差大于0.20应重新取样进行试验。计算精确至0.01，5、碎石的近似密度测定测定石子的视密度，作为评定石子的质量和混凝土用石的技术依据。天平、广口瓶（1000mL，磨口并带玻璃片）、烘箱、试验筛（孔径4.75mm）、毛巾、刷子、浅盘等。=1\*GB3①试样制备将试样筛去4.75mm以下颗粒，用四分法缩分到不少于试验表3.3（p295）规定的用量、洗刷干净，分成两份试样备用。②称量并记录试样质量（kg）。将试样浸水饱和后装入光口瓶中。装试样时，广口瓶应倾斜放置，然后注入饮用水并用玻璃盖覆盖瓶口，充分摇晃，以促使气泡排除。③气泡排尽后，向瓶中添加饮用水直至水面凸出瓶口边缘，用玻璃片沿瓶口迅速滑行，使其紧贴瓶口水面。擦干瓶外水分，称取试样、水、瓶和玻璃片的质量(m1)。④将瓶中试样倒入浅盘中，置于105土5℃烘箱中烘至恒重后取出，放在带盖的容器中冷却至室温后，称其质量m0。⑤将瓶洗净，重新注入饮用水，用玻璃片沿瓶口迅速滑行，使其紧贴瓶口水面。擦干瓶外水分，称取水、瓶和玻璃片的质量(m2)。⑥实验过程中应测量并控制水温。各项称量可以在15～25℃的温度范围内进行。从试样加水静置的最后2h起直至实验结束，其温差不超过2℃。近似密度(视密度)ρa，G应按下式计算(精确至0.01g/cm3)：式中

：m1—瓶+试样+水总质量，gm2—瓶+水总质量，g;m0—烘干试样质量，g；at—水温对水相对密度修正系数，见试验表3.1（p292）。近似密度以两次测定结果的算术平均值为测定值。如两次结果之差大于0.02g/cm3时，应重新取样进行实验。6、碎石的堆积密度测定测定石子的堆积密度，作为混凝土配合比设计和一般使用的技术依据。台秤、容量筒（10L）、烘箱、平头铁锹、浅盘等.=1\*GB3①按实验表3.5（p296）规定用量称取试样放入浅盘，置于烘箱中烘至恒重，或摊在清洁的地面上风干拌匀后备用。②称容量筒质量m1。③取一份试样置于平整、干净的地面或铁板上，用铁锹将试样铲起，保持石子自由落入容量筒的高度约50mm，装满容量筒并除去凸出筒口表面的颗粒，在用合适的颗粒填入凹陷部分，使其表面大致平整，称容量筒连试样总质量m2。石子的堆积密度ρL,G(kg/m3)按下式计算(精确至10kg/m3)：式中：m1—容量筒质量，kg;m2—容量筒连试样总质量，kg;V0—容量筒容积，L;石子的堆积密度以两次测定结果的算术平均值作为测定值。7、混凝土拌合物和易性能试验通过测定拌合物流动性，观察其黏聚性和保水性，综合评定混凝土的和易性，作为调整配合比和控制混凝土质量的依据。磅秤、天平、拌板、拌铲、盛器、标准塌落度筒、捣棒、装料漏斗、直尺、抹刀、小铲等。=1\*GB3①计算配合比按实验表3.5（p296）规定用量称取试样放入浅盘，置于烘箱中烘至恒重，或摊在清洁的地面上风干拌匀后备用。原材料准备根据所设计的计算配合比，分别称取10L混凝土拌合物所需各材料用量，称量精度满足要求。②混凝土拌合物的拌制在混凝土实验室内拌和混凝土时，室温应保持在20±5℃，所拌制的混合物应避免阳光直射；拌合物所用的各种材料的温度应与室温相同；拌和混凝土用的各种工具应保持洁净和湿润；砂石骨料用量以饱和面干状态或干燥状态为基准。A人工拌合用湿布润湿拌板、拌铲和塌落度筒。按砂、水泥、石子、水的投放顺序，先将砂和水泥在拌板上干拌均匀，再加石子干拌成均匀的干混合物并垒成堆，在其中间做一凹槽，将已称量好的水倒入一半于凹槽内翻拌、铲切，并徐徐加入另一半剩下的水，继续翻拌、铲切，直至拌合均匀。B搅拌机搅拌按规定称好原材料，往搅拌机内顺序加入粗集料、细集料、水泥。开动搅拌机，将材料拌合均匀，在拌合过程中徐徐加水，全部加料时间不宜超过2mim。水全部加入后，继续拌合约2min,而后将此拌合物倾出在铁板上，再经人工翻拌1min-2min,务必使拌合物均匀一致。从试样制备完毕到开始做各