水电施工合同模板简易

水电施工合同模板简易第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

鉴于甲方需要在其建筑物内进行水电施工，乙方愿意提供相应的施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、施工范围与内容

1.乙方负责甲方建筑物内水电施工的全部工作，包括但不限于水管的铺设、电气线路的敷设、配电箱的安装、开关插座、灯具的安装等。

2.甲方提供的施工图纸、技术资料及设备等，乙方应严格按照设计要求和质量标准进行施工。

二、施工工期

1.乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成施工任务。

2.施工工期自合同签订之日起计算，具体工期为____天。

三、工程款支付

1.乙方在完成施工任务后，甲方应按照合同约定支付工程款。

2.工程款支付方式为：____（如分期付款、按工程进度付款等）。

3.甲方应在约定的时间内支付工程款，逾期支付的，应向乙方支付_____%的违约金。

四、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的施工图纸、技术资料进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，双方应按照约定的时间、地点进行验收。

3.验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付工程款。

五、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。

2.乙方未按约定工期完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金。

3.双方因施工质量问题发生争议的，应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕，本合同自动终止。

八、附件

1.甲方提供的施工图纸、技术资料等。

2.乙方提交的施工方案、质量保证措施等。

3.乙方提交的施工许可证、安全生产许可证等。

4.其他与本合同相关的文件。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

（以下无正文）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

第三方（以下简称“第三方”）：_______

鉴于甲方需要在其建筑物内进行水电施工，乙方愿意提供相应的施工服务，第三方作为工程监理方，对施工过程进行监督和管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、施工范围与内容

1.乙方负责甲方建筑物内水电施工的全部工作，包括但不限于水管的铺设、电气线路的敷设、配电箱的安装、开关插座、灯具的安装等。

2.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料及设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。

二、第三方职责与权利

1.第三方负责对施工过程进行全面监督，确保施工质量、进度和安全。

2.第三方有权要求乙方提供施工计划、质量保证措施等相关资料，并对乙方进行定期检查。

3.第三方有权对施工过程中的违规行为提出整改意见，乙方应立即整改。

4.第三方有权对施工质量进行抽样检测，检测结果作为工程验收的依据之一。

三、施工工期

1.乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成施工任务。

2.施工工期自合同签订之日起计算，具体工期为____天。

3.乙方未按约定工期完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金；同时，第三方有权暂停施工，直至工期恢复。

四、工程款支付

1.甲方应在施工进度达到合同约定节点后，支付相应比例的工程款。

2.工程款支付方式为：____（如分期付款、按工程进度付款等）。

3.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。

五、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的施工图纸、技术资料进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，第三方负责组织验收，验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付剩余工程款。

3.若验收不合格，乙方应承担返工、修复等责任，直至工程达到合格标准。

六、违约责任

1.乙方未按约定工期完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金；同时，第三方有权暂停施工，直至工期恢复。

2.乙方在施工过程中出现重大质量问题的，应承担全部责任，包括但不限于修复、赔偿等。

3.第三方在监督过程中发现乙方违规行为，乙方应立即整改，否则，第三方有权向甲方报告，甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

七、保密条款

1.双方对本合同内容以及工程信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕，本合同自动终止。

十、附件

1.甲方提供的施工图纸、技术资料等。

2.乙方提交的施工方案、质量保证措施等。

3.第三方提交的监理方案、验收标准等。

4.其他与本合同相关的文件。

结语：

本合同中第三方作为工程监理方的介入，旨在确保工程质量和施工进度，维护甲方的合法权益。甲方作为主导方，通过明确的权利条款和利益条款，保障了自身在施工过程中的权益。本合同的签订，有助于提高施工质量，确保工程按时完成，为甲方带来长期的经济效益和社会效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

第三方（以下简称“第三方”）：_______

鉴于乙方作为专业水电施工承包商，甲方委托乙方在其项目范围内进行水电安装工程，第三方作为监理单位对施工过程进行监督，双方经友好协商，达成如下协议：

一、施工范围与内容

1.乙方负责甲方项目范围内的水电安装工程，包括但不限于管道铺设、线路敷设、配电设备安装、照明设施安装等。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求进行施工。

二、第三方监理职责与权利

1.第三方负责对乙方施工过程进行全程监理，确保施工质量、进度和安全。

2.第三方有权要求乙方提供施工计划、质量保证措施、进度报告等资料。

3.第三方有权对施工质量进行抽样检测，检测结果作为工程验收的依据之一。

4.第三方有权对发现的问题提出整改要求，乙方应立即执行。

三、施工工期

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2.乙方未按约定工期完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金；第三方有权暂停施工，直至工期恢复。

四、工程款支付

1.甲方应在乙方完成工程量达到合同约定节点后，支付相应比例的工程款。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付工程款，逾期支付的，甲方应向乙方支付_____%的违约金。

五、工程质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合国家相关标准和合同要求。

2.工程完工后，第三方负责组织验收，验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付剩余工程款。

3.若验收不合格，乙方有权要求甲方支付整改费用，并延长工期。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。

2.乙方未按约定工期完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金；同时，第三方有权暂停施工。

3.乙方在施工过程中出现重大质量问题的，应承担全部责任，包括但不限于修复、赔偿等。

七、保密条款

1.双方对本合同内容以及工程信息负有保密义务。

2.违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕，本合同自动终止。

十、附件

1.甲方提供的施工图纸、技术规范等。

2.乙方提交的施工方案、质量保证措施等。

3.第三方提交的监理方案、验收标准等。

4.