2024年公共设施桥架施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年公共设施桥架施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3桥架施工的定义第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2施工地点2.3施工内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及时间第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条施工质量标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证期第六条施工安全6.1安全规定6.2安全事故处理6.3保险责任第七条材料供应7.1材料来源7.2材料质量要求7.3材料交付及验收第八条技术支持与服务8.1技术指导8.2施工协调8.3售后服务第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖11.3仲裁条款第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3法律适用第十四条附件14.1桥架施工设计图纸14.2材料清单14.3施工方案第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：×××公共设施建设有限公司地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方：×××桥架施工有限公司地址：×××市×××路×××号1.3桥架施工的定义桥架施工指乙方根据甲方要求，在甲方指定的地点和时间内，按照约定的设计和规范，完成桥架的安装、调试及验收等工作。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程名称为：×××公共设施桥架施工项目工程地点为：×××市×××路×××号工程内容包括：桥架的采购、安装、调试及验收等。2.2施工地点施工地点为甲方指定的地点，具体位置以甲方提供的施工图纸和现场实际情况为准。2.3施工内容施工内容包括但不仅限于：（1）桥架的采购和供应；（2）桥架的安装，包括桥架的固定、连接、悬挂等；（3）桥架的调试，包括桥架的运行测试、故障排除等；（4）桥架的验收，包括桥架的性能测试、安全检查等；（5）施工过程中的技术支持和售后服务。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），包括但不限于桥架的采购、安装、调试及验收等费用。3.2价格调整机制合同总价在签订合同后不再调整，除非出现不可抗力等双方协商一致的情况。3.3付款方式及时间（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%；（2）桥架安装完成并经验收合格后，支付合同总价的50%；（3）桥架验收合格并交付使用后，支付合同总价的20%。第四条施工期限4.1施工开始日期施工开始日期为合同签订后的15个工作日。4.2施工结束日期施工结束日期为桥架验收合格并交付使用后的20个工作日。4.3延期条款如因不可抗力等特殊情况导致施工无法按期完成，双方可协商延期。延期时间双方协商确定，但最长不得超过合同签订后的60个工作日。第五条施工质量标准5.1质量要求乙方应按照甲方提供的设计图纸和规范要求进行施工，确保桥架的安装质量。5.2验收标准桥架验收标准如下：（1）桥架安装位置、高度、水平度等应符合设计要求；（2）桥架连接、固定、悬挂等应牢固可靠；（3）桥架运行平稳，无明显噪音；（4）桥架安全防护措施到位，符合安全规范。5.3质量保证期乙方对施工的桥架提供一年的质量保证期，自桥架验收合格并交付使用之日起计算。第六条施工安全6.1安全规定乙方应遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和有关部门。6.3保险责任乙方应为其施工人员购买工伤保险，并承担施工过程中因乙方原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。第八条技术支持与服务8.1技术指导乙方应在施工过程中提供专业技术指导，确保施工质量。8.2施工协调乙方应与甲方、设计单位、监理单位等各方保持良好沟通，协调解决施工过程中的问题。8.3售后服务乙方应提供桥架施工后的售后服务，包括但不仅限于桥架的维护、保养、故障排除等。第九条合同的变更与解除9.1变更条件合同变更的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规变化要求变更。9.2解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）乙方严重违约，甲方要求解除合同。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应通过书面协议进行，并由双方签字盖章确认。第十条违约责任10.1甲方违约甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。10.2乙方违约乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据甲方或乙方因违约所造成的实际损失确定，双方另有约定的除外。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构仲裁。11.2诉讼管辖甲方所在地人民法院或乙方所在地人民法院具有管辖权。11.3仲裁条款如选择仲裁解决争议，双方同意提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构仲裁。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的施工内容全部完成，并经甲方验收合格；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）乙方严重违约，甲方要求解除合同。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2广告宣传乙方不得以本合同项目为宣传内容，未经甲方同意不得使用甲方的名称、标识等。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律，法律法规另有规定的除外。第十四条附件14.1桥架施工设计图纸14.2材料清单14.3施工方案14.4双方签字盖章的合同副本。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，涉及到的与甲乙双方无直接合同关系的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）中介方提供咨询服务、协调关系等；（2）监理方对施工现场进行监督管理、质量检查等；（3）政府监管机构对施工过程进行审批、验收等。第三条第三方介入的责任3.1第三方介入并不改变甲乙双方的权利和义务。第三方介入的个体或组织应独立承担其行为产生的法律责任。3.2甲乙双方应协助第三方介入的个体或组织完成其职责，提供必要的文件、资料和便利条件。3.3第三方介入的个体或组织在履行其职责时，对甲乙双方的合法权益造成损害的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1若合同履行过程中需要第三方介入，甲乙双方应就第三方的职责、权限、费用等事项达成一致，并以书面形式明确。4.2甲乙双方应确保第三方介入的个体或组织具备相应的资质、能力和信誉。4.3甲乙双方应就第三方介入的事宜向第三方明确传达，并确保第三方了解其权利和义务。第五条第三方责任限额5.1第三方介入的个体或组织对其行为产生的法律责任，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据第三方行为造成的实际损失确定。5.2第三方介入的个体或组织对甲乙双方的合法权益造成损害的，应承担的赔偿金额不超过其从甲乙双方获得的报酬总额。5.3若第三方介入的个体或组织因故意或重大过失导致甲乙双方损失，应承担无限额的赔偿责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间不存在直接的合同关系。甲方、乙方不承担第三方介入产生的任何法律责任。6.2第三方介入的个体或组织在履行其职责时，不得侵犯甲方、乙方的合法权益，不得违反甲乙双方的约定。6.3第三方介入的个体或组织与甲方、乙方之间的纠纷，由双方独立解决，互不承担责任。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件如下：（1）第三方介入的职责已完成；（2）第三方介入的个体或组织主动退出；（3）甲乙双方协商一致终止第三方介入。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应将其权利和义务明确告知第三方介入的个体或组织。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方介入的个体或组织应对合同内容和甲乙双方的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。8.2第三方介入的个体或组织违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第九条适用法律及争议解决9.1本合同及第三方介入的相关事项适用中华人民共和国法律，法律法规另有规定的除外。（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构仲裁。第十条合同的生效、终止与解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同的终止、解除条件及程序，按照合同第一条至第九条的规定执行。第十一条附件11.1本合同附件包括但不仅限于：（1）第三方介入的个体或组织的资质证明；（2）第三方介入的职责、权限、费用等事项的书面协议；（3）第三方介入终止的条件及程序的书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：桥架施工设计图纸详细要求：设计图纸应包括桥架的平面布局、立面图、剖面图、节点图等，清晰明确地展示桥架的安装位置、尺寸、材质、连接方式等信息。附件2：材料清单详细要求：材料清单应详细列出桥架的材料名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息，并注明材料的质量标准和要求。附件3：施工方案详细要求：施工方案应包括施工步骤、施工工艺、施工要求等，详细说明桥架的安装流程、注意事项、安全措施等。附件4：第三方介入的个体或组织的资质证明详细要求：第三方介入的个体或组织应提供相关的资质证书、许可证等证明文件，以证明其具备相应的资质和能力。附件5：第三方介入的职责、权限、费用等事项的书面协议详细要求：书面协议应明确第三方介入的个体或组织的职责范围、权限大小、费用支付等事项，确保双方的权利和义务明确。附件6：第三方介入终止的条件及程序的书面协议详细要求：书面协议应明确第三方介入终止的条件和程序，包括终止的条件、通知期限、终止后的责任划分等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同款项；2.乙方未按约定时间完成施工任务；3.乙方提供的材料不符合质量要求；4.甲方未按约定提供施工场地或施工条件；5.甲方未按约定提供技术资料或技术支持；6.乙方未按约定进行施工或未达到约定的施工质量标准；7.第三方介入的个体或组织未按约定履行其职责或造成甲方乙方损失。违约责任认定：1.违约行为导致合同无法履行，甲方应支付违约金，违约金为合同总价的10%；2.违约行为导致合同无法按时履行，乙方应支付误工费，误工费按合同总价的10%计算；3.乙方提供的材料不符合质量要求，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的费用；4.甲方未按约定提供施工场地或施工条件，甲方应承担因此导致乙方损失的责任；5.甲方未按约定提供技术资料或技术支持，甲方应承担因此导致乙方损失的责任；6.乙方未按约定进行施工或未达到约定的施工质量标准，乙方应承担因此导致甲方损失的责任；7.第三方介入的个体或组织未按约定履行其职责或造成甲方乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明：假设甲方未按约定时间支付合同款项，属于违约行为。根据违约责任认定，甲方应支付违约金，违约金为合同总价的10%。具体计算方式为：合同总价×10%=违约金金额。全文完。2024年公共设施桥架施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3桥架施工的定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条施工内容与要求3.1施工内容3.2施工标准3.3施工材料要求3.4施工质量要求第四条施工进度与工期4.1施工计划4.2工期要求4.3延期条款第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3支付进度5.4价款调整第六条质量保证与保修6.1质量保证期6.2保修条款第七条安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求第八条违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他约定13.1合同附件13.2补充协议第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案要求第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方全称为X公司，甲方代表为X。1.2乙方名称及代表乙方全称为X桥架有限公司，乙方代表为X。1.3桥架施工的定义本合同中的桥架施工是指乙方根据甲方的要求，按照约定的标准和质量要求，在甲方提供的工程地点为甲方进行桥架的安装和施工的活动。第二条工程概况2.1工程名称本合同涉及的工程名称为X公共设施桥架工程。2.2工程地点本合同涉及的工程地点为X市X区X路X号。2.3工程规模本合同涉及的工程规模为X米。2.4工程预算本合同涉及的工程预算为人民币X万元。第三条施工内容与要求3.1施工内容本合同的施工内容包括桥架的采购、安装、调试、验收等。3.2施工标准乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，并符合甲方的要求。3.3施工材料要求乙方应使用符合国家标准的材料进行施工，并提供材料的合格证明。3.4施工质量要求乙方应保证施工质量符合甲方的要求，并保证桥架的正常使用。第四条施工进度与工期4.1施工计划乙方应按照甲方提供的时间节点进行施工，并保证施工进度符合甲方的要求。4.2工期要求本合同的工期为X天。4.3延期条款如乙方因特殊情况无法按期完成施工，应提前向甲方申请延期，并经甲方同意后方可延期。如乙方未按期完成施工，应按照甲方要求支付违约金。第五条合同价格与支付5.1合同总价本合同的总价为人民币X万元。5.2支付方式甲方支付乙方施工款项的方式为分期支付。5.3支付进度甲方按照乙方的施工进度支付相应的款项。5.4价款调整如因工程变更等原因导致合同价款发生调整，双方应另行协商确定。第六条质量保证与保修6.1质量保证期乙方对施工质量提供一年的质量保证期。6.2保修条款在质量保证期内，如乙方施工的桥架出现质量问题，乙方应负责维修或更换。如因乙方原因导致桥架出现质量问题，乙方应承担相应的责任。第八条违约责任与争议解决8.1违约责任乙方如未按合同约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的5%。如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、维修或更换，并有权要求乙方支付相应的赔偿金。如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。8.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1变更条件合同履行过程中，如因工程变更等原因需要变更合同，双方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。9.2解除条件双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求撤出施工场地。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕，双方权利义务终止。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他约定13.1合同附件本合同附件包括：桥架施工设计方案、工程量清单、材料合格证明等。13.2补充协议双方在合同履行过程中，如需签订补充协议，应签订书面补充协议，并经双方盖章确认。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期本合同签署日期为2024年。14.2签署地点本合同签署地点为X市X区X路X号。14.3备案要求本合同签订后，双方应按照相关法律法规的要求进行备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：提供专业咨询服务的咨询公司、负责项目监理的监理机构、参与施工的分包商以及其他与本项目有关联的各方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲方和乙方同意，第三方介入应经过双方协商一致，并由甲方书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得擅自引入第三方。2.2第三方介入条件（1）第三方应具备相应的资质和能力；（2）第三方介入应符合项目实施的需要；（3）第三方介入不应影响合同价款和工期。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求，承担其参与或涉及的部分的责任。第三方对因其原因导致的项目延误、质量问题或其他损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方义务第三方应遵守合同约定，服从甲乙双方的协调和监督，保证项目顺利实施。第三方还应按照合同约定，向甲方和乙方提供必要的文件和资料。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系4.2第三方与乙方关系第三方应与乙方合作，共同完成项目。第三方在施工过程中，应遵守乙方的施工规范和技术要求。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对因其原因导致的项目延误、质量问题或其他损失，应承担的最高赔偿责任限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、业绩、信誉等因素，由双方协商确定。双方可以在合同中约定第三方责任限额的具体数额。第六条第三方介入的额外条款与说明6.1额外条款甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确双方的权利和义务。补充协议应包括但不限于：第三方的职责范围、工期保证、质量要求、赔偿责任等。6.2说明第三方介入并不会改变甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方应继续履行合同约定的义务，并确保项目顺利实施。第三方介入应符合合同约定和法律法规的要求，否则甲乙双方有权拒绝第三方的介入。第七条第三方介入的变更与解除7.1变更如甲乙双方同意变更第三方，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。变更协议应明确新的第三方的职责范围、工期保证、质量要求等。7.2解除如甲乙双方同意解除与第三方的合同，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。解除协议应明确解除合同的条件、时间、方式等。第八条第三方介入的违约责任与争议解决8.1违约责任第三方如未按合同约定履行其职责，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。8.2争议解决方式第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的法