2024年度数据中心综合布线工程合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心综合布线工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2工程具体内容第三条工程质量标准3.1质量要求3.2质量验收第四条工程进度与工期4.1施工计划4.2工期延误第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3支付条件第六条材料与设备供应6.1材料设备供应责任6.2材料设备质量要求第七条施工安全与环保7.1安全施工要求7.2环保要求第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的效力与期限11.1合同生效条件11.2合同期限第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密义务第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.2甲方地址为：（填写甲方详细地址）；乙方地址为：（填写乙方详细地址）。1.1.3甲乙双方的联系人及联系方式如下：甲方联系人：（填写甲方联系人姓名），联系电话：（填写联系电话），电子邮箱：（填写电子邮箱）。乙方联系人：（填写乙方联系人姓名），联系电话：（填写联系电话），电子邮箱：（填写电子邮箱）。1.2合同标的1.2.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供数据中心综合布线工程的设计和施工服务，包括但不局限于布线系统的设计、设备供应、安装、调试、测试和培训等服务。1.2.2工程地点为：（填写工程地点）。1.2.3工程内容具体包括但不限于：（1）综合布线系统的方案设计；（2）设备及材料采购；（3）现场施工；（4）系统调试与测试；（5）技术培训与售后服务。第二条工程范围与内容2.1工程概述2.1.1工程名称：数据中心综合布线工程2.1.2工程规模：（填写工程规模，如建筑面积、房间数量等）。2.1.3工程目标：按照甲方要求，提供高效、稳定、安全的数据中心综合布线系统。2.2工程具体内容2.2.1乙方应根据甲方提供的工程需求和技术要求，提供综合布线系统的详细设计方案，并在甲方确认后进行施工。2.2.2乙方应按照设计方案和施工图纸，完成布线系统的施工，包括线缆敷设、连接器安装、设备安装等。2.2.3乙方应对施工完毕的布线系统进行调试与测试，确保系统满足甲方要求的性能指标。2.2.4乙方应对甲方相关人员进行技术培训，确保甲方能够熟练操作和维护综合布线系统。第三条工程质量标准3.1质量要求3.1.1乙方应按照国家标准和行业规范进行设计和施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范的要求。3.1.2乙方应保证所供应的材料和设备符合国家相关标准和行业规范，且具有合法的合格证明文件。3.2质量验收3.2.1工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括设计方案、施工图纸、材料设备合格证明文件等。3.2.2甲方应按照合同约定和行业规范，对工程进行质量验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。第四条工程进度与工期4.1施工计划4.1.1乙方应根据工程规模和复杂程度，制定详细的施工计划，并在签订合同时提交给甲方审核。4.1.2施工计划应包括施工时间表、施工人员安排、材料设备供应计划等。4.2工期延误4.2.1乙方如因自身原因导致工程进度延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之五。4.2.2甲方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的责任，并按照实际延误天数向乙方支付窝工费。第五条合同价格与支付5.1合同总价5.1.1本合同总价包括工程设计费、施工费、材料设备费、测试费、培训费等。5.1.2合同总价确定为：（填写合同总价）。5.2支付方式5.2.1甲方支付方式为：（选择支付方式，如银行转账、支票支付等）。5.2.2乙方提供合法的税务发票，甲方按照合同约定的付款条件支付合同款项。5.3支付条件5.3.1甲方应在乙方完成合同约定的工程内容，并通过甲方验收合格后支付合同款项。5.3.2甲方应在验收合格后的七个工作日内，向乙方支付合同总价款的百分之九十。5.3.3剩余的百分之十作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方应在质保期结束后的七个工作第八条违约责任8.1违约行为8.1.1乙方如未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方在规定时间内整改或重新施工。8.1.2甲方如未按照合同约定支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。8.2违约责任承担8.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的百分之一作为每天的违约金。8.2.2如违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意，争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。10.1.2合同变更内容应包括工程范围、工程量、工程进度、合同价格等方面的变更。10.2合同解除条件10.2.1任何一方未能履行合同义务，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。10.2.2双方同意，合同解除应书面确认，并按照合同约定处理后续事项。第十一条合同的效力与期限11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。11.2合同期限11.2.1本合同的期限为：（填写合同期限，如“自合同生效之日起至工程验收合格日止”）。11.2.2质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为：（填写质保期时长，如“一年”）。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.1.2保密信息包括但不局限于合同内容、技术资料、财务数据等。12.2保密义务12.2.1双方承诺，在合同有效期内和质保期内，不得向任何第三方泄露保密信息。12.2.2双方应在合同终止后继续履行保密义务，直至保密信息成为公开信息。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及政府行为（如政策调整、法律法规变化等）。13.1.2不可抗力事件导致一方不能履行合同义务的，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。13.2不可抗力后果13.2.1遭受不可抗力事件的一方免于承担因不可抗力导致不能履行合同义务的责任。13.2.2遭受不可抗力事件的一方应尽力克服不可抗力事件，减少损失，并在不可抗力事件结束后恢复履行合同义务。第十四条其他条款14.1法律适用14.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.1.2如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定予以解释，但不影响其他条款的效力。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括：（列出附件名称，如“设计方案”、“施工图纸”等）。14.2.2附件与合同具有同等法律效力，双方应予以重视和遵守。14.3合同修改与补充14.3.1如合同内容需要修改或补充，应由双方协商一致，并以书面形式确认。14.3.2修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力，成为本合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义1.1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，参与或协助完成本合同工程的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方范围1.2.1第三方包括但不限于：（列出可能涉及的第三方类型，如“材料供应商”、“设备制造商”、“施工分包商”等）。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序2.1.1甲方或乙方如需要第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、职责及预期效果。2.1.2双方应就第三方的选择、职责、权益等事项进行协商，并达成一致意见。2.2第三方介入条件2.2.1第三方介入应符合国家相关法律法规和行业规范。2.2.2第三方应具备相应的资质和能力，能够履行其在合同中的职责。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任3.1.1第三方应按照合同约定和行业规范，履行其在合同中的职责，确保工程质量和进度。3.1.2第三方应对其参与或协助完成的工作成果承担责任，并与甲方、乙方协商解决可能出现的问题。3.2第三方权益3.2.1第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务费用。3.2.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的配合和支持，确保其能够顺利履行合同义务。第四条第三方介入对甲乙双方的影响4.1甲乙双方的责任与义务4.1.2甲乙双方应对第三方的工作成果进行监督和验收，确保符合合同约定。4.2第三方介入的费用与支付4.2.1第三方介入的费用应由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。4.2.2甲乙双方应在合同约定的支付条件下，按时支付第三方的报酬和服务费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定5.1.1甲乙双方应根据第三方的资质、经验和工程风险等因素，协商确定第三方的责任限额。5.1.2第三方责任限额包括但不限于：（列出可能的限额因素，如“工程质量问题”、“工期延误”等）。5.2第三方责任限额的调整5.2.1在合同履行过程中，如出现特殊情况，甲乙双方有权协商调整第三方的责任限额。5.2.2调整第三方责任限额应遵循公平、合理的原则，并取得第三方的同意。第六条第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系界定6.1.1第三方与甲乙双方之间建立的是合同关系，第三方对甲乙双方承担合同义务。6.1.2第三方与甲乙双方之间的纠纷，应通过友好协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。6.2第三方与其他各方的划分说明6.2.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务，应以本合同及第三方与甲方、乙方签订的合同为准。6.2.2第三方与中介方、咨询方、监理方等其他第三方之间的权利义务，应以各方签订的合同为准。第七条第三方介入的合同修改与补充7.1第三方介入的合同修改7.1.1如第三方介入导致合同内容需要修改，甲乙双方应与第三方协商一致，并以书面形式进行修改。7.1.2修改后的合同内容应符合国家相关法律法规和行业规范。7.2第三方介入的合同补充7.2.1如第三方介入需要合同补充，甲乙双方应与第三方协商一致，并以书面形式进行补充。7.2.2补充合同的内容应明确双方的权利义务，并符合国家相关法律法规和行业规范。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式8.1.1如第三方介入后出现争议，甲乙双方应与第三方协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方同意，争议解决机构为合同签订地人民法院。第九条第三方介入对合同效力的影响9.1第三方介入不影响本合同的效力，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程需求和技术要求附件2：设计方案附件3：施工图纸附件4：材料设备合格证明文件附件5：施工计划和时间表附件6：工程验收标准和方法附件7：质量保证承诺书附件8：合同履行承诺书附件9：保密协议附件10：第三方选择标准和协议附件11：第三方责任限额确认书附件12：工程变更申请单附件13：工程费用明细表附件14：工程进度报告附件15：工程质量报告附件16：工程验收报告附件17：支付通知书附件18：违约通知书附件19：争议解决协议附件20：合同解除协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：1.1甲方未能按照合同约定支付合同款项，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之五。1.2甲方未能按照合同约定提供必要的配合和支持，导致工程进度延误或，应承担相应的责任，并按照实际延误天数向乙方支付窝工费。2.乙方违约行为及责任认定：2.1乙方未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方在规定时间内整改或重新施工。2.2乙方未能按照合同约定提供技术培训和售后服务，应承担相应的责任，并按照实际延误天数向甲方支付违约金。3.第三方