山东省大型炼化厂工程2024年度施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME山东省大型炼化厂工程2024年度施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量要求第七条施工安全与环保7.1安全生产7.2安全防护措施7.3环保要求第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程量调整8.3价格调整第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条协助与配合13.1双方协助13.2配合事项13.3协助与配合的具体要求第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程本合同所述工程为山东省大型炼化厂工程2024年度施工项目，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及其配套设施，具体工程内容以合同附件为准。1.4施工期施工期为自合同签订之日起至2024年12月31日止，除非双方另有约定。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括但不限于：建筑工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试、验收等，具体工程内容以合同附件为准。2.2施工内容乙方应按照甲方的要求，完成工程范围内的所有施工内容，包括但不限于土建、安装、装修、设备采购与安装、调试、验收等。2.3工程量工程量以合同附件中规定的工程量和工程款项为准。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币（大写）：壹亿捌仟万元整（小写）：180,000,000.00元，除非双方另有约定。3.2价格调整价格调整按照合同附件中的价格调整条款执行。3.3支付方式支付方式为按工程进度分阶段支付。具体支付方式和时间由合同附件中的付款条款规定。第四条施工进度与工期4.1施工计划乙方应按照合同约定的施工内容和工程量，制定详细的施工计划，并提交甲方审批。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同附件中的违约责任条款承担违约责任。4.3提前完成奖励乙方如提前完成工程，经甲方验收合格后，甲方应按照合同附件中的奖励条款给予乙方奖励。第五条工程质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2质量控制乙方应建立健全质量控制体系，对施工过程进行全程质量控制。5.3质量验收工程完成后，乙方应按照合同约定的验收程序进行验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至验收合格。第六条材料与设备6.1材料供应乙方应按照甲方的要求采购合格的材料，并提交材料合格证明。6.2设备供应乙方应按照甲方的要求采购合格的设备，并提交设备合格证明。6.3材料质量要求乙方采购的材料应符合国家、行业标准和甲方的要求。如有不符合标准的材料，乙方应负责更换或整改。第八条变更与调整8.1合同变更除非双方另有约定，任何一方在合同履行过程中提出变更需求的，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。8.2工程量调整工程量调整应按照合同约定的工程量和工程款项进行。如工程量发生增减，双方应按照实际完成的工程量进行调整。8.3价格调整价格调整应按照合同附件中的价格调整条款执行。如因市场行情变化等原因导致价格变动，双方可协商调整合同价格。第九条违约责任9.1发包人违约如甲方未按约定履行合同义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式按合同附件中的违约金计算公式执行。9.2承包人违约如乙方未按约定履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式按合同附件中的违约金计算公式执行。9.3违约赔偿乙方应承担因违约导致的甲方损失赔偿责任。如乙方违约导致工程进度延误，乙方应支付甲方因此产生的经济损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁双方同意将争议提交（仲裁机构名称）进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如双方约定仲裁无效或仲裁裁决未被双方接受，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。11.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签署书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同解除条件除非双方另有约定，任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年止。12.3违约责任如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条协助与配合13.1双方协助双方应相互协助，确保合同顺利履行。13.2配合事项乙方应按照甲方要求，提供相关资料、文件、证件等，并协助甲方进行工程验收。13.3协助与配合的具体要求具体协助与配合事项按照合同附件中的协助与配合条款执行。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件合同附件包括工程量清单、材料设备清单、付款计划、验收标准等，附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规规定，对自身行为承担相应责任。第三方对甲乙方承担的责任，不因第三方与甲乙方的任何协议或关系而减轻或免除。15.3第三方义务第三方应遵守合同约定，协助甲乙方完成工程，并按照甲乙方的要求提供相关服务。第十六条第三方介入后的额外条款16.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应资质和能力。16.2第三方合同甲乙方与第三方签订的合同，应符合本合同的约定，并不得与本合同相抵触。16.3第三方责任限额如第三方因过错导致合同违约或侵权，第三方应承担相应的责任。甲乙方有权根据合同约定及法律规定，要求第三方承担违约责任或侵权责任。第三方对甲乙方承担的责任，以其在合同中的约定限额为限。16.4第三方支付甲乙方与第三方签订的合同，应明确支付方式和支付时间。甲乙方应按照合同约定，及时支付第三方应得的款项。16.5第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。如第三方违约导致工程进度延误或质量问题，甲乙方有权要求第三方支付违约金或赔偿损失。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系，不影响第三方与乙方之间的合同关系。第三方对甲方的责任，不免除其对乙方的责任。17.2第三方与乙方关系第三方应按照合同约定，对乙方承担相应的责任。如第三方未履行合同义务，乙方有权向第三方追偿。17.3第三方与甲乙方关系的划分第三方对甲乙方的责任划分，应按照合同约定及法律法规规定执行。如合同中未明确，双方应协商确定。第十八条第三方介入的变更与调整18.1第三方变更如甲方因第三方变更导致工程变更，乙方应按照甲方的要求，调整施工计划和工程量。18.2第三方调整如第三方因自身原因导致工程调整，甲乙方应协商一致，并根据实际情况调整合同价款和工程进度。18.3第三方介入的审批如第三方介入导致合同变更，甲乙方应按照合同约定的审批程序，签署书面变更协议。第十九条第三方介入的违约责任19.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。19.2甲乙方违约如甲乙方未按照合同约定履行义务，导致第三方违约，甲乙方应承担相应责任。19.3违约赔偿第三方应承担因违约导致的甲方损失赔偿责任。如第三方违约导致工程进度延误，乙方有权要求第三方支付违约金或赔偿损失。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方争议解决如第三方与甲乙方之间发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方仲裁如双方约定仲裁无效或仲裁裁决未被双方接受，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十一条第三方介入的保密条款21.1第三方保密内容双方在合同履行过程中知悉的第三方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。21.2第三方保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年止。21.3第三方违约责任如一方违反保密义务，泄露第三方的保密信息，应承担违约责任，赔偿因此遭受的损失。第二十二条第三方介入的协助与配合22.1第三方协助第三方应按照甲乙方的要求，提供相关资料、文件、证件等，并协助甲乙方进行工程验收。22.2第三方配合事项具体协助与配合事项按照合同附件中的协助与配合条款执行。第二十三条第三方介入的其他条款23.1不可抗力如第三方因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括土建、安装、装修等，以及相应的单位工程造价。附件二：材料设备清单详细列出工程所需材料的名称、规格、数量、质量要求等信息，以及设备的名称、型号、数量等。附件三：付款计划明确支付的时间、金额和条件，包括预付款、进度付款和验收付款等。附件四：验收标准详细列出工程验收的标准和流程，包括质量验收、安全验收、环保验收等。附件五：协助与配合条款明确双方在施工过程中的协助与配合事项，包括资料提供、施工配合、验收配合等。附件六：保密协议明确双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密、市场信息等的保密义务和保密期限。附件七：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式和计算公式。附件八：安全事故应急预案明确双方在发生安全事故时的应急措施和责任划分。附件九：争议解决协议明确双方在发生争议时的解决方式，包括协商、仲裁和诉讼等。附件十：其他约定包括合同的生效条件、变更程序、解除条件等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付款项，包括但不限于预付款、进度付款和验收付款等。示例说明：如甲方未按照合同约定的时间支付预付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工程进度延误、质量问题等。示例说明：如乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方整改或重新施工。3.乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量要求。示例说明：如乙方提供的材料不符合国家、行业标准和甲方的要求，甲方有权要求乙方更换或整改，并有权要求乙方支付违约金。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。示例说明：如甲方未按照合同约定的时间提供施工场地，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长工期。5.甲方未按照合同约定提供相关资料、文件、证件等。示例说明：如甲方未按照合同约定的时间提供相关资料，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求甲方提供相关资料。全文完。山东省大型炼化厂工程2024年度施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及工程概况1.1发包人1.2承包人1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模1.6工程内容第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整机制2.3预付款2.4进度付款2.5竣工结算2.6违约责任第三条合同履行期限3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误3.4工期提前第四条工程质量与标准4.1工程质量4.2工程标准4.3质量保证4.4质量检验第五条施工材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料质量5.4设备质量第六条施工安全与环境管理6.1安全生产6.2职业健康6.3环境保护6.4安全事故处理第七条合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3变更解除后的处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效9.2合同终止9.3合同解除第十条合同的组成部分10.1合同协议书10.2合同附件10.3其他补充协议第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护12.3侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的修改和补充14.4合同解除14.5合同终止14.6违约责任14.7其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概况1.1发包人1.2承包人1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模本工程的规模是（工程详细规模描述），包括但不限于（工程主要包括的设施、装置等）。1.6工程内容本工程的内容包括（工程详细施工内容描述），包括但不限于（具体施工任务、工程量等）。第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整机制合同总价在（价格调整的条件和时间）进行调整，调整方式为（价格调整的比例或金额）。2.3预付款2.4进度付款乙方按照工程进度，分（进度付款次数）次向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后（进度付款审批时间）内完成审批并支付进度付款。2.5竣工结算工程竣工后，乙方应按照合同约定的计价方式，向甲方提交竣工结算报告。甲方应在收到报告后（竣工结算审批时间）内完成审批并支付竣工结算款。2.6违约责任任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价（违约金比例）。第三条合同履行期限3.1开工日期本工程的开工日期为（具体日期）。3.2竣工日期本工程的竣工日期为（具体日期）。3.3工期延误由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。3.4工期提前由于乙方原因导致工程提前完成，甲方有权按照合同约定要求乙方支付提前完成奖励或折扣。第四条工程质量与标准4.1工程质量乙方向甲方保证，工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于（具体质量标准和要求）。4.2工程标准工程标准应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于（具体标准和要求）。4.3质量保证乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。4.4质量检验乙方应按照合同约定，向甲方提供工程质量检验报告。甲方有权对工程进行质量检验，如发现质量问题，乙方应按照甲方要求及时整改。第五条施工材料与设备5.1材料供应乙方应按照合同约定，向工程提供合格的施工材料。5.2设备供应乙方应按照合同约定，向工程提供合格的施工设备。5.3材料质量乙方应保证提供的施工材料质量符合国家及行业相关标准和规范。5.4设备质量乙方应保证提供的施工设备质量符合国家及行业相关标准和规范。第六条施工安全与环境管理6.1安全生产乙方应建立健全安全生产管理体系，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。6.2职业健康乙方应加强施工现场的职业健康管理工作，保障施工人员的职业健康。6.3环境保护乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规，加强施工现场的环境保护工作。6.4安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求及时处理。第八条争议解决8.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为（仲裁机构名称），仲裁语言为（语言）。8.3诉讼如双方选择诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地人民法院。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至（合同终止日期）。9.2合同终止本合同在下列情况下终止：（1）工程竣工，并完成验收；（2）甲乙双方协商一致终止；（3）依法应当终止的其他情形。9.3合同解除第十条合同的组成部分10.1合同协议书本合同协议书是合同的重要组成部分，包括甲乙双方的名称、地址、联系方式、工程概况、合同总价、付款方式等。10.2合同附件合同附件包括工程图纸、技术规格书、施工方案、材料设备清单等。10.3其他补充协议甲乙双方在合同履行过程中，可以根据实际情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3违约责任任何一方违反保密条款，导致对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为损失金额的（百分比）。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方同意，工程设计、技术成果、专利等知识产权归（知识产权归属方）所有。12.2知识产权保护甲乙双方应当遵守国家及地方知识产权法律法规，共同保护工程涉及的知识产权。12.3侵权责任如发生知识产权侵权行为，甲乙双方应立即采取措施停止侵权行为，并依法追究侵权人的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）等。13.2不可抗力后果由于不可抗力事件导致合同无法履行或造成一方损失的，受影响方有权请求延期或解除合同。13.3不可抗力处理甲乙双方应立即启动应急预案，采取措施减少不可抗力事件的影响，并按照本合同约定的争议解决方式处理不可抗力事件导致的争议。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决如本合同的任何条款与法律相抵触，该条款将按法律的规定执行，但不影响其他条款的效力。14.3合同的修改和补充甲乙双方可以通过书面协议修改或补充本合同的任何条款。14.4合同解除本合同的解除或终止不影响甲乙双方因合同履行而产生的权利和义务。14.5合同终止14.6违约责任任何一方违反本合同，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为损失金额的（百分比）。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项进行补充约定。第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、咨询服务提供商、技术支持单位等。1.2第三方职责第三方介入本合同履行过程中，应严格遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，履行约定的职责，确保工程质量、安全、进度等目标得以实现。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）甲乙双方协商一致，聘请第三方提供专业服务；（2）因合同履行需要，甲乙双方同意第三方参与部分工作；（3）法律法规、行业标准或合同约定第三方须参与的情形。2.2第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应对其提供服务过程中产生的质量、安全、环保等问题承担责任。如因第三方原因导致合同履行受到影响，甲乙双方有权要求第三方予以解决。3.2责任限额甲乙双方与第三方约定责任限额时，应考虑第三方资质、信誉等因素，并在补充协议中明确。责任限额可包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间不存在任何隶属、代理、合资等关系。第三方应独立承担合同约定的责任，并履行合同约定的义务。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间不存在任何隶属、代理、合资等关系。第三方应独立承担合同约定的责任，并履行合同约定的义务。第五条第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后的合同变更甲乙双方同意第三方介入后，应根据实际情况对本合同进行相应的变更，包括但不限于合同价款、工程内容、工期等。5.2第三方介入后的合同履行甲乙双方应与第三方共同推进合同履行，确保工程质量、安全、进度等目标得以实现。第三方应严格按照合同约定和国家法律法规、行业标准执行。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于合同价款、损害赔偿等。6.2第三方与甲乙方的关系在第三方违约处理过程中，甲乙双方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方退出7.1第三方退出情形第三方在合同履行过程中，如有合理理由需退出，应提前（提前通知时间）书面通知甲乙双方。7.2第三方退出后的处理第三方退出后，甲乙双方应根据实际情况调整合同履行计划，并重新约定相关事项。如因第三方退出导致合同无法履行，甲乙双方应按照本合同约定的争议解决方式处理。第八条第三方介入的合同补充协议8.1补充协议签订甲乙双方与第三方签订补充协议时，应明确约定第三方的职责、权利、义务以及责任限额等内容。8.2补充协议生效补充协议签订后，即成为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第九条第三方介入的合同修改和补充9.1合同修改和补充甲乙双方与第三方可以根据实际情况，通过书面协议修改或补充本合同的任何条款。9.2修改和补充的生效修改和补充的协议经甲乙双方和第三方签字（或盖章）后生效，成为本合同的一部分。第十条第三方介入后的争议解决10.1争议解决方式甲乙双方与第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁如甲乙双方与第三方同意仲裁解决争议，仲裁地点为（仲裁机构名称），仲裁语言为（语言）。10.3诉讼如甲乙双方与第三方选择诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地人民法院。第十一条第三方介入后的知识产权保护11.1知识产权归属第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括建筑、结构、电气、暖通、给排水等各专业图纸。2.技术规格书：详细描述工程的技术要求、材料标准、施工工艺等。3.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施等。4.材料设备清单：列出工程所需的主要材料和设备的名称、规格、数量、来源等。5.安全生产管理计划：包括安全生产目标、组织架构、职责分工、应急预案等。6.职业健康安全管理计划：包括职业健康安全管理目标、组织架构、职责分工等。7.环境保护管理计划：包括环境保护管理目标、组织架构、职责分工、应急预案等。8.质量保证体系文件：包括质量方针、质量目标、质量计划、质量控制等。9.竣工图纸：工程竣工后的各专业图纸。10.竣工报告：包括工程概况、施工过程、工程质量、安全环保、合同履行情况等。11.变更订单：合同履行过程中对原合同内容的变更记录。12.结算单：工程竣工后，根据实际完成工程量进行结算的文件。13.付款证明：证明甲乙双方履行付款义务的文件，包括发票、银行转账凭证等。14.验收报告：工程竣工后，甲乙双方对工程质量、安全、环保等方面的验收记录。15.纠纷处理文件：甲乙双方在合同履行过程中发生的争议处理文件。16.补充协议：甲乙双方在合同履行过程中签订的补充协议。17.合同解除协议：甲乙双方解除合同时签订的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的时间完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。2.工程质量不符合约定：乙方交付的工程质量不符合合同约定的标准和要求，应承担违约责任，包括但不限于返工、修理、更换等。3.材料设备不符合标准：乙方提供的施工材料和设备不符合合同约定的标准和要求，应承担违约责任，包括但不限于更换、赔偿等。4.安全生产责任事故：乙方在施工过程中发生安全生产责任事故，应承担违约责任，包括但不限于赔偿、整改等。5.职业健康损害：乙方在施工过程中发生职业健康损害事故，应承担违约责任，包括但不限于赔偿、整改等。6.环境保护违规：乙方在施工过程中违反环境保护法律法规，应承担违约责任，包括但不限于罚款、整改等。7.违反保密条款：乙方违反保密条款，泄露甲方的商业秘密、技术秘密等，应承担违约责任，包括但不限于赔偿、整改等。8.知识产权侵权：乙方侵犯甲方的知识产权，应承担违约责任，包括但不限于赔偿、停止侵权行为等。9.合同解除：甲乙双方协商一致解除合同，乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿、返还预付款等。10.合同终止：因法定原因或不可抗力事件导致合同终止，乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿、返还预付款等。全文完。山东省大型炼化厂工程2024年度施工合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1计划开工日期4.2计划竣工日期4.3工期延误及延长第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议及处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条环境保护8.1环保标准8.2环保措施8.3环保验收第九条变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：山东省大型炼化厂1.1.2发包人地址：山东省市区路号1.1.3发包人代表：X1.2承包人1.2.1承包人名称：X建筑安装工程有限公司1.2.2承包人地址：省市区路号1.2.3承包人代表：X第二条工程概况2.1工程名称：山东省大型炼化厂工程2024年度施工项目2.2工程地点：山东省市区路号2.3工程规模：平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整）3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：3.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价的一定比例作为预付款。3.3.2进度款：按照工程进度，发包人按月支付已完工程价款的一定比例。3.3.3竣工验收合格后，发包人支付合同价款至约定比例。3.3.4质量保证期届满后，发包人支付剩余合同价款。第四条合同工期4.1计划开工日期：2024年X月X日4.2计划竣工日期：2024年X月X日4.3工期延误及延长：4.3.1因承包人原因导致工期延误，承包人应按合同约定支付违约金。4.3.2因不可抗力或发包人原因导致工期延误，双方协商解决。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业现行标准、规范及发包人要求。5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量异议及处理：5.3.1发包人对工程质量有异议，应在验收过程中提出，并提供具体问题及整改要求。5.3.2承包人应在收到异议后七个工作日内整改完毕，并承担由此产生的费用。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应：承包人负责采购施工所需设备，并保证设备质量。6.3材料和设备验收：发包人或其授权代表对承包人供应的材料和设备进行验收，不合格的不得使用。第八条环境保护8.1环保标准：严格按照国家和地方环保法规、标准执行。8.2环保措施：承包人应制定施工期间环保措施，防止污染环境。8.3环保验收：工程竣工后，承包人应协助发包人办理环保验收手续。第九条变更与解除9.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可对合同内容进行变更。9.2变更程序：变更内容需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.3解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可解除合同。9.4解除程序：解除合同需双方协商一致，并以书面形式签订解除协议。第十条违约责任10.1发包人违约：发包人未按约定支付价款、提前解除合同等，应承担违约责任。10.2承包人违约：承包人未按约定完成工程、质量不符合要求等，应承担违约责任。10.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议，应协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。11.2争议解决机构：如选择仲裁，双方可约定仲裁委员会；如选择诉讼，应提交合同签订地人民法院管辖。11.3诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，应提交合同签订地人民法院管辖。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可对合同内容进行变更。12.3合同终止条件：合同执行完毕、双方解除合同或合同到期，合同终止。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。13.3保密违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术规格书、工程量清单等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或关联本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。第二条第三方介入程序2.1甲乙方应在本合同签订后七个工作日内，向第三方明示本合同内容，并确保第三方了解其在本合同中的权利和义务。2.2第三方应书面确认其在本合同中的权责，并承诺遵守本合同的约定。2.3甲乙方应确保第三方按照本合同的约定履行其义务，并承担第三方违约带来的风险和责任。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供合格的产品或服务，并保证其产品或服务的质量、安全、环保等符合本合同的约定。3.2第三方应对其提供的产品或服务造成的损失或损害承担责任，并承担因违约产生的违约金、赔偿金等。3.3第三方应按照甲乙方的要求，参与工程验收、质量保证期等相关环节，并对其提供的产品或服务负责。第四条第三方支付4.1甲乙方应按照本合同的约定，向第三方支付相应的价款、费用。4.2第三方应向甲乙方提供正规发票，甲乙方据此进行税前扣除。第五条第三方违约5.1第三方未按本合同约定履行义务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方未按本合同约定提供产品或服务的，甲乙方有权要求第三方及时改正或更换，并承担由此产生的费用。第六条第三方变更6.1第三方如发生变更，包括但不限于股权转让、名称变更等，应及时通知甲乙方。6.2第三方变更不影响本合同的履行，但变更后的第三方应继续承担本合同项下的义务和责任。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。7.2第三方对甲乙方之间的合同义务和责任，不产生任何影响。第八条第三方保险8.1第三方应为其提供的产品或服务购买相应的保险，并保证保险有效期与本合同一致。8.2第三方应在保险有效期内，向甲乙方提供保险单据，甲乙方据此进行审核。第九条第三方保密9.1第三方应遵守本合同的保密条款，不得泄露甲乙方商业秘密、技术秘密等。9.2第三方未按本合同