2024年度建设工程施工合同质量保证条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同质量保证条款本合同目录一览1.工程质量标准1.1工程质量等级1.2质量验收标准1.3质量保证措施2.施工材料2.1材料质量要求2.2材料采购与管理2.3材料验收与检验3.施工工艺3.1施工方案与工艺流程3.2施工操作规范3.3工艺技术创新与质量控制4.施工人员4.1施工队伍资质要求4.2施工人员培训与管理4.3人员职责与分工5.质量监督与检查5.1质量监督机构5.2监督检查方式5.3质量问题处理与整改6.质量保修6.1保修范围与期限6.2保修责任与处理6.3保修费用与支付7.质量事故处理7.1事故报告与调查7.2事故责任认定7.3事故处理与赔偿8.质量奖励与惩罚8.1奖励条件与标准8.2奖励方式与支付8.3惩罚措施与处理9.质量技术交流与信息反馈9.1技术交流会议9.2信息反馈与沟通9.3技术难题攻关与解决方案10.质量保证体系10.1质量管理体系文件10.2质量保证措施实施与监督10.3质量管理体系的改进与提升11.合同的履行与变更11.1合同履行期限与条件11.2合同变更方式与程序11.3变更内容的确认与备案12.合同的解除与终止12.1合同解除条件与程序12.2合同终止情形与处理12.3解除与终止后的责任与权益处理13.违约责任13.1违约行为与责任认定13.2违约责任承担方式与赔偿13.3违约纠纷解决与法律责任14.其他条款14.1合同争议解决方式14.2合同的生效、修改与解除14.3合同附件与补充协议第一部分：合同如下：第一条工程质量标准1.1工程质量等级工程质量应符合《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及其它相关国家和行业标准。工程质量等级分为优良、合格和不合格，优良等级要求符合本合同约定的各项指标。1.2质量验收标准工程质量验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）和本合同约定的验收程序进行。验收合格的标准为：符合设计文件、标准规范和本合同约定要求，工程质量等级达到优良。1.3质量保证措施（1）承包人应建立健全质量管理体系，明确质量责任，加强过程控制，确保工程质量。（2）承包人应按照合同约定的材料质量要求采购材料，并对材料进行严格验收。（3）承包人应严格按照施工方案和工艺流程施工，确保施工操作规范。（4）承包人应定期对施工人员进行质量教育和技能培训，提高施工质量。第二条施工材料2.1材料质量要求（1）材料应符合国家、行业和地方标准的合格产品。（2）主要建筑材料、构配件和设备应进行复试检验，复试检验合格后方可使用。（3）材料在运输、储存、安装过程中应采取有效保护措施，防止材料损坏。2.2材料采购与管理（1）承包人应建立健全材料采购管理制度，确保材料质量。（2）材料采购应按照设计文件和合同约定进行，材料供应商应具有相关资质。（3）承包人应做好材料进场验收、储存、发放和回收管理工作，确保材料质量。2.3材料验收与检验（1）材料验收应按照合同约定的标准进行，验收不合格的材料不得使用。（2）检验报告应真实、完整、有效，检验结果应及时告知发包人。（3）发包人有权对材料进行抽检，承包人应予以配合。第三条施工工艺3.1施工方案与工艺流程（1）承包人应根据工程特点和设计要求，编制施工方案和工艺流程。（2）施工方案应包括施工顺序、施工方法、施工技术措施等。（3）工艺流程应明确各施工环节的质量控制点。3.2施工操作规范（1）承包人应按照施工方案和工艺流程组织施工，确保施工操作规范。（2）施工过程中应严格执行施工操作规程，确保工程质量。（3）承包人应加强对施工人员的管理，防止违章操作。3.3工艺技术创新与质量控制（1）承包人应积极采用新技术、新工艺，提高工程质量。（2）新技术、新工艺的应用应经过充分论证和试验，确保其可靠性。（3）承包人应加强质量控制，确保工艺技术创新的实施质量。第四条施工人员4.1施工队伍资质要求（1）承包人应具备相应的施工资质，施工队伍人员应具备相应的资格证书。（2）专业分包队伍应具备合法的经营资格，并与承包人签订合法的分包合同。4.2施工人员培训与管理（1）承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，提高施工质量。（2）承包人应建立健全施工人员管理制度，确保施工人员遵守纪律。（3）承包人应定期对施工人员进行考核，不合格者应及时调整。4.3人员职责与分工（1）承包人应明确项目管理人员和施工人员的职责与分工。（2）项目管理人员应具备相应的管理能力和经验，负责工程质量的全面控制。（3）施工人员应按照职责分工，严格执行施工方案和工艺流程。第五条质量监督与检查5.1质量监督机构（1）承包人应设立质量监督机构，负责工程质量的监督与检查。（2）质量监督机构应制定监督计划，明确监督内容、方式和频次。（3）质量监督机构应加强与发包人的沟通，及时报告工程质量情况。5.2监督检查方式（1）监督检查可以采取现场检查、资料审查等方式进行。（2）监督检查应记录在案，发现问题应及时通知承包人整改。（3）承包人应配合发第八条质量保修6.1保修范围与期限承包人应对工程质量负责保修，保修范围包括合同约定的所有工程内容。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，详见附件《保修范围与期限明细表》。6.2保修责任与处理在保修期限内，工程出现质量问题，承包人应负责修复，并承担由此产生的全部费用。如因发包人原因造成质量问题，承包人应提供必要的协助，但不承担修复费用。6.3保修费用与支付保修费用根据实际情况确定，如需支付，发包人应按照合同约定向承包人支付。第九条质量事故处理7.1事故报告与调查工程发生质量事故，承包人应立即报告发包人和质量监督机构，并展开调查。查明事故原因，分清责任，并提出整改措施。7.2事故责任认定质量事故责任根据事故调查结果确定。如事故由承包人原因造成，承包人应承担相应责任；如事故非承包人原因造成，由发包人承担责任。7.3事故处理与赔偿质量事故处理应按照调查结果进行，如涉及赔偿，赔偿金额和方式详见附件《质量事故赔偿明细表》。第十条质量奖励与惩罚8.1奖励条件与标准发包人对工程质量给予奖励，奖励条件及标准详见附件《质量奖励条件与标准》。8.2奖励方式与支付奖励方式可以采取奖金、优惠等形式的奖励。奖励支付应按照附件《质量奖励支付明细表》执行。8.3惩罚措施与处理如承包人违反合同质量要求，发包人可以采取罚款、停工等惩罚措施。惩罚措施及处理详见附件《质量惩罚措施与处理》。第十一条质量技术交流与信息反馈9.1技术交流会议定期召开技术交流会议，分享施工经验，解决质量问题。会议记录应详细记载，并双方签字确认。9.2信息反馈与沟通建立信息反馈与沟通机制，及时通报工程质量情况，协调解决质量问题。9.3技术难题攻关与解决方案共同研究解决施工过程中的技术难题，提出合理的解决方案。第十二条质量保证体系10.1质量管理体系文件承包人应制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。10.2质量保证措施实施与监督承包人应严格执行质量保证措施，并进行监督检查。10.3质量管理体系的改进与提升承包人应持续改进和提升质量管理体系，以满足工程质量要求。第十三条合同的履行与变更11.1合同履行期限与条件承包人应按照合同约定的时间、质量、安全等条件履行合同。11.2合同变更方式与程序合同变更应书面协议，并明确变更内容、范围、时间等。11.3变更内容的确认与备案变更内容应经双方确认，并进行备案。第十四条合同的解除与终止12.1合同解除条件与程序合同解除应符合法律规定和合同约定，解除协议应书面签订。12.2合同终止情形与处理合同终止应符合法律规定和合同约定，终止协议应书面签订。12.3解除与终止后的责任与权益处理解除或终止合同后，双方应按照约定处理合同剩余事项，确保各自权益。第十五条违约责任13.1违约行为与责任认定违约行为及责任根据合同约定和法律规定进行认定。13.2违约责任承担方式与赔偿违约责任承担方式包括违约金、损害赔偿等，具体金额和方式详见附件《违约责任承担明细表》。13.3违约纠纷解决与法律责任违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，可以向合同约定的人民法院提起诉讼。第十六条其他条款14.1合同争议解决方式合同争议应通过协商解决，协商不成的，可以向合同约定的人民法院提起诉讼。14.2合同的生效、修改与解除合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和解除应书面协议。14.3合同附件与补充协议合同附件和补充协议是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方是指除甲乙方之外的任何个人、团体或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、保修方等。15.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方因客观需要，邀请第三方参与项目，以保障工程质量、进度和安全。16.第三方介入的程序与条件16.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、介入时间、地点及职责。16.2甲乙方应确保第三方介入不违反合同的任何条款，并确保第三方的资质和能力符合工程要求。16.3甲乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务，并提交给对方备案。17.第三方介入后的额外条款及说明17.1甲乙方应承担第三方介入产生的费用，并支付第三方约定的报酬。17.2甲乙方应负责协调第三方与工程各方之间的关系，确保项目顺利进行。17.3甲乙方应监督第三方的工作质量，如第三方工作质量不符合合同要求，甲乙方有权要求第三方整改或解除合同。18.第三方责任限额的界定18.1第三方责任限额是指第三方因违约、过失或违法行为导致工程损失的责任限制额度。18.2第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、影响力等因素综合判断，并在书面协议中明确。18.3如第三方责任限额未能在书面协议中明确，甲乙方应共同协商确定，并以书面形式确认。19.第三方与甲乙方的责任划分19.1第三方应严格按照合同约定和甲乙方的要求履行职责，确保工程质量。19.2甲乙方应履行合同约定的义务，提供第三方所需的工作条件和支持。19.3甲乙方与第三方之间的责任划分应遵循合同约定和法律规定，如发生纠纷，应通过协商或法律途径解决。20.第三方介入的终止与解除20.1第三方介入终止是指第三方完成职责后，合同约定的介入期限届满或双方书面同意解除。20.2第三方介入解除应遵循合同约定和法律规定，甲乙方应支付第三方解除合同的违约金或其他赔偿。20.3第三方与甲乙方之间的合同解除协议应书面签订，并提交给对方备案。21.第三方介入后的合同修订21.1甲乙方应根据第三方介入的实际情况，及时修订合同，以适应项目进展和合同履行需求。21.2合同修订应遵循平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙方应充分沟通，达成一致。21.3合同修订协议应书面签订，并提交给对方备案，修订内容具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.保修范围与期限明细表详细列出工程各部分的保修期限。包括建筑物、构筑物、设备、管道等。保修期限应根据不同工程内容确定。2.质量奖励条件与标准详细列出奖励的条件和标准。包括质量等级、技术创新、施工安全等。奖励标准应明确，易于操作。3.质量奖励支付明细表详细列出奖励的支付方式和时间。包括奖金、优惠、奖励证书等。支付方式应明确，便于执行。4.质量惩罚措施与处理详细列出惩罚的措施和处理方式。包括罚款、停工、解除合同等。惩罚措施应根据违约程度确定。5.质量事故赔偿明细表详细列出事故赔偿的金额和方式。包括直接损失、间接损失、精神损害赔偿等。赔偿金额应根据事故影响确定。6.违约责任承担明细表详细列出违约责任的具体内容。包括违约金、损害赔偿、诉讼费用等。责任承担应公平合理。7.质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。文件应符合国家和行业标准。文件应定期更新，以保证其有效性。8.质量事故报告与处理流程详细列出事故报告与处理的流程。包括事故报告、调查、责任认定、处理等。流程应明确，便于操作。9.第三方介入协议范本提供第三方介入的协议范本。包括第三方职责、权利、义务等。协议范本应符合法律规定。说明二：违约行为及责任认定：1.违反工程质量标准承担修复工程、支付违约金等责任。示例：工程质量等级未达到优良，承包人需修复至合格。2.违反施工材料要求承担更换材料、支付违约金等责任。示例：使用不符合要求的材料，承包人需更换合格材料。3.违反施工工艺要求承担返工、支付违约金等责任。示例：施工工艺不符合合同约定，承包人需返工至符合要求。4.违反施工人员要求承担更换人员、支付违约金等责任。示例：施工人员未具备相应资质，承包人需更换符合要求的人员。5.违反质量监督与检查要求承担整改、支付违约金等责任。示例：未按要求进行质量监督与检查，承包人需整改至符合要求。6.违反保修要求承担修复工程、支付违约金等责任。示例：在保修期内工程出现问题，承包人需负责修复。7.违反质量事故处理要求承担赔偿、支付违约金等责任。示例：发生质量事故未及时报告，承包人需承担相应赔偿责任。8.违反质量奖励与惩罚要求承担失去奖励、支付违约金等责任。示例：未达到奖励条件，承包人需支付相应的违约金。9.违反质量技术交流与信息反馈要求承担整改、支付违约金等责任。示例：未按要求进行技术交流与信息反馈，承包人需整改至符合要求。10.违反质量保证体系要求承担整改、支付违约金等责任。示例：未建立质量管理体系，承包人需整改至符合要求。全文完。2024年度建设工程施工合同质量保证条款1本合同目录一览1.质量标准与要求1.1工程质量标准1.2质量控制措施1.3质量验收程序2.施工质量保证2.1施工质量计划2.2施工过程控制2.3施工材料和设备3.工程质量保证3.1工程质量保证体系3.2工程质量保证措施3.3工程质量问题处理4.质量监督与检查4.1质量监督机构4.2施工过程检查4.3工程质量验收5.质量责任与赔偿5.1质量责任划分5.2质量事故赔偿5.3质量保修责任6.质量改进与培训6.1质量改进措施6.2质量培训要求6.3质量信息反馈7.质量奖惩制度7.1质量奖励7.2质量惩罚7.3质量考核评价8.质量保证资料管理8.1资料分类与归档8.2资料保管与使用8.3资料更新与维护9.质量保证协调与沟通9.1内部协调机制9.2外部沟通协调9.3质量保证信息交流10.质量保证体系评审与改进10.1质量评审程序10.2质量改进措施10.3质量保证体系持续改进11.质量保证合同的履行与监督11.1合同履行要求11.2质量监督与检查11.3违约责任与处理12.质量保证合同的变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除程序12.3变更与解除的赔偿责任13.质量保证合同的争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.质量保证合同的终止与续签14.1合同终止条件14.2合同续签程序14.3合同终止后的相关事宜第一部分：合同如下：第一条质量标准与要求1.1工程质量标准本合同工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定和标准，具体包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑工程施工质量验收规范》（GB50203）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等。1.2质量控制措施承包人应根据工程特点和施工要求，制定详细的施工质量计划，并按照计划进行施工。施工过程中，承包人应加强质量控制，确保工程质量符合合同约定和有关标准的要求。1.3质量验收程序工程质量验收应按照国家和行业的有关规定进行。验收不合格的工程，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。验收合格的工程，发包人应按时支付工程款。第二条施工质量保证2.1施工质量计划承包人应在合同签订后30日内，根据工程特点、施工方案和相关标准，编制施工质量计划，提交发包人审核。施工质量计划应包括施工质量控制措施、质量验收标准等内容。2.2施工过程控制承包人应加强施工过程中的质量控制，确保施工质量符合合同约定和有关标准的要求。施工过程中，承包人应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。2.3施工材料和设备承包人应按照合同约定和有关标准，采购、运输、储存和使用施工材料和设备。施工材料和设备应符合国家、行业和地方的相关规定，不得使用不合格的产品。第三条工程质量保证3.1工程质量保证体系承包人应建立完善的工程质量保证体系，明确质量责任、质量控制和质量改进等方面的内容。工程质量保证体系应符合国家、行业和地方的相关规定。3.2工程质量保证措施承包人应根据工程特点和施工要求，制定工程质量保证措施，并按照措施进行施工。工程质量保证措施应包括施工过程中的质量控制、质量验收、质量问题处理等方面。3.3工程质量问题处理施工过程中出现质量问题，承包人应立即采取措施予以处理，并及时报告发包人。对于重大质量问题，承包人应立即停工，组织有关方面进行调查和处理，确保工程质量符合合同约定和有关标准的要求。第四条质量监督与检查4.1质量监督机构本工程的质量监督机构为发包人指定的质量监督部门。质量监督部门应按照国家和行业的有关规定，对施工质量进行监督和检查。4.2施工过程检查质量监督部门应定期对施工过程进行监督检查，确保施工质量符合合同约定和有关标准的要求。检查结果不合格的，承包人应按照检查意见进行整改。4.3工程质量验收工程竣工后，质量监督部门应组织有关方面进行工程质量验收。验收合格的，工程交付使用；验收不合格的，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第五条质量责任与赔偿5.1质量责任划分承包人应对施工过程中的质量问题承担责任。因承包人原因导致工程质量不符合合同约定和有关标准的要求，承包人应承担整改费用和赔偿责任。5.2质量事故赔偿施工过程中发生质量事故，承包人应立即报告发包人，并按照事故调查结果承担赔偿责任。质量事故的赔偿金额应根据事故造成的损失和影响确定。5.3质量保修责任工程交付使用后，承包人应按照国家和行业的有关规定，对工程进行质量保修。质量保修期内，因承包人原因导致工程质量问题，承包人应承担整改和赔偿责任。第六条质量改进与培训6.1质量改进措施承包人应根据施工过程中的质量情况，及时调整施工方案和质量措施，确保工程质量的稳定和提高。6.2质量培训要求承包人应对施工人员进行质量管理培训，提高施工人员的质量意识和技能。培训内容应包括质量管理知识、施工操作规程等。6.3质量信息反馈承包人应建立质量信息反馈机制，及时收集和处理施工过程中的质量信息，为质量改进提供依据。第八条质量保证资料管理8.1资料分类与归档承包人应按照国家和行业的有关规定，对施工过程中的质量资料进行分类、整理和归档。质量资料应包括工程设计文件、施工方案、施工记录、验收报告等。8.2资料保管与使用承包人应妥善保管质量资料，防止资料丢失、损坏或篡改。质量资料的使用应严格按照国家和行业的有关规定，确保资料的安全和保密。8.3资料更新与维护承包人应定期对质量资料进行更新和维护，确保资料的完整性和准确性。质量资料的更新和维护应符合国家和行业的有关规定。第九条质量保证协调与沟通9.1内部协调机制承包人应建立内部协调机制，明确各相关职能部门的职责和权限，确保施工过程中的质量问题能够及时协调和解决。9.2外部沟通协调9.3质量保证信息交流承包人应定期组织质量保证信息交流活动，及时传递质量保证方面的信息，提高施工人员的质量意识和技能。第十条质量保证体系评审与改进10.1质量评审程序承包人应定期对质量保证体系进行评审，以确保体系的有效性和适用性。评审结果应及时反馈给相关职能部门，并采取相应的改进措施。10.2质量改进措施根据质量评审结果，承包人应制定相应的质量改进措施，并组织实施。质量改进措施应针对施工过程中的薄弱环节，提高工程质量。10.3质量保证体系持续改进承包人应持续改进质量保证体系，提高工程质量水平。改进过程中，承包人应积极借鉴先进的质量管理经验和技术，不断完善质量保证体系。第十一条质量保证合同的履行与监督11.1合同履行要求承包人应严格按照合同约定和有关标准，履行质量保证合同的义务。施工过程中，承包人应确保工程质量符合合同要求。11.2质量监督与检查发包人应按照合同约定和国家行业的有关规定，对承包人的施工质量进行监督和检查。监督和检查结果不合格的，承包人应按照检查意见进行整改。11.3违约责任与处理承包人未按照合同约定履行质量保证义务的，发包人有权要求承包人承担违约责任。违约责任包括但不限于整改费用、赔偿损失等。第十二条质量保证合同的变更与解除12.1合同变更条件合同变更应符合国家和行业的有关规定。合同变更的条件包括但不限于工程设计变更、施工方案变更等。12.2合同解除程序合同解除应符合国家和行业的有关规定。合同解除的程序包括但不限于解除合同的申请、审批、赔偿等。12.3变更与解除的赔偿责任合同变更或解除导致的损失，由双方按照合同约定和有关法律法规承担赔偿责任。第十三条质量保证合同的争议解决13.1争议解决方式合同争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。双方应优先选择协商和调解解决争议。13.2争议解决机构争议解决机构应符合国家和行业的有关规定。仲裁机构或人民法院应为双方认可的机构。13.3争议解决程序双方应按照合同约定和有关法律法规，履行争议解决程序。争议解决过程中，双方应保持合作，共同维护工程质量。第十四条质量保证合同的终止与续签14.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于工程竣工、质量保修期满等。合同终止后，承包人应按照合同约定履行质量保修责任。14.2合同续签程序合同续签应符合国家和行业的有关规定。合同续签程序包括但不限于续签申请、审批等。14.3合同终止后的相关事宜合同终止后，双方应按照合同约定和国家行业的有关规定，处理合同终止后的相关事宜，包括工程移交、资料归档等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方以外的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、质量检测机构等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因或行为导致合同双方的权利义务发生变化，需要合同双方协商解决或请求第三方调解、仲裁、诉讼等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）第三方违反合同约定，影响甲乙方的权利义务；（2）第三方行为导致合同履行困难，影响工程质量、安全或进度；（3）甲乙方认为第三方的行为可能损害其合法权益；（4）合同双方约定的其他第三方介入情形。第三条第三方介入后的处理方式3.1当发生第三方介入情形时，甲乙方应立即进行协商，寻求解决方案。如果协商不成，甲乙方可以请求第三方进行调解、仲裁或诉讼。3.2甲乙方在请求第三方介入前，应充分了解和核实第三方的资质、信誉和能力，确保第三方的介入能够公正、公平地处理争议。3.3第三方介入的处理结果对甲乙方具有约束力。甲乙方应按照第三方介入的处理结果履行相应的合同义务。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任限额是指第三方在介入过程中，对甲乙方造成的损失承担的最高赔偿金额。4.2第三方介入的责任限额应由甲乙方在合同中约定，并在第三方介入请求书中明确。责任限额可以根据第三方介入的情形、工程规模、合同金额等因素进行确定。4.3如果甲乙方未在合同中约定第三方介入的责任限额，双方可以协商确定。如果协商不成，责任限额可以根据第三方介入的情形，按照合同金额的一定比例确定。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用包括但不限于第三方调解、仲裁或诉讼的费用、第三方咨询或评估的费用等。5.2第三方介入的费用由甲乙方按照合同约定承担。如果合同中未约定，甲乙方可以协商承担。如果协商不成，可以按照第三方介入的处理结果确定。5.3第三方介入的费用应当在合同中明确，或在第三方介入请求书中说明。第六条第三方介入与其他各方的关系6.1第三方介入不应影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方在第三方介入过程中，仍应按照合同约定履行各自的义务。6.2第三方介入不应影响甲乙方与其他第三方之间的合同关系。甲乙方在第三方介入过程中，应尊重其他第三方的合法权益。6.3第三方介入的结果对甲乙方与其他第三方之间的合同关系不具有约束力。但甲乙方应遵循第三方介入的结果，避免因第三方介入而产生新的争议。第七条第三方介入的合同变更7.1如果第三方介入导致合同变更，甲乙方应按照合同约定的变更程序进行。7.2合同变更的内容应由甲乙方协商确定，并在合同中明确。如果合同中未明确，甲乙方可以协商确定。7.3合同变更后的履行期限、履行方式、履行费用等事项，甲乙方应按照合同约定或协商确定。第八条第三方介入的违约责任8.1如果第三方违反合同约定，导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2甲乙方在请求第三方承担违约责任时，应提供充分的证据证明第三方的行为违反了合同约定。8.3第三方承担违约责任后，甲乙方仍有权要求其承担其他违约责任，包括但不限于损害赔偿、违约金等。第九条第三方介入的侵权责任9.1如果第三方侵权行为导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担侵权责任。9.2甲乙方在请求第三方承担侵权责任时，应提供充分的证据证明第三方的行为侵犯了甲乙方的合法权益。9.3第三方承担侵权责任后，甲乙方仍有权要求其承担其他侵权责任，包括但不限于损害赔偿、违约金等。第十条第三方介入的合同解除10.1如果第三方行为导致合同无法履行，甲乙方有权解除合同。10.2合同解除后的善后事项，甲乙方应按照合同约定或协商确定。10.3合同解除后，甲乙方有权要求第三方承担合同解除的责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1甲乙方在第三方介入的争议解决过程中，应遵守合同约定和国家法律法规。11.2甲乙方在第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工质量计划附件名称：施工质量计划附件详细要求：施工质量计划应详细阐述施工过程中的质量控制措施、质量验收标准、质量问题处理等内容。附件说明：施工质量计划是施工过程中质量控制的指导文件，对保证工程质量具有重要意义。2.工程设计文件附件名称：工程设计文件附件详细要求：工程设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设计变更通知等。附件说明：工程设计文件是施工的依据，必须准确、完整。3.施工方案附件名称：施工方案附件详细要求：施工方案应包括施工步骤、施工方法、施工进度安排等内容。附件说明：施工方案是施工过程中执行的依据，对保证工程质量、安全和进度具有重要意义。4.施工记录附件名称：施工记录附件详细要求：施工记录应包括施工日期、施工内容、施工人员、施工质量检查结果等。附件说明：施工记录是施工过程中质量控制的依据，必须真实、完整。5.验收报告附件名称：验收报告附件详细要求：验收报告应包括工程名称、工程地点、验收日期、验收人员、验收结果等内容。附件说明：验收报告是工程质量验收的依据，必须真实、完整。6.质量问题处理记录附件名称：质量问题处理记录附件详细要求：质量问题处理记录应包括质量问题发生日期、质量问题描述、处理措施、处理结果等内容。附件说明：质量问题处理记录是施工过程中质量控制的依据，必须真实、完整。7.质量保证体系文件附件名称：质量保证体系文件附件详细要求：质量保证体系文件应包括质量手册、程序文件、作业指导书等。附件说明：质量保证体系文件是施工过程中质量控制的依据，必须真实、完整。8.质量培训记录附件名称：质量培训记录附件详细要求：质量培训记录应包括培训日期、培训内容、培训人员、培训效果等内容。附件说明：质量培训记录是施工过程中质量控制的依据，必须真实、完整。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定履行质量保证义务违约行为：承包人未按照合同约定履行质量保证义务，导致工程质量不符合合同要求。责任认定：承包人应承担整改费用和赔偿责任。示例说明：如承包人未按照合同约定对施工人员进行质量培训，导致施工人员操作失误，造成工程质量问题，承包人应承担相应的整改费用和赔偿责任。2.未按照合同约定提供质量资料违约行为：承包人未按照合同约定提供质量资料，影响工程质量验收。责任认定：承包人应承担整改费用和赔偿责任。示例说明：如承包人未按照合同约定提交施工记录，导致工程质量验收无法进行，承包人应承担相应的整改费用和赔偿责任。3.未按照合同约定履行工程质量保证责任违约行为：承包人未按照合同约定履行工程质量保证责任，导致工程质量问题。责任认定：承包人应承担整改费用和赔偿责任。示例说明：如承包人未按照合同约定对施工过程进行质量控制，导致工程质量问题，承包人应承担相应的整改费用和赔偿责任。4.未按照合同约定履行工程质量保修责任违约行为：承包人未按照合同约定履行工程质量保修责任，导致工程质量问题。责任认定：承包人应承担整改费用和赔偿责任。示例说明：如承包人未按照合同约定对工程进行质量保修，导致工程质量问题，承包人应承担相应的整改费用和赔偿责任。5.未按照合同约定履行质量改进措施违约行为：承包人未按照合同约定履行质量改进措施，导致工程质量问题。责任认定：承包人应承担整改费用和赔偿责任。示例说明：如承包人未按照合同约定对施工过程中的质量问题进行改进，导致工程质量问题，承包人应承担相应的整改费用和赔偿责任。全文完。2024年度建设工程施工合同质量保证条款2本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.质量标准2.1施工质量要求2.2材料质量要求2.3施工工艺要求2.4验收标准3.质量保证措施3.1施工质量管理3.2施工人员培训3.3材料采购与管理3.4质量监督与检查4.质量责任与赔偿4.1施工质量责任4.2材料质量责任4.3质量问题赔偿5.质量验收与保修5.1验收程序5.2验收标准5.3保修期限5.4保修责任6.质量监督与监管6.1监督机构6.2监管职责6.3监管方式7.质量事故处理7.1事故报告7.2事故调查7.3事故处理8.质量保证资料与档案8.1资料提交要求8.2档案管理9.质量保证费用9.1费用承担方式9.2费用支付程序10.合同的变更与解除10.1变更条件10.2解除条件11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决13.合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、层数等。1.4工程预算：工程的总投资额，包括建筑安装工程费、设备购置费等。第二条质量标准2.1施工质量要求：按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量满足设计文件和合同要求。2.2材料质量要求：材料应符合国家或行业的标准，有产品质量合格证明，必要时应进行现场抽检。2.3施工工艺要求：施工应严格按照设计和施工图纸进行，不得擅自修改或变更。2.4验收标准：工程验收应符合国家或行业的验收规范，包括质量、安全、环保等方面。第三条质量保证措施3.1施工质量管理：建立健全施工质量管理体系，明确质量管理职责和程序。3.2施工人员培训：对施工人员进行技术和安全培训，确保其具备相应的技能和知识。3.3材料采购与管理：建立严格的材料采购管理制度，确保材料质量。3.4质量监督与检查：定期对施工过程进行质量检查，对发现的问题及时整改。第四条质量责任与赔偿4.1施工质量责任：施工方对工程的施工质量负责，因施工原因造成的质量问题应承担修复和赔偿责任。4.2材料质量责任：材料供应商对所提供的材料质量负责，因材料原因造成的质量问题应承担修复和赔偿责任。4.3质量问题赔偿：对于因质量问题造成的损失，责任方应按照合同约定进行赔偿。第五条质量验收与保修5.1验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付使用。5.2验收标准：验收应按照国家和行业的相关标准进行，确保工程质量满足设计文件和合同要求。5.3保修期限：工程交付使用后，施工方应承担一定的保修责任，保修期限根据工程性质和合同约定确定。5.4保修责任：施工方在保修期内对工程出现的质量问题进行修复，造成的损失进行赔偿。第六条质量监督与监管6.1监督机构：工程质量监督机构对工程的施工质量进行监督，确保工程质量符合相关标准。6.2监管职责：监督机构负责对施工过程进行监督检查，对发现的问题提出整改要求。6.3监管方式：监督机构通过现场检查、材料抽检、验收等方式进行监管。第八条质量保证资料与档案8.1资料提交要求：施工方应按照合同约定及时提交工程质量保证资料，包括设计文件、施工图纸、施工记录、检验报告等。8.2档案管理：施工方应建立健全工程档案管理制度，确保工程档案的完整、准确和可追溯性。第九条质量保证费用9.1费用承担方式：质量保证费用应包含在工程总价中，具体费用根据工程规模和合同约定确定。9.2费用支付程序：质量保证费用在工程进度款中支付，具体支付方式根据合同约定执行。第十条合同的变更与解除（1）双方协商一致；（2）由于国家政策、法律法规变化导致的合同内容变更；（3）由于不可抗力因素导致的合同内容变更。（1）双方协商一致；（2）由于不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行。第十一条违约责任（1）未按合同约定履行义务；（2）延迟履行、不履行或者部分履行合同；（3）违反合同约定的质量、安全、环保等要求。11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。第十二条争议解决12.1协商解决：合同争议应通过双方协商解决。12.2调解解决：协商不成时，双方可申请第三方调解机构进行调解。12.3仲裁解决：调解不成时，双方可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更应书面签署，并经双方确认。（1）工程竣工并验收合格；（2）双方协商一致；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同附件：本合同附件包括合同协议书、设计文件、施工图纸、工程量清单等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、检测机构、政府监管部门等。（1）双方协商一致并书面确认；（2）由于合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁；（3）根据法律法规规定，需要第三方进行监督或检查；（4）合同一方或双方认为有必要引入第三方进行质量保证或监督。第十六条第三方责任16.1第三方责任界定：第三方介入后，其责任范围和责任限额应由甲乙双方在合同中明确界定。16.2第三方权利：第三方根据本合同有权对工程的施工质量、进度、安全等方面进行监督、检查和评估。16.3第三方义务：第三方应按照合同约定履行监督、检查和评估职责，确保工程质量符合相关标准。第十七条第三方介入后的合同变更17.1合同变更条件：当第三方介入导致合同内容需要变更时，甲乙双方应协商一致并书面确认。17.2合同变更程序：甲乙双方应根据第三方提出的建议或要求，对合同内容进行相应的变更。17.3合同变更效力：合同变更自双方书面确认之日起生效。第十八条第三方介入后的争议解决18.1第三方调解：当合同执行过程中出现争议，甲乙双方可以请求第三方进行调解。18.2第三方仲裁：如调解不成，甲乙双方可以根据合同约定提交第三方仲裁机构进行仲裁。18.3第三方判决：第三方仲裁机构作出的裁