版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑公司消防设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条合同范围及内容3.1乙方负责消防设计部分3.1.1设计依据及标准3.1.2设计内容和要求3.1.3设计成果交付时间及方式3.2乙方负责消防施工部分3.2.1施工依据及标准3.2.2施工内容和要求3.2.3施工进度及工期要求3.2.4施工质量保证第四条合同价格及支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度及时间4.4价款调整条件及方法第五条合同的履行5.1乙方的设计及施工义务5.2甲方的配合义务5.3丙方的监理义务第六条合同的变更和解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点及适用法律第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条合同的转让11.1转让条件11.2转让程序第十二条不可抗力12.1不可抗力事件的认定12.2不可抗力事件的后果处理第十三条税款及费用13.1税费承担13.2甲方支付费用承担第十四条其他条款14.1合同的保管14.2合同的修改和补充14.3合同解除后的处理14.4合同争议的诉讼或仲裁第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称:(甲方注册名称),地址:(甲方注册地址)。1.2乙方名称及地址乙方全称:(乙方注册名称),地址:(乙方注册地址)。1.3丙方名称及地址丙方全称:(丙方注册名称),地址:(丙方注册地址)。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为:(工程项目的全称)。2.2工程地点工程地点位于:(工程具体位置)。2.3工程规模工程规模包括:(工程具体规模描述)。2.4工程预算工程预算为:(工程预算金额)。第三条合同范围及内容3.1乙方负责消防设计部分乙方根据国家相关法律法规及行业标准,负责本工程的消防设计工作。3.1.1设计依据及标准乙方的设计依据包括:(列出设计依据的标准和法规)。3.1.2设计内容和要求乙方需完成的设计内容包括:(详细描述设计内容),设计要求为:(详细描述设计要求)。3.1.3设计成果交付时间及方式乙方应在:(交付时间)前,将设计成果以:(交付方式)交付给甲方。3.2乙方负责消防施工部分乙方根据消防设计方案,负责本工程的消防施工工作。3.2.1施工依据及标准乙方的施工依据包括:(列出施工依据的标准和法规)。3.2.2施工内容和要求乙方需完成的施工内容包括:(详细描述施工内容),施工要求为:(详细描述施工要求)。3.2.3施工进度及工期要求乙方应按照:(施工进度计划)进行施工,确保工程在:(工期要求)内完成。3.2.4施工质量保证乙方应保证施工质量,确保工程合格率达到:(合格率要求)。第四条合同价格及支付4.1合同总价合同总价为:(合同总价金额)。4.2支付方式支付方式为:(支付方式,如银行转账、现金等)。4.3支付进度及时间支付进度及时间为:(详细描述支付进度及时间)。4.4价款调整条件及方法价款调整的条件为:(列出价款调整的条件),调整方法为:(列出调整方法)。第五条合同的履行5.1乙方的设计及施工义务乙方应按照合同约定,按时完成消防设计和施工工作。5.2甲方的配合义务甲方应按照合同约定,提供必要的设计和施工条件,并协助乙方完成工作。5.3丙方的监理义务丙方应按照合同约定,对乙方的设计和施工工作进行监理,确保工程质量。第六条合同的变更和解除6.1合同变更条件合同变更的条件为:(列出变更条件)。6.2合同解除条件合同解除的条件为:(列出解除条件)。第八条争议解决8.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交:(争议解决机构名称),按照:(争议解决机构适用的规则和程序)。8.2争议解决地点及适用法律争议解决的地点为:(争议解决地点),适用法律为:(适用法律,如中华人民共和国法律)。第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件合同终止的条件为:(列出终止条件)。9.3合同解除条件合同解除的条件为:(列出解除条件)。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限保密期限为:(保密期限)。10.3违约保密条款如任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。第十一条合同的转让11.1转让条件任何一方不得擅自转让合同权利和义务,如需转让的,应取得另一方的书面同意。11.2转让程序转让合同权利和义务的程序为:(列出转让程序)。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件的认定不可抗力事件包括:(列出不可抗力事件)。12.2不可抗力事件的后果处理如发生不可抗力事件,受影响的一方应立即通知对方,并在:(通知时间)内提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响,双方协商决定是否继续履行合同,或者部分免除违约责任。第十三条税款及费用13.1税费承担合同双方应按照国家相关法律法规承担合同税费。13.2甲方支付费用承担甲方应承担的费用为:(列出甲方应承担的费用)。第十四条其他条款14.1合同的保管合同正本一份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2合同的修改和补充合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式签订。14.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定,妥善处理合同解除后的相关事项。14.4合同争议的诉讼或仲裁如双方选择诉讼解决的,应向合同约定的争议解决地点的法院提起诉讼;如选择仲裁解决的,应向合同约定的争议解决机构的仲裁委员会申请仲裁。第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和责权利1.第三方概念界定第三方指在本合同履行过程中,除甲方、乙方和丙方之外的自然人、法人和其他组织。第三方介入是指第三方在合同履行过程中,根据合同约定或经甲方、乙方同意,参与合同的某些条款履行或提供相关服务。2.第三方责任限额第三方介入并不意味着免除甲方、乙方的合同责任。甲方、乙方仍应按照合同约定履行各自的义务。第三方介入仅限于协助甲方、乙方履行合同,且其责任限额应根据合同具体条款和第三方实际参与程度确定。3.第三方权利和义务第三方根据合同约定或甲方、乙方同意,享有参与合同履行和获取相关信息的权利。同时,第三方应按照合同约定或甲乙方的合理要求,履行相关义务,并承担相应责任。4.第三方与甲乙方的关系第三方介入并不改变甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方仍应按照合同约定履行各自的义务。第三方介入仅作为协助甲方、乙方履行合同的一种方式,不代表第三方取代甲方、乙方在合同中的地位。第三方介入的附加说明条款5.第三方介入的条件和程序第三方介入的条件为:(列出第三方介入的条件)。第三方介入的程序为:(列出第三方介入的程序)。6.第三方介入的范围和期限第三方介入的范围为:(列出第三方介入的范围),介入期限为:(介入期限)。7.第三方介入的费用和支付第三方介入的费用为:(列出第三方介入的费用),支付方式为:(支付方式),支付时间为:(支付时间)。8.第三方介入的责任和义务第三方应按照合同约定和甲乙方的合理要求,履行相关义务,并承担相应责任。第三方未按约定履行义务或发生过失的,应承担违约责任。9.第三方介入的终止和解除第三方介入的终止和解除条件为:(列出终止和解除条件),终止和解除程序为:(列出终止和解除程序)。10.第三方介入的争议解决如第三方介入过程中发生争议,甲方、乙方和第三方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交:(争议解决机构名称),按照:(争议解决机构适用的规则和程序)。第三方介入的额外条款及说明11.第三方介入的保密义务第三方应遵守合同中的保密条款,对合同履行过程中获知的甲乙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。12.第三方介入的转让和许可第三方不得擅自转让或许可其在合同中的权利和义务。如需转让或许可的,应取得甲方、乙方的书面同意。13.第三方介入的合规性第三方应确保其在合同履行过程中的行为符合国家相关法律法规和行业标准。如第三方行为导致甲方、乙方损失的,第三方应承担相应责任。14.第三方介入的保险第三方应根据合同约定和甲乙方的合理要求,购买并维持相应的保险,以保障其在合同履行过程中的风险。15.第三方介入的尽职调查甲方、乙方有权对第三方进行尽职调查,以确保第三方具备履行合同的能力和信誉。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸附件二:消防设计规范附件三:施工方案及进度计划附件四:工程预算明细附件五:保险单据附件六:第三方资质证明文件附件七:尽职调查报告附件八:保密协议附件九:转让和许可协议附件十:争议解决机构名录附件一:工程设计图纸详细要求和说明:工程设计图纸应包括建筑平面图、立面图、剖面图等相关图纸,详细展示建筑物的结构和消防设计要求。图纸应符合国家相关消防设计规范,并由专业设计师签字盖章。图纸应在合同签订后:(交付时间)内提供给甲方和丙方审查。附件二:消防设计规范详细要求和说明:消防设计规范应包括国家相关法律法规、行业标准和规范,用于指导消防设计工作。乙方应确保消防设计工作符合这些规范,并提供相应的规范文件给甲方和丙方。附件三:施工方案及进度计划详细要求和说明:施工方案应详细描述消防施工的具体步骤、工艺和要求。进度计划应明确施工的时间节点、工期安排和关键工序。乙方应将施工方案和进度计划提交给甲方和丙方审批,并根据审批结果进行施工。附件四:工程预算明细详细要求和说明:工程预算应详细列出消防设计和施工的费用明细,包括材料费、人工费、设备费等。乙方应向甲方提交工程预算,并在合同签订后:(交付时间)内提供详细费用明细。附件五:保险单据详细要求和说明:乙方应购买并维持相应的保险,如建筑工程保险、第三方责任保险等。保险单据应提交给甲方和丙方备案,并在合同履行期间保持有效。附件六:第三方资质证明文件详细要求和说明:如乙方选择第三方提供某些服务,应提供第三方的资质证明文件,证明其具备相应的能力和资格。资质证明文件应提交给甲方和丙方审查,并在合同签订后:(交付时间)内提供。附件七:尽职调查报告详细要求和说明:甲方有权对乙方进行尽职调查,以确保乙方具备履行合同的能力和信誉。乙方应配合甲方进行尽职调查,并提供必要的文件和信息。附件八:保密协议详细要求和说明:保密协议应详细界定双方在合同履行过程中应保守的秘密范围、保密期限和违约保密条款。保密协议应由双方签字盖章,并在合同签订后:(交付时间)内提供给甲方和丙方。附件九:转让和许可协议详细要求和说明:如乙方需要转让或许可其在合同中的权利和义务,应签订转让和许可协议。转让和许可协议应详细描述转让或许可的范围、条件和要求,并由双方签字盖章。附件十:争议解决机构名录详细要求和说明:争议解决机构名录应包括双方约定的争议解决机构名称、地址和联系方式。乙方应将争议解决机构名录提交给甲方和丙方备案,并在合同签订后:(交付时间)内提供。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:乙方未按照合同约定完成设计或施工工作。乙方未按时提供设计成果或施工进度报告。乙方未按照设计规范和标准进行施工。乙方未保守甲方和丙方的商业秘密。乙方未购买或维持相应的保险。乙方未配合甲方进行尽职调查。违约责任认定标准:违约行为导致甲方或丙方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。乙方未按照约定完成工作的,应按照合同约定承担违约金或赔偿责任。乙方未保守商业秘密的,应承担违约金或赔偿责任,并承担相应的法律责任。乙方未购买或维持保险的,应承担因此产生的风险和损失。示例说明:如果乙方未按照合同约定在:(交付时间)内提供设计成果,乙方应支付甲方:(违约金金额)作为违约金。如果乙方未保守甲方商业秘密,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿甲方:(赔偿金额),并承担相应的法律责任。全文完。2024年度建筑公司消防设计施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3消防设计施工合同的定义第二条合同范围及内容2.1消防设计范围2.2消防施工范围2.3乙方提供的材料及设备第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及时间表3.3价款调整的条件及方式第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误的后果及责任第五条质量标准及验收5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3验收程序及期限第六条保密条款6.1保密信息的范围及期限6.2保密义务及违约责任第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3不可抗力导致的违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼或仲裁地点及法院第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及后果9.3合同终止的条件及后果第十条法律适用及争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式第十一条其他条款11.1通知与送达11.2合同的解释11.3合同的补充第十二条附件12.1设计图纸及说明12.2施工方案及施工图纸12.3其他相关文件第十三条合同签署日期及地点13.1签署日期13.2签署地点第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为:建筑公司,注册地址为省市区路号。1.2乙方名称及地址乙方全称为:消防设计公司,注册地址为省市区路号。1.3消防设计施工合同的定义本合同是指甲方委托乙方进行消防设计及施工的相关工作,乙方按照甲方的要求完成相关工作并交付甲方使用的合同。第二条合同范围及内容2.1消防设计范围乙方负责根据甲方的需求进行消防设计,包括消防系统的设计、消防设施的选型、消防布局的规划等。2.2消防施工范围乙方负责按照设计方案进行消防施工,包括消防设施的安装、消防管道的布设、消防系统的调试等。2.3乙方提供的材料及设备乙方应提供符合国家标准的消防材料和设备,并提供相关的技术支持和售后服务。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟元整),甲方应按照约定的付款时间向乙方支付合同价款。3.2支付方式及时间表甲方支付方式为转账支付,支付时间表如下:(1)合同签订后七个工作日内,支付合同总价的30%;(2)消防设计完成后,支付合同总价的30%;(3)消防施工完成后,支付合同总价的20%;(4)质保期满后,支付合同总价的10%。3.3价款调整的条件及方式除合同约定的付款时间外,如因甲方原因导致合同价款发生变动,甲乙双方应协商确定调整后的价款。第四条合同工期4.1设计工期乙方应在合同签订后X个工作日内完成消防设计,并向甲方交付设计成果。4.2施工工期乙方应在设计完成后X个工作日内完成消防施工,并向甲方交付施工成果。4.3工期延误的后果及责任如乙方原因导致工期延误,乙方应按照延误天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×0.5%×延误天数。第五条质量标准及验收5.1设计质量标准乙方应按照国家标准和行业规范进行消防设计,确保设计方案的安全性和可靠性。5.2施工质量标准乙方应按照设计方案和施工规范进行消防施工,确保施工质量符合国家标准和行业规范。5.3验收程序及期限消防设计和施工完成后,甲方应组织验收,乙方应配合甲方完成验收工作。验收期限为X个工作日。第六条保密条款6.1保密信息的范围及期限保密信息包括合同内容、设计方案、施工图纸等,保密期限为合同终止后X年。6.2保密义务及违约责任乙方应对保密信息予以保密,如有违约,应承担违约责任,违约责任包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。第八条争议解决8.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2诉讼或仲裁地点及法院诉讼或仲裁地点为甲方所在地人民法院,乙方对此无异议。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件及程序甲乙双方同意,合同的变更应书面签署,并经双方确认。变更内容作为合同的组成部分,具有同等法律效力。9.2合同解除的条件及后果在任何一方严重违约的情况下,另一方有权解除合同。解除合同后,双方应按照合同约定处理后续事项。9.3合同终止的条件及后果(1)合同约定的消防设计和施工内容全部完成,并经甲方验收合格;(2)甲乙双方书面同意终止合同;(3)合同解除或到期未续签。第十条法律适用及争议解决10.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式如在合同履行过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十一条其他条款11.1通知与送达甲乙双方应通过合同约定的联系方式进行通知与送达。任何一方发出的通知,在对方收到后即视为送达。11.2合同的解释本合同的解释权归甲乙双方共同所有。除非本合同另有明确规定,本合同的不具有任何解释意义。11.3合同的补充如合同附件及补充协议与本合同有冲突之处,以本合同为准。本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条附件12.1设计图纸及说明附件一:消防设计图纸及说明(详见附件)12.2施工方案及施工图纸附件二:消防施工方案及施工图纸(详见附件)12.3其他相关文件附件三:合同履行过程中产生的其他相关文件(详见附件)第十三条合同签署日期及地点13.1签署日期本合同于2024年X月X日在省市区路号签署。13.2签署地点本合同的签署地点为省市区路号。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章甲方授权代表(姓名):_________甲方授权代表(职务):_________甲方签字:_________甲方盖章:_________14.2乙方签字盖章乙方授权代表(姓名):_________乙方授权代表(职务):_________乙方签字:_________乙方盖章:_________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义在本合同中,第三方指的是除甲方和乙方之外的,与本合同履行有关的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、审查机构、政府部门等。1.2第三方责任第三方介入时,应明确其责任范围和责任限额。第三方仅对其职责范围内的事务负责,对于非职责范围内的事务,第三方不承担责任。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入,并明确第三方的职责和权利。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)甲方或乙方请求第三方提供专业服务;(2)第三方参与合同的履行,包括但不限于设计审查、施工监理等;(3)甲乙双方书面同意第三方介入。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方权利第三方根据本合同的约定,有权获得合同约定的费用和报酬。3.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定,提供专业服务,并确保服务质量和效果。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限制第三方对其职责范围内的事务承担责任,对于非职责范围内的事务,第三方不承担责任。4.2第三方赔偿限额如第三方因其职责范围内的原因导致甲方或乙方损失,第三方的赔偿责任限额为其收取的报酬总额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系为合同履行关系,第三方并非甲乙方的代理人或雇员。5.2第三方与甲乙方的沟通第三方应保持与甲乙方的良好沟通,确保合同的顺利履行。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方变更如因特殊情况需要变更第三方,甲乙双方应共同协商确定新的第三方。6.2第三方解除如第三方未能按照约定履行其职责,甲乙双方均有权解除与第三方的合同。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约如第三方未能按照约定履行其职责,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约处理甲乙双方有权要求第三方按照合同约定承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式如第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2诉讼或仲裁地点及法院诉讼或仲裁地点为甲方所在地人民法院,乙方对此无异议。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件及程序甲乙双方同意,合同的变更应书面签署,并经双方确认。变更内容作为合同的组成部分,具有同等法律效力。9.2合同解除的条件及后果在任何一方严重违约的情况下,另一方有权解除合同。解除合同后,双方应按照合同约定处理后续事项。9.3合同终止的条件及后果(1)合同约定的消防设计和施工内容全部完成,并经甲方验收合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024专业摄影师拍摄服务合同版
- 2024公司劳务合同模板
- 二零二四年小区二次消防施工及维护合同
- 基于云计算的2024年度大数据服务合同
- 2024年度南京市物业管理服务合同
- 2024年医疗健康信息平台搭建与应用合同
- 二零二四年度技术开发合同研发项目与技术成果分配
- 2024二手房交易资金安全监管合同书模板版B版
- 二零二四年度酒店管理与运营合同(度假酒店项目)3篇
- 2024冷冻库销售合同范本
- GB/T 44351-2024退化林修复技术规程
- 第10课《我们不乱扔》(课件)-部编版道德与法治二年级上册
- 第10课《人类社会及其发展规律》第1框《人类社会的存在与发展》同步课堂课件-【中职专用】《哲学与人生》
- 24春国家开放大学《教育学》期末大作业
- MOOC 自然保护与生态安全:拯救地球家园-暨南大学 中国大学慕课答案
- 23秋国家开放大学《液压气动技术》形考任务1-3参考答案
- 服装流行分析与预测学习通超星课后章节答案期末考试题库2023年
- 小学六年级数学计算题100道(含答案)
- 大学生朋辈心理辅导智慧树知到答案章节测试2023年浙江大学
- 太阳能飞机PPT优秀课件
- CPS21F变频恒压供水调节器说明书.doc
评论
0/150
提交评论