版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度油田钻探工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3油田钻探工程1.4劳务分包第二条合同范围及工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间第四条工期及进度4.1工期4.2进度计划4.3工期延误第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求5.3质量检验第六条安全生产及环保6.1安全生产6.2环保要求6.3安全事故处理第七条劳务人员管理7.1劳务人员配置7.2劳务人员培训7.3劳务人员福利第八条违约责任及赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任8.3违约赔偿金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3争议解决时间第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1合同的解释14.2合同的修改14.3合同的终止第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3油田钻探工程本合同所述油田钻探工程指的是位于_____________的油田钻探项目,包括但不限于钻井、完井、试井等相关工作。1.4劳务分包乙方同意向甲方提供油田钻探工程的劳务分包服务,包括但不限于钻井队伍的组建、设备设施的提供、作业人员的工资福利等。第二条合同范围及工作内容2.1工作范围乙方负责油田钻探工程的全部或部分工作,包括但不限于钻井、完井、试井、井下作业、井口设施的维护等。2.2工作内容乙方应按照甲方的要求,完成甲方指定的油田钻探工程工作,并确保工程质量符合甲方的要求。2.3工作量具体工作量根据甲乙双方实际确定的工程量进行计算,具体详见附件。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同价格为人民币(大写):_____________元整(小写):_____________元。3.2支付方式甲方支付乙方劳务费用的方式为分期支付,具体支付时间及金额详见附件。3.3支付时间甲方应在每期工作完成后_____________个工作日内,支付给乙方相应的劳务费用。第四条工期及进度4.1工期本合同约定的工期为_____________年,自合同签订之日起计算。4.2进度计划乙方应按照甲方的要求,制定合理的工程进度计划,并报甲方审批。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误,乙方应承担由此产生的一切后果,并按约定向甲方支付违约金。第五条质量标准及要求5.1质量标准乙方应确保油田钻探工程的质量符合石油天然气行业标准及甲方的要求。5.2质量要求乙方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改,确保工程质量。5.3质量检验甲方有权对乙方施工的工程进行质量检验,乙方应予以配合。如检验不合格,乙方应负责修复并承担相应费用。第六条安全生产及环保6.1安全生产乙方应严格按照国家法律法规及甲方要求,做好安全生产管理工作,确保工程安全。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规,做好施工现场的环保工作,确保施工过程中不对环境造成污染。6.3安全事故处理如乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按国家法律法规及甲方要求进行处理。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为违约方应承担因违约所产生的直接经济损失,并支付违约金,违约金的标准为合同金额的_____________%。8.2赔偿责任如一方违反合同导致另一方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿金额具体违约赔偿金额根据实际损失及合同约定进行计算。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。9.3争议解决时间自争议发生之日起_____________日内未能解决的,一方可以提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同的变更应由双方协商一致,并以书面形式确认。10.3合同解除合同解除应由双方协商一致,并以书面形式确认。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。11.2保密期限保密期限为合同终止后_____________年。11.3泄密责任如一方泄露对方的保密信息,泄露方应承担相应的法律责任。第十二条合同的转让12.1转让条件一方如欲转让合同权利义务,应取得对方的书面同意。12.2转让程序转让合同权利义务的,双方应签订书面转让协议,并报送相关部门备案。12.3转让后果合同转让后,转让方不再享有原合同权利义务,受让方按转让协议约定的权利义务履行合同。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观事件。13.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行的,双方均不承担违约责任。13.3不可抗力处理遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方,并在_____________日内提供相关证明文件。第十四条其他条款14.1合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的修改合同的修改应由双方协商一致,并以书面形式确认。14.3合同的终止合同终止后,双方应按照合同约定履行相关义务。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入是指在合同履行过程中,除甲乙方外,涉及到合同相关利益的第三方主体。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、监理方、政府部门、金融机构等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序甲乙方应在合同履行过程中,如涉及到第三方介入,应提前_____________个工作日通知对方。2.2第三方介入条件(1)第三方与甲乙方有合同关系;(2)第三方与合同履行有直接利益关系;(3)第三方介入不会损害对方合法权益。第三条第三方介入的权利义务3.1第三方权利第三方根据本合同介入的权利包括:(1)了解合同履行情况;(2)对合同履行提出建议和意见;(3)要求甲乙方按照合同约定履行义务。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规,不得干预甲乙双方的正常合同履行,不得损害甲乙方合法权益。第四条第三方介入的协调与管理4.1协调机制甲乙方应建立第三方协调机制,确保第三方顺利介入,避免影响合同履行。4.2管理责任甲乙方应对第三方进行有效管理,确保第三方按照合同约定履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任第三方应承担因自身原因导致的合同履行损失,并按合同约定承担违约责任。5.2责任限额第三方的责任限额根据合同金额的_____________%确定。5.3第三方赔偿第三方应按照合同约定和责任限额进行赔偿,赔偿金额由甲乙方协商确定。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方与甲方签订的合同,由第三方直接向甲方履行义务。6.2第三方与乙方关系第三方与乙方签订的合同,由第三方直接向乙方履行义务。6.3第三方与甲乙方关系第三方与甲乙方签订的合同,由第三方直接向甲乙方履行义务。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方变更如第三方发生变更,甲乙方应按照合同约定重新协商第三方介入事项。7.2第三方解除如第三方解除介入,甲乙方应按照合同约定处理后续事项。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约第三方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。8.2违约处理甲乙方应与第三方协商处理违约事宜,如协商不成,甲乙方有权向法院提起诉讼。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式第三方介入产生的争议,甲乙方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向法院提起诉讼。9.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。9.3争议解决时间自争议发生之日起_____________日内未能解决的,甲乙方可以提起诉讼。第十条第三方介入的其他条款10.1合同的解释本合同的解释权归甲乙方共同所有。10.2合同的修改合同的修改应由甲乙方协商一致,并以书面形式确认。10.3合同的终止合同终止后,甲乙方应按照合同约定履行相关义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表1.合同协议书2.工程详细设计方案3.工程进度计划4.工程质量标准5.安全生产管理协议6.环保要求及实施方案7.劳务人员配置表8.劳务人员培训计划9.劳务人员工资福利方案10.违约金计算公式11.质量检验标准及方法12.安全事故处理流程13.保密协议14.合同变更协议15.合同解除协议说明二:违约行为及责任认定1.违约行为a)甲方未按约定时间支付劳务费用b)甲方未提供合同约定的工作条件c)乙方未按约定完成工作任务d)乙方未保证工程质量达到约定标准e)乙方未按约定时间完成工程f)乙方未遵守国家法律法规及甲方要求2.违约责任认定a)甲方违约,应支付违约金,违约金计算方式见附件10b)乙方违约,应根据实际情况承担相应的赔偿责任c)第三方违约,应根据第三方与甲乙双方的合同约定承担违约责任d)违约行为导致工程质量不合格的,乙方应负责修复并承担修复费用e)违约行为导致工程安全事故的,应根据国家法律法规及甲方要求进行处理全文完。2024年度油田钻探工程劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语的解释第二条劳务内容2.1乙方提供的劳务范围2.2乙方应完成的任务和目标2.3劳务时间及进度安排第三条质量标准与验收3.1乙方应达到的质量标准3.2质量验收程序和方法3.3质量问题的处理方式第四条劳务费用及支付方式4.1劳务费用的计算方式4.2支付时间和支付方式4.3费用结算程序和要求第五条甲方的义务和责任5.1提供必要的场地和设施5.2负责办理相关手续和证件5.3保障乙方的安全和合法权益第六条乙方的义务和责任6.1按时提供合格的劳务6.2遵守相关法律法规和行业规范6.3负责现场管理和人员管理第七条保密条款7.1双方应保守合同内容和商业秘密7.2保密信息的范围和期限7.3违反保密条款的责任第八条违约责任8.1双方违约的情形和责任8.2违约金的计算方式和支付方式8.3违约责任的免除条件第九条争议解决9.1争议解决的途径和方法9.2双方协商解决争议的期限9.3仲裁或诉讼的地点和法院第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序10.3解除合同后的责任和赔偿第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义和范围11.2不可抗力事件的影响和处理11.3不可抗力事件的证明文件第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除的条件和程序第十三条附加条款13.1双方约定的其他事项和补充条款13.2附加条款的效力优先级13.3附加条款的变更和解除程序第十四条合同的签字盖章14.1双方代表的签字和盖章14.2合同的副本和正本14.3合同的生效时间和效力范围第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:油田开发有限公司甲方地址:市区路号1.2乙方名称:油田钻探工程公司乙方地址:市区路号1.3合同中术语的解释1.3.1劳务:指乙方按照甲方的要求,在甲方提供的地点和条件下,所提供的油田钻探作业。1.3.2质量标准:按照行业标准GB/T503152011《石油天然气建设工程施工质量验收规范钻井工程》执行。1.3.3验收:指甲方对乙方提供的劳务进行质量、进度、安全等方面的检查和评估,以确认乙方是否达到合同约定的要求。第二条劳务内容2.1乙方提供的劳务范围乙方应承担油田钻探作业,包括钻井、完井、试井等工作。具体井位、井深、井型等要求详见附件一。2.2乙方应完成的任务和目标乙方应按照甲方的要求,完成约定的钻探工作量,并提供合格的钻井资料。2.3劳务时间及进度安排乙方应按照甲方提供的钻探计划进行作业,如有特殊情况需调整进度,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可执行。第三条质量标准与验收3.1乙方应达到的质量标准乙方应按照行业标准GB/T503152011执行,并提供合格的钻井工程。3.2质量验收程序和方法甲方应按照行业标准GB/T503152011对乙方提供的劳务进行验收,如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改。3.3质量问题的处理方式如乙方提供的劳务出现质量问题,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。如因甲方要求不符合规范导致的质量问题,甲方应承担相应的责任。第四条劳务费用及支付方式4.1劳务费用的计算方式劳务费用按照约定的钻探工作量和单价进行计算,具体金额详见附件二。4.2支付时间和支付方式甲方应在乙方完成约定的钻探工作后七个工作日内,按照约定的金额支付劳务费用。4.3费用结算程序和要求乙方应按照甲方的要求,提供完整的费用结算资料,甲方在核实无误后进行支付。第五条甲方的义务和责任5.1提供必要的场地和设施甲方应提供乙方进行钻探作业的场地、道路、供电等必要的设施,并保证设施的完好和安全。5.2负责办理相关手续和证件甲方应负责办理乙方进行钻探作业所需的相关手续和证件,并承担相关费用。5.3保障乙方的安全和合法权益甲方应确保乙方的人员和设备在甲方场地内安全,并保障乙方的合法权益。第六条乙方的义务和责任6.1按时提供合格的劳务乙方应按照约定的时间和质量要求提供劳务,如因乙方原因导致无法按时完成,乙方应承担相应的违约责任。6.2遵守相关法律法规和行业规范乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范,保证施工安全,并承担因违法行为产生的责任。6.3负责现场管理和人员管理乙方应负责现场的安全管理,并对乙方人员进行管理,确保乙方人员的行为符合合同约定。第八条违约责任8.1双方违约的情形和责任8.2违约金的计算方式和支付方式违约金按照双方实际损失的20%计算,由违约方支付。8.3违约责任的免除条件不可抗力事件导致的一方违约,不承担违约责任。但需提供相关证明文件,并经双方协商一致。第九条争议解决9.1争议解决的途径和方法双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2双方协商解决争议的期限双方应在争议发生之日起15日内协商解决,否则进入诉讼程序。9.3仲裁或诉讼的地点和法院甲方所在地的人民法院具有管辖权,双方约定仲裁的,应选定甲方所在地仲裁机构进行仲裁。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件和程序合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。10.3解除合同后的责任和赔偿合同解除后,乙方应按照甲方的要求撤出场地,并承担因解除合同给甲方造成的实际损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义和范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。11.2不可抗力事件的影响和处理不可抗力事件导致合同无法履行或损失的,双方应协商解决。11.3不可抗力事件的证明文件乙方应提供相关不可抗力事件的证明文件,如政府公告、新闻报道等。第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件合同履行完毕,双方权利义务终止。12.3合同解除的条件和程序合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十三条附加条款13.1双方约定的其他事项和补充条款双方可以在合同附件中约定其他事项和补充条款,附件与合同具有同等法律效力。13.2附加条款的效力优先级附加条款的效力优先于合同。13.3附加条款的变更和解除程序附加条款的变更和解除需双方协商一致,并签订书面变更协议。第十四条合同的签字盖章14.1双方代表的签字和盖章双方代表在合同文本上签字,并加盖公章,合同方为有效。14.2合同的副本和正本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3合同的生效时间和效力范围合同自双方签字盖章之日起生效,适用于双方约定的合同范围内的事项。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方是指本合同之外,与甲方或乙方存在合同关系或法律关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方、保险方等,以及其他与甲方或乙方有业务往来的单位或个人。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲方或乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的第三方名称、介入事项和理由。2.2甲方或乙方应在合同中明确第三方介入的事项、范围、权限和责任,并取得对方的书面同意。2.3第三方介入需遵守国家相关法律法规和行业规范,并不得违反本合同的约定。第三条第三方介入后的责任和权益3.1第三方应按照甲方或乙方的要求,提供相应的服务或协助,并承担相应的责任。3.2甲方或乙方应向第三方支付约定的费用,并负责协调第三方与双方的关系。3.3第三方不享有本合同约定的甲方或乙方的权利,也不承担本合同约定的甲方或乙方的义务。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲方或乙方造成的损失,承担的责任限额不超过其收取的报酬金额。4.2第三方对甲方或乙方造成的间接损失,承担的责任限额不超过其收取的报酬金额的3倍。4.3第三方如因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的,应承担无限责任。第五条第三方介入的终止和解除5.1第三方介入的事项完成后,甲方或乙方应书面通知对方,并办理终止或解除手续。5.2第三方介入终止或解除后,甲方或乙方应停止向第三方支付费用,并收回相关权利。5.3第三方介入终止或解除后,甲方或乙方应对第三方介入期间的事宜进行清算和结算。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方或乙方之间建立的服务关系,不影响第三方与其他方的合同关系。6.2第三方介入期间,甲方或乙方仍应履行本合同约定的义务,并承担相应的责任。6.3第三方不免除甲方或乙方根据本合同对对方的义务和责任。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方如未按照约定提供服务或协助,甲方或乙方有权解除合同,并要求第三方承担违约责任。7.2第三方如因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的,甲方或乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。7.3第三方如违反国家相关法律法规和行业规范,应自行承担相应的法律责任。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2第三方介入争议的诉讼,不影响本合同其他条款的履行。第九条附加条款9.1双方约定的其他事项和补充条款双方可以在合同附件中约定其他事项和补充条款,附件与合同具有同等法律效力。9.2附加条款的效力优先级附加条款的效力优先于合同。9.3附加条款的变更和解除程序附加条款的变更和解除需双方协商一致,并签订书面变更协议。第十条合同的签字盖章10.1双方代表的签字和盖章双方代表在合同文本上签字,并加盖公章,合同方为有效。10.2合同的副本和正本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。10.3合同的生效时间和效力范围合同自双方签字盖章之日起生效,适用于双方约定的合同范围内的事项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:油田钻探工程劳务分包合同详细技术要求本附件详细说明了油田钻探工程的具体技术要求,包括但不限
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度建筑工程施工总包合同
- 2024年度遥感监测与地形图测绘合同3篇
- 2024年沈阳客运考试模拟题及答案解析
- 2024年黑龙江客运资格证实操题库
- 2024年养殖工种雇佣合同参考3篇
- 2024年分包工程安全生产承诺协议3篇
- 2024年度新型设备采购与专业安装服务协议版B版
- 2024年度企业租赁合同:无偿租车版2篇
- 2024年芜湖道路客运从业资格证考试
- 2024年濮阳小型客运从业资格证2024年考试题
- MOOC 健康评估-河南大学 中国大学慕课答案
- 2024年宁夏水投集团福宁工程设计咨询有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 一年级课标解读
- 仿真模拟实训报告总结与反思
- MOOC 创新方法与实践-河南理工大学 中国大学慕课答案
- 缺血性心肌病护理查
- 2024-2029全球及中国摄影器材行业市场发展分析及前景趋势与投资发展研究报告
- 慢性牙髓炎临床表现及诊断讲解
- 山东青岛幼儿师范高等专科学校招聘考试试题及答案
- 农产品加工与质量检测职业生涯规划
- 血糖波动大的患者如何护理
评论
0/150
提交评论