山东省清洁能源发电项目2024年度施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME山东省清洁能源发电项目2024年度施工合同本合同目录一览第一条合同主体与项目范围1.1发包人1.2承包人1.3项目范围描述第二条合同价格与支付方式2.1合同总价2.2支付方式2.3预付款2.4进度付款2.5竣工付款2.6违约金第三条合同工期3.1工期规定3.2工期延期3.3工期提前第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量检验第五条合同变更与解除5.1合同变更5.2合同解除第六条违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约6.3违约赔偿第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁7.3诉讼第八条合同的生效、终止与解除8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款第十条法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决第十一条合同附件11.1附件列表第十二条其他约定12.1双方的其他约定第十三条合同的修改与补充13.1修改与补充方式13.2修改与补充的生效条件第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体与项目范围1.1发包人发包人为山东省清洁能源发电项目2024年度施工合同的发包方，即山东省清洁能源发电项目的投资方和项目所有人。1.2承包人承包人为本合同项下的工程实施方，即依据本合同约定负责山东省清洁能源发电项目2024年度施工的具有相应资质的施工企业。1.3项目范围描述本项目范围包括但不限于：山东省清洁能源发电项目的土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试运行、人员培训等，具体工程内容详见合同附件一。第二条合同价格与支付方式2.1合同总价合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。2.2支付方式支付方式分为预付款、进度付款和竣工付款。预付款在合同签订后七个工作日内支付，进度付款按照工程进度的完成情况进行支付，竣工付款在工程验收合格后支付。2.3预付款预付款为合同总价的20%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。2.4进度付款进度付款按照工程进度的完成情况进行支付，具体支付比例和时间详见合同附件二。2.5竣工付款竣工付款为合同总价扣除预付款和进度付款后的剩余金额，即人民币【】元整（大写：【】元整）。2.6违约金任何一方违约，应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价【】%【】元整（大写：【】元整）。第三条合同工期3.1工期规定合同工期为【】日历天，自合同签订之日起计算。3.2工期延期如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方可协商延长工期，具体延期时间详见合同附件三。3.3工期提前如承包人提前完成工程，经发包人验收合格后，发包人应按照合同约定支付相应的进度付款。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。4.2工程标准工程标准包括但不限于：设计文件、施工图纸、技术规范、操作规程等，具体标准详见合同附件四。4.3质量检验工程质量检验应按照合同约定的检验标准和方法进行，检验费用由承包人承担。如检验不合格，承包人应按照合同约定进行整改，并承担由此产生的费用。第五条合同变更与解除5.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。5.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并以书面形式签订解除协议。解除协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。第六条违约责任6.1发包人违约发包人未按照合同约定支付款项、提供场地、协助办理相关手续等，导致承包人无法正常施工的，应承担违约责任。6.2承包人违约承包人未按照合同约定完成工程、质量不合格、擅自变更工程等，应承担违约责任。6.3违约赔偿任何一方违约，应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价【】%【】元整（大写：【】元整）。如违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价【】%【】元整（大写：【】元整）的赔偿金。第七条争议解决7.1争议解决方式（一）提交【】仲裁委员会仲裁；（二）向【】人民法院提起诉讼。7.2仲裁如选择仲裁解决争议，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。7.3诉讼如选择诉讼解决争议，双方应遵守法院的审判规则，按照法院的判决执行。第八条合同的生效、终止与解除8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。8.2合同终止条件（一）合同约定的工程全部完工，并经验收合格；（二）双方协商一致解除合同；（三）因不可抗力导致合同无法履行。8.3合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并以书面形式签订解除协议。解除协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日起【】年。9.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，应向守约方支付违约金，违约金为泄露信息所造成损失的【】倍，最高不超过合同总价【】%。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决（一）提交【】仲裁委员会仲裁；（二）向【】人民法院提起诉讼。第十一条合同附件11.1附件列表附件一：工程范围描述附件二：支付方式及进度付款比例附件三：工程延期及进度调整协议附件四：工程质量标准及检验方法附件五：合同变更及解除协议附件六：违约金支付协议附件七：保密协议第十二条其他约定12.1双方的其他约定双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，可以在本合同附件中予以明确。第十三条合同的修改与补充13.1修改与补充方式本合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.2修改与补充的生效条件本合同的修改与补充，须经双方协商一致，并在修改补充协议上签字盖章后生效。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于【】年【】月【】日签署。14.2签署地点本合同于【】省（自治区、直辖市）【】市（地、州、盟）的【】处签署。14.3签署人发包人代表：【】（职务、姓名）承包人代表：【】（职务、姓名）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他参与方，包括但不限于设计单位、咨询机构、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（一）本合同工程的设计单位；（二）为本合同工程提供咨询、监理服务的机构；（三）为本合同工程提供材料、设备的供应商；（四）参与本合同工程施工的分包商；（五）其他与本合同工程有直接或间接关联的参与方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前【】天书面通知对方，并说明介入的原因、时间、地点、方式等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（一）第三方参与工程的设计、咨询、监理等环节；（二）第三方提供工程所需的材料、设备；（三）第三方参与工程施工的分包作业；（四）其他甲乙方认为需要第三方介入的事项。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方在本合同工程中的责任，应以第三方与甲乙方签订的合同为准。第三方对甲乙双方的任何承诺、保证等，均视为第三方对甲乙双方的违约。3.2第三方责任限额第三方对甲乙双方的赔偿责任限额，按照第三方与甲乙方签订的合同确定。如第三方与甲乙方签订的合同中未明确赔偿责任限额，甲乙方有权根据实际情况要求第三方承担相应的赔偿责任。第四条第三方违约处理4.1第三方违约第三方未履行或未正确履行与甲乙方签订的合同，导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。4.2第三方违约处理（一）要求第三方支付违约金；（二）要求第三方赔偿损失；（三）要求第三方按照合同履行义务；（四）其他甲乙方认为合理的处理方式。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系，应以第三方与甲乙方签订的合同为准。第三方对甲乙双方的任何承诺、保证等，均视为第三方对甲乙双方的违约。5.2第三方与甲乙方的权益划分第三方在本合同工程中享有的权益，应以第三方与甲乙方签订的合同为准。第三方对甲乙双方的任何权益主张，均应通过第三方与甲乙方签订的合同进行约定。第六条第三方介入的协调与管理6.1第三方协调甲乙方应积极协调与第三方的工作关系，确保工程顺利进行。如因第三方原因导致工程进度延迟、质量问题等，甲乙方应积极沟通，协商解决。6.2第三方管理甲乙方应对第三方在本合同工程中的行为进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。如发现第三方有违约行为，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方变更如第三方因故无法继续履行与甲乙方签订的合同，甲乙方有权变更第三方。变更第三方时，甲乙方应提前【】天书面通知对方，并说明变更的原因、时间、地点、方式等。7.2第三方解除如第三方严重违约，甲乙方有权解除与第三方的合同。解除合同后，甲乙方应按照合同约定处理与第三方的后续事宜。第八条第三方介入的违约金支付8.1第三方违约金如第三方未履行或未正确履行与甲乙方签订的合同，导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方支付违约金。违约金的计算方式按照第三方与甲乙方签订的合同确定。8.2违约金支付违约金支付应在甲乙方要求第三方承担违约责任后【】天内完成。违约金支付方式按照第三方与甲乙方签订的合同确定。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式（一）提交【】仲裁委员会仲裁；（二）向【】人民法院提起诉讼。9.2争议解决时限甲乙方与第三方之间的争议，应在争议发生之日起【】天内解决。如双方协商无果，应及时启动仲裁第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程范围描述详细说明本合同工程的具体范围，包括工程内容、工程地点、工程规模等。附件二：支付方式及进度付款比例明确支付方式、进度付款的比例、付款时间等详细要求。附件三：工程延期及进度调整协议详细说明工程延期的条件、进度调整的方式、延期时间的计算等。附件四：工程质量标准及检验方法明确工程质量的标准、检验方法、检验时间等详细要求。附件五：合同变更及解除协议详细说明合同变更和解除的条件、程序、责任划分等。附件六：违约金支付协议明确违约金的计算方式、支付时间、支付方式等详细要求。附件七：保密协议详细说明保密内容、保密期限、违约保密条款等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约如发包人未按照合同约定支付款项、提供场地、协助办理相关手续等，导致承包人无法正常施工的，应承担违约责任。示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付预付款，导致承包人无法按计划采购材料，承包人可以要求发包人支付违约金，并有权要求延长工期。2.承包人违约如承包人未按照合同约定完成工程、质量不合格、擅自变更工程等，应承担违约责任。示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，导致工程延期，承包人应支付违约金，并承担因延期导致的额外费用。3.第三方违约第三方未履行或未正确履行与甲乙方签订的合同，导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。示例说明：如果材料供应商未能在合同约定的时间内提供材料，导致工程进度延迟，甲乙方可以要求材料供应商支付违约金，并有权要求赔偿因延迟导致的损失。4.违约金支付任何一方违约，应向守约方支付违约金。违约金的计算方式按照合同约定或法律的规定进行。示例说明：如果发包人未能按约定时间支付进度款，承包人可以要求发包人支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算。全文完。山东省清洁能源发电项目2024年度施工合同1本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1发包方1.2承包方1.3工程范围与内容第二条合同价格与支付2.1合同总价2.2预付款2.3进度付款2.4竣工付款2.5质量保证金第三条工程进度与交付3.1工程进度计划3.2工程交付时间3.3工程延期交付第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验与验收4.3质量争议的处理第五条合同的履行与保证5.1承包方的义务与责任5.2发包方的义务与责任5.3合同的变更与解除第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求第七条违约责任与赔偿7.1违约行为及责任7.2赔偿金额的计算第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼或仲裁地点第九条合同的生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3合同的补充第十三条附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3相关技术规范第十四条签字盖章14.1发包方签字盖章14.2承包方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围1.1发包方（此处填写甲方全称）1.2承包方（此处填写乙方全称）1.3工程范围与内容本合同项下的工程范围与内容包括但不限于：（此处详细列举工程范围与内容）第二条合同价格与支付2.1合同总价本合同的总额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2预付款甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例为：________%。2.3进度付款乙方按照工程进度完成约定的工程量后，甲方应按照约定的比例支付进度款，具体比例为：________%。2.4竣工付款乙方完成全部合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方应在验收合格后的七个工作日内支付剩余的合同价款。2.5质量保证金乙方应在工程交付后的一定期限内，按照约定的比例向甲方支付质量保证金，具体比例为：________%。质量保证金将在工程保修期满后无息退还。第三条工程进度与交付3.1工程进度计划乙方应按照合同约定的时间表完成工程的施工，具体进度计划如下：（此处列举工程进度计划）3.2工程交付时间乙方应确保工程在合同约定的交付时间内完成，具体交付时间为：（此处填写工程交付时间）3.3工程延期交付如因乙方原因导致工程延期交付，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，具体违约金计算方式为：________%。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求乙方应按照合同约定的质量标准完成工程的施工，具体质量要求如下：（此处列举工程质量要求）4.2质量检验与验收工程完成后，乙方应按照合同约定的标准进行自检，并向甲方提交验收申请。甲方有权对工程进行验收，如验收合格，则视为工程交付。4.3质量争议的处理如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后的一定时间内向乙方提出，并提供具体的争议事项。乙方应在接到争议通知后的七个工作日内予以答复。如乙方未能在规定时间内答复或未能解决争议，甲方有权委托第三方进行质量鉴定，鉴定费用由乙方承担。如鉴定结果确认工程质量存在问题，乙方应负责修复并承担相应的赔偿责任。第五条合同的履行与保证5.1承包方的义务与责任乙方应按照合同约定完成工程的施工，并保证工程质量符合合同要求。乙方还应承担合同约定的其他义务和责任。5.2发包方的义务与责任甲方应按照合同约定支付合同价款，并履行合同约定的其他义务和责任。5.3合同的变更与解除合同的变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和标准组织施工，并确保工程安全生产。6.2环保要求乙方应遵守国家关于环境保护的法律、法规和标准，确保工程施工过程中的环境保护。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点设定在合同签订地。第九条合同的生效与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代所有之前有关本项目的谈判、讨论和通信。9.2合同终止条件本合同在工程全部完成、验收合格且乙方支付完毕质量保证金后终止。第十条保密条款10.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密。保密信息不包括公共领域的信息或合法从第三方获取的信息。10.2保密期限双方的保密义务自合同生效之日起生效，至合同终止后三年内继续有效。第十一条其他条款11.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。11.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.3合同的补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条附件12.1工程设计文件本合同附件中包含的工程设计文件应视为合同的一部分，乙方应严格按照设计文件进行施工。12.2施工图纸本合同附件中包含的施工图纸应视为合同的一部分，乙方应严格按照施工图纸进行施工。12.3相关技术规范本合同附件中包含的相关技术规范应视为合同的一部分，乙方应严格按照技术规范进行施工。第十三条签字盖章13.1发包方签字盖章甲方授权代表（姓名）在本合同上签字并加盖公章，以示确认。13.2承包方签字盖章乙方授权代表（姓名）在本合同上签字并加盖公章，以示确认。第十四条合同语言本合同的原文为中文，如有翻译成其他语言，应以中文版本为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所称的第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但未直接签订合同的个体或实体。第三方包括但不限于中介方、咨询方、监管机构、测试和检验机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：（此处列举第三方介入的范围）第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序当合同执行过程中需要第三方介入时，甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择标准、selectionprocess以及介入的具体事宜。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：（此处列举第三方介入的条件）第三条第三方的作用与责任3.1第三方的作用第三方根据甲乙方的协商与委托，负责完成特定的任务或提供特定的服务，包括但不限于：（此处列举第三方的作用）3.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求，完成其职责范围内的任务，并对其工作成果负责。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系基于合同约定和法律法规的规定，第三方并非甲乙方的代理人、雇员或合作伙伴。4.2第三方与甲乙方的沟通与协调第五条第三方介入的合同修正5.1第三方介入的合同修正内容当第三方介入时，甲方和乙方应在原有合同基础上，增加关于第三方的权利、义务和责任等方面的条款。5.2第三方介入的合同修正程序甲方和乙方应就第三方介入的合同修正内容进行协商，并在协商一致后签订书面补充协议。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据合同约定、法律法规的要求以及市场行业标准来确定。6.2第三方责任限额的支付当第三方因其违约或过失给甲方或乙方造成损失时，甲方和乙方应根据合同约定和法律法规的要求，确定责任限额的支付方式。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式当第三方介入引发争议时，甲方和乙方应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点设定在合同签订地。第八条第三方介入后的合同履行与保证8.1第三方介入后的合同履行甲方、乙方和第三方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。8.2第三方介入后的合同保证甲方、乙方和第三方应相互配合，确保合同的顺利履行。第九条合同的解除与终止9.1第三方介入的合同解除条件本合同在履行过程中，如第三方严重违约或出现不可抗力等情况，甲方和乙方协商一致，可以解除合同。9.2第三方介入的合同终止条件本合同在履行过程中，如第三方完成其职责范围内的任务，或出现不可抗力等情况，甲方和乙方协商一致，可以终止合同。第十条签字盖章10.1第三方签字盖章第三方授权代表（姓名）在本合同上签字并加盖公章，以示确认。10.2发包方和承包方签字盖章甲方授权代表（姓名）和乙方授权代表（姓名）在本合同上签字并加盖公章，以示确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包含所有工程的设计图纸、技术规范、施工图纸等，应确保文件的准确性、完整性和可行性。附件2：施工图纸详细要求：包含所有施工过程中的细节、工艺流程、施工方法等，应确保图画的清晰、准确和完整性。附件3：相关技术规范详细要求：包含所有施工过程中的技术规范、操作流程、质量标准等，应确保规范的准确性、完整性和可行性。附件4：工程量清单详细要求：列出所有工程项目的工程量、材料、人工等，应确保清单的准确性、完整性和可行性。附件5：工程进度计划详细要求：包含所有工程进度的计划、时间表、关键节点等，应确保计划的可行性和准确性。附件6：合同协议书详细要求：包含甲乙双方签订的合同协议书，应确保协议书的合法性、有效性。附件7：第三方介入协议详细要求：包含第三方的介入范围、职责、权利、责任等，应确保协议的合法性、有效性。附件8：保险证明文件详细要求：包含乙方为工程购买的保险证明文件，应确保文件的合法性、有效性。附件9：质量保证书详细要求：包含乙方对工程质量的保证书，应确保保证书的合法性、有效性。附件10：安全生产责任书详细要求：包含乙方对工程安全生产的承诺和责任，应确保责任书的合法性、有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例说明：如甲方未按合同约定时间支付预付款，视为甲方违约。甲方应支付违约金，违约金计算方式为：预付款的1%乘以违约天数。2.乙方违约行为及责任认定：示例说明：如乙方未按合同约定时间完成工程，视为乙方违约。乙方应支付违约金，违约金计算方式为：合同总价的一定比例（如5%）乘以违约天数。3.第三方违约行为及责任认定：示例说明：如第三方未按合同约定完成其职责范围内的任务，视为第三方违约。第三方应承担违约责任，具体责任根据第三方与甲乙方的协议确定。4.甲方未履行合同约定的义务：示例说明：如甲方未提供合同约定的施工场地、材料等，甲方应承担违约责任，具体责任根据合同约定确定。5.乙方未履行合同约定的义务：示例说明：如乙方未按照设计文件、施工图纸等施工，乙方应承担违约责任，具体责任根据合同约定确定。6.第三方未履行合同约定的义务：示例说明：如第三方未按照合同约定提供服务或完成任务，第三方应承担违约责任，具体责任根据第三方与甲乙方的协议确定。全文完。山东省清洁能源发电项目2024年度施工合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条施工期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期第五条工程质量标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准第六条施工组织与管理6.1承包方的施工组织与管理6.2发包方的协调与支持第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任9.1承包方违约责任9.2发包方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的后果处理第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：X清洁能源开发有限公司1.1.2单位地址：X省X市X区X路X号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方1.2.1单位名称：X电力建设有限公司1.2.2单位地址：X省X市X区X路X号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程概况2.1工程名称：山东省清洁能源发电项目2024年度施工工程2.2工程地点：X省X市X区X地2.3工程规模：X兆瓦2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程、培训工程等。第三条合同金额3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.3付款进度：详见附件一《付款进度计划》第四条施工期限4.1工程开工日期：X年X月X日4.2工程竣工日期：X年X月X日第五条工程质量标准5.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准和要求5.2工程验收标准：详见附件二《工程验收标准》第六条施工组织与管理6.1承包方的施工组织与管理6.1.1承包方应按照合同约定的工程内容和工程量，制定详细的施工组织设计，并报发包方批准。6.1.2承包方应确保施工过程中的安全、质量、进度等方面的可控，对施工过程进行全面管理。6.2发包方的协调与支持6.2.1发包方应负责协调相关部门，为承包方的施工提供必要的条件和支持。6.2.2发包方应协助承包方解决施工过程中的重大问题，确保工程的顺利进行。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.1.1在合同履行过程中，如因国家政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。8.1.2合同变更应书面签订，并注明变更的内容、范围、金额等。8.2合同解除条件8.2.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。8.2.2合同解除应书面签订，并注明解除的原因、日期等。第九条违约责任9.1承包方违约责任9.1.1承包方未按照合同约定的时间、质量、进度等完成工程，应向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件三《违约金计算办法》。9.1.2承包方未按照合同约定的质量标准完成工程，导致工程不合格的，应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。9.2发包方违约责任9.2.1发包方未按照合同约定的时间、金额等支付款项，应向承包方支付违约金，违约金计算方式详见附件三《违约金计算办法》。9.2.2发包方未按照合同约定的条件提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行的，应承担由此产生的费用。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点：X省X市10.3仲裁费用：包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等，由败诉方承担。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：工程竣工并验收合格后，本合同终止。11.3合同解除条件：详见第八条《合同的变更与解除》。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起两年。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果处理：双方应根据不可抗力的影响，协商调整合同的履行期限、履行方式等，必要时可协商解除合同。第十四条其他条款14.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同附件：本合同附件包括《付款进度计划》、《工程验收标准》、《违约金计算办法》等，附件与合同具有同等法律效力。14.3合同修改与补充：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方指非本合同甲方和乙方之外的其它参与合同履行或与合同有关联的个体或组织。15.1.2第三方可以包括但不仅限于中介方、咨询方、审计方、监管方、供应商、分包商等。15.2第三方介入情形15.2.1第三方介入合同的情形包括但不限于：提供专业咨询服务、进行质量或进度监督、提供必要的技术或物资支持等。15.2.2第三方介入应由甲方和乙方共同协商确定，并签订书面协议。15.3第三方责任15.3.1第三方介入合同的第三方应承担其应尽的义务和责任，并按照约定履行合同。15.3.2第三方对甲方和乙方不承担因其履行第三方合同而产生的任何责任。15.4第三方与甲乙方的关系15.4.1第三方与甲方和乙方之间的合同关系独立于本合同，甲方和乙方不承担第三方与其它方的合同义务。15.4.2甲方和乙方与第三方之间的合同变更、解除或终止，不影响本合同的继续履行。15.5第三方责任限额15.5.1甲方和乙方明确，第三方介入合同的第三方责任限额应由第三方与甲方、乙方或双方协商确定。15.5.2第三方责任限额包括但不限于赔偿限额、责任免除、限额的调整机制等，具体内容应在第三方合同中明确。15.6第三方合同的履行与监督15.6.1第三方合同的履行应接受甲方和乙方的监督，确保第三方按照合同约定履行其义务。15.6.2甲方和乙方有权对第三方合同的履行情况进行检查，并要求第三方提供必要的证明文件和资料。15.7第三方合同的变更与解除15.7.1第三方合同的变更或解除应遵循合同法的规定，并通知本合同的对方。15.7.2甲方和乙方因第三方合同的变更或解除而产生的额外费用和损失，由第三方承担。15.8第三方合同的违约处理15.8.1第三方违反第三方合同的约定，应承担相应的违约责任。15.8.2甲方和乙方因第三方的违约行为而遭受损失的，有权向第三方追偿。15.9第三方合同的争议解决15.9.1第三方合同的争议解决方式应由第三方与甲方、乙方协商确定。15.9.2第三方合同的争议解决结果不影响本合同的履行。第十六条甲方和乙方的义务16.1甲方和乙方应遵守相关法律法规，协助第三方履行其合同义务。16.2甲方和乙方应提供必要的条件和设施，保障第三方合同的顺利履行。16.3甲方和乙方对第三方合同的履行情况