2024装饰公司版本建设工程施工合同范文

合同编号：__________合同各方：fullname:____________________address:____________________contactinformation:____________________fullname:____________________address:____________________contactinformation:____________________鉴于：1.业主为进行建设工程，需要委托承包商承担该工程的施工任务；2.承包商愿意接受业主的委托，为业主完成该工程的施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。第三条合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为____天。3.2承包商应按照约定的工期完成工程，如因承包商原因导致工程延期，应按照约定的违约金标准向业主支付违约金。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范要求。4.2承包商应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。4.3工程竣工后，业主或其委托的第三方机构应进行验收，如验收不合格，承包商应按照业主的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。第五条材料和设备5.1承包商应按照约定的材料和设备品牌、型号、质量标准等进行采购。5.2材料和设备到达工地后，业主有权进行验收，如验收不合格，承包商应负责更换。5.3工程竣工后，承包商应将所有材料和设备的质保书、使用说明书等技术资料交给业主。第六条付款和结算6.1双方确认，本工程的付款采取进度付款方式。6.2付款的具体金额、时间和条件由双方在专用条款中约定。6.3工程竣工并验收合格后，业主应按照约定的付款方式支付剩余款项。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2承包商未按照约定的工期完成工程，应按照约定的违约金标准向业主支付违约金。7.3业主未按照约定的付款方式支付款项，应承担迟延付款的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且剩余款项支付完毕之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。解决办法：在签订合同前，双方应认真了解相关法律法规，确保合同内容符合法律规定，必要时可咨询法律专业人士。2.合同中所涉及的工程内容、工程规模、工程预算等关键信息应真实、准确、完整。解决办法：双方应本着诚信原则，提供真实、准确、完整的工程相关信息，如有虚假陈述，应承担相应的法律责任。3.合同价格、工期、质量标准等关键条款应明确、具体，避免产生歧义。解决办法：在合同中详细描述价格、工期、质量标准等关键条款，明确各项条款的具体内容，以便双方准确理解和履行。4.材料和设备的采购、验收、保管等环节应严格按照合同约定执行。解决办法：双方应明确材料和设备的品牌、型号、质量标准等要求，并在验收环节进行严格把关，确保材料和设备符合合同规定。5.付款和结算条款应明确支付金额、时间和条件，避免产生纠纷。解决办法：在合同中明确付款金额、时间和条件，确保双方在付款环节顺利进行。6.违约责任应在合同中明确，以便在发生违约行为时，双方可以依据合同约定承担相应的责任。解决办法：在合同中详细规定违约责任，包括违约金标准、赔偿范围等，以便在发生违约行为时，双方可以依据合同约定行事。7.争议解决方式应在合同中明确，以便在发生争议时，双方可以依据合同约定选择合适的解决途径。解决办法：在合同中明确争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并约定具体的解决地点和法院管辖范围。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设的业主方，负责委托承包商完成工程施工。2.乙方：指承担工程施工的承包商方，负责按照业主的要求完成工程。3.工程内容：指合同约定的施工项目，包括土建、装修、设备安装等。4.工程规模：指工程的规模、面积、体积等。5.工程预算：指根据工程内容和规模预估的工程总费用。6.合同价格：指双方约定的工程总造价，包括各项费用。7.工期：指双方约定的完成工程施工的时间期限。8.质量标准：指工程质量应达到的国家或行业相关标准和要求。9.违约金：指一方违反合同约定时，应向另一方支付的赔偿金。10.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程、园林绿化工程等。2.适用于委托承包商进行施工的场合，包括新建、扩建、改建等工程。3.适用于双方签订工程施工合同，明确工程内容、工期、质量标准、付款等事项的场景。补充条款：1.工程变更条款：明确工程变更的条件、程序、费用等相关事项。2.不可抗力条款：定义不可抗力的范围、双方的责任和义务等。3.保险条款：规定双方应购买的保险类型、保险金额、保险公司等。4.保密条款：约定双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。5.知识产权条款：明确工程中涉及到的知识产权归属、使用、保护等事项。6.环境保护条款：规定工程施工过程中的环境保护要求、废物处理等事项。7.争议解决方式：