2024年修订：光伏电站项目EPC总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年修订：光伏电站项目EPC总承包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2合同文件1.3术语定义2.EPC总承包范围与内容2.1工程范围2.2设计内容2.3采购内容2.4施工内容2.5验收与培训3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付条件3.3支付方式3.4价格调整4.合同履行与工期4.1合同履行4.2工期要求4.3违约责任5.质量与标准5.1质量要求5.2标准规范5.3质量保证6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3调整方式9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议方式10.2调解与仲裁10.3诉讼管辖11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的补充与附件14.2合同的传递与生效14.3合同的修订与解除14.4合同的完整性与独立性第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同各方1.1.2双方的代表如下：（1）业主的代表为：________________；（2）总承包商的代表为：________________。1.2合同文件1.2.1本合同文件包括：（1）合同协议书；（2）合同技术规格书；（3）合同施工图纸；（4）合同报价单；（5）合同谈判记录；（6）双方签订的补充协议和附件。1.3术语定义1.3.1本合同中下列术语定义如下：（1）EPC：设计采购施工。（2）光伏电站：利用太阳能光伏效应将太阳光能转换为电能的设施。（3）总承包商：负责光伏电站项目的设计、采购、施工、验收等工作的企业。（4）业主：光伏电站项目的投资方和受益方。2.EPC总承包范围与内容2.1工程范围2.1.1总承包商应按照合同技术规格书和施工图纸的要求，完成光伏电站的设计、采购、施工等工作。2.1.2总承包商应负责光伏电站的安装、调试、运行和维护，直至项目验收合格。2.2设计内容2.2.1总承包商应根据业主的要求，完成光伏电站的初步设计、施工图设计等工作。2.2.2总承包商应向业主提供设计文件，包括设计说明书、施工图纸、设备材料清单等。2.3采购内容2.3.1总承包商应按照合同技术规格书的要求，采购光伏电站所需的设备、材料等。2.3.2总承包商应保证所采购的设备、材料符合国家相关标准和质量要求。2.4施工内容2.4.1总承包商应按照施工图纸和施工方案的要求，完成光伏电站的施工工作。2.4.2总承包商应保证施工质量和进度，确保光伏电站的安全、可靠和高效运行。2.5验收与培训2.5.1光伏电站项目完成后，总承包商应组织验收，并将验收报告提交给业主。2.5.2总承包商应负责对业主及相关人员进行光伏电站的运行培训，确保业主能独立操作和管理光伏电站。3.合同价格与支付3.1合同价格3.1.1总承包商应按照合同报价单提供的价格，完成光伏电站项目的EPC工作。3.1.2合同总价为本报价单中所列明的金额，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。3.2支付条件3.2.1业主应按照合同约定的支付条件，向总承包商支付合同价款。3.2.2支付条件包括但不限于：完成设计工作、交付采购的设备材料、完成施工工作等。3.3支付方式3.3.1业主应通过银行转账的方式，向总承包商支付合同价款。3.3.2支付时，双方应共同出具确认收款的书面文件。3.4价格调整3.4.1在合同履行过程中，如因国家政策、市场行情等不可抗力因素导致合同价格需要调整的，双方应协商确定调整后的价格。3.4.2价格调整应按照双方商定的调整机制进行。4.合同履行与工期4.1合同履行4.1.1总承包商应按照合同约定，全面履行合同义务，确保光伏电站项目的顺利完成。4.1.2业主应按照合同约定，履行合同义务，为总承包商提供必要的协助和支持。4.2工期要求4.2.1光伏电站项目的合同工期为：自合同签订之日起至项目验收合格之日止。4.2.2总承包商应保证项目按期完成，如有延期，应承担相应的违约责任。4.3违约责任4.3.1如总承包商未按照合同约定履行义务，导致工期延误的，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：________________。4.3.2如业主未按照合同约定履行义务，导致工期延误的，应向总承包商支付违约金，8.变更与调整8.1变更条件8.1.1在合同履行过程中，如因国家政策、法律法规、技术标准等不可抗力因素导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、价格、工期等事项。8.2变更程序8.2.1提出变更的一方应向另一方提交书面的变更申请，说明变更的必要性和理由。8.2.2双方应就变更事项进行协商，达成一致后，签订变更协议。8.2.3变更协议签订后，双方应按照变更协议的约定履行各自的义务。8.3调整方式8.3.1如因不可抗力因素导致合同价格需要调整的，双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。8.3.2如因合同内容变更导致工期需要调整的，双方应签订书面工期调整协议，明确调整后的工期。9.违约责任9.1违约行为9.1.1总承包商未按照合同约定履行义务的，视为违约。9.1.2业主未按照合同约定履行义务的，视为违约。9.2违约责任9.2.1如总承包商违约，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：________________。9.2.2如业主违约，应向总承包商支付违约金，违约金计算方式为：________________。9.3违约赔偿9.3.1违约方应承担因违约产生的直接经济损失，并向对方支付违约金。9.3.2违约方还应承担因违约产生的间接损失，包括但不限于：利润损失、信誉损失、诉讼费用等。10.争议解决10.1争议方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解与仲裁10.2.1双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼管辖10.3.1双方同意将争议提交合同签订地人民法院进行诉讼。10.3.2诉讼应当在本合同签订之日起__________年内提起。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效日期为：________________。11.2合同变更11.2.1如双方签订书面变更协议，变更协议自双方签字盖章之日起生效。11.2.2变更协议的生效日期为：________________。11.3合同终止（1）光伏电站项目验收合格，双方履行完毕合同义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情况。12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.1.2保密信息不包括已公开的信息或者双方自愿公开的信息。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。12.2.2保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务，直至相关信息实际公开。12.3泄密责任12.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露给第三方，泄露方应承担违约责任。12.3.2泄露方应赔偿因泄密给对方造成的经济损失，并支付违约金。13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、变更、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.1.2本合同的解释和适用应符合中华人民共和国的法律法规。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念14.1.1本合同所称第三方，是指除业主和总承包商以外的其他合同当事人，包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、监理单位、检测单位等。14.1.2第三方介入本合同项下的工作，应遵守本合同的约定，并按照双方协商确定的方式进行。14.2第三方责任14.2.1第三方介入本合同项下的工作，应对其提供的服务或产品承担质量、性能、安全等各方面的责任。14.2.2第三方如因违约、过失或其他原因导致损失的，应向业主或总承包商承担相应的赔偿责任。14.3第三方限额责任14.3.1第三方对业主或总承包商的责任限额，应由双方根据第三方的实际情况，在本合同中予以明确。14.3.2第三方责任限额的确定，应考虑第三方的信誉、实力、承担能力等因素，并确保限额合理、公平。14.4第三方权益保护14.4.1业主和总承包商应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。14.4.2业主和总承包商应按照合同约定履行支付义务，确保第三方权益的实现。15.第三方与甲乙方的关系15.1第三方与甲乙方的关系界定15.1.1第三方与业主或总承包商之间，应保持独立的法律关系，各自承担各自的法律责任。15.1.2第三方如与业主或总承包商存在关联关系，应予以披露，并接受双方监督。15.2第三方与甲乙方的协作15.2.1第三方应按照甲乙方的要求，提供必要的技术支持、施工配合、材料供应等服务。15.2.2甲乙方应协助第三方完成其工作，并按照合同约定支付相应的费用。16.第三方介入后的合同变更16.1第三方介入引起的合同变更16.1.1如第三方介入导致合同内容发生变更的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。16.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、价格、工期等事项。16.2第三方介入后的合同履行16.2.1双方应根据变更协议的约定，履行各自的义务。16.2.2第三方应按照变更协议的约定，完成其工作，并承担相应的责任。17.第三方介入后的争议解决17.1第三方介入引起的争议解决17.1.1双方在履行变更协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。17.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。17.2第三方介入后的调解与仲裁17.2.1双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。17.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。18.第三方介入后的诉讼管辖18.1双方同意将争议提交合同签订地人民法院进行诉讼。18.2诉讼应当在本合同签订之日起__________年内提起。19.第三方介入后的合同终止19.1第三方介入引起的合同终止19.1.1本合同在第三方完成其工作，并经甲乙方验收合格后终止。19.1.2第三方的工作成果符合合同约定，甲乙方支付完毕相关费用后，本合同即告终止。20.第三方介入后的合同解除20.1第三方介入引起的合同解除20.1.1如第三方严重违约，导致合同无法履行，甲乙方可协商解除合同。20.1.2合同解除后，甲乙方可根据实际情况，向第三方主张违约责任。21.第三方介入后的合同效力21.1第三方介入不影响本合同的效力，本合同对甲乙方具有法律约束力。21.2第三方介入引起的变更协议，自甲乙方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。22.第三方介入后的合同履行保障22.1甲乙方应确保第三方的合同履行，如有违约，甲乙方应承担相应的违约责任。22.2甲乙方应监督第三方的工作，确保第三方的工作质量、安全、进度等符合第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书2.附件二：合同技术规格书3.附件三：合同施工图纸4.附件四：合同报价单5.附件五：合同谈判记录6.附件六：双方签订的补充协议7.附件七：合同附件（包括但不限于设计方案、施工方案、材料设备清单等）附件一：合同协议书详细要求和说明：本附件为合同的核心文件，明确了甲乙双方的权责关系、合同价格、工期、质量标准等关键条款。附件二：合同技术规格书详细要求和说明：本附件详细描述了光伏电站的项目范围、技术要求、设备材料标准等，是双方履行合同的技术依据。附件三：合同施工图纸详细要求和说明：本附件包含了光伏电站的施工图纸，明确了施工过程中的具体要求和细节。附件四：合同报价单详细要求和说明：本附件列出了总承包商提供的合同价格，包括工程总价、材料设备价格等。附件五：合同谈判记录附件六：双方签订的补充协议详细要求和说明：本附件包括了甲乙双方在合同履行过程中就某些特定事项达成的补充协议。附件七：合同附件（包括但不限于设计方案、施工方案、材料设备清单等）详细要求和说明：本附件包含了与合同相关的其他文件，如设计方案、施工方案、材料设备清单等，用以支持合同的履行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a)总承包商未按合同约定履行义务b)业主未按合同约定履行义