城市道路维修工程合同会签表

城市道路维修工程合同会签表合同编号：__________合同各方详细信息：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方作为城市道路维修工程的业主单位，需对城市道路进行维修和改善，以确保城市交通的安全与顺畅；乙方具备相关的施工资质和技术能力，愿意承担该工程的施工任务。双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于道路翻新、路面铺设、交通标志及设施安装、路灯更换等。1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。1.6工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、工程实施2.1乙方应按照甲方的要求，提交施工组织设计、施工方案、安全防护措施等文件，经甲方审查批准后方可施工。2.2乙方应严格按照审查通过的施工组织设计和施工方案进行施工，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。2.3乙方应承担工程期间的一切施工责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失、质量问题等。2.4甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程进度款和尾款。2.5甲方应负责协调有关部门，为乙方施工提供必要的条件，包括但不限于现场交接、临时设施搭建、交通管制等。三、工程进度与验收3.1工程计划开工日期：____年__月__日。3.2工程计划竣工日期：____年__月__日。3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。3.4工程验收分为初验和最终验收。初验合格后，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到最终验收标准。3.5最终验收合格后，甲方应在合同约定时间内向乙方支付尾款。四、合同价款与支付4.1工程总价款为：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。（1）工程开工后，乙方完成合同约定的工程进度__%，甲方支付进度款__%。（2）工程进度达到__%，甲方支付进度款__%。（3）工程初验合格后，甲方支付进度款__%。（4）最终验收合格后，甲方支付尾款__%。4.3乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的税务发票。五、违约责任5.1乙方如未按照合同约定完成工程，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。5.2甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权按照约定向甲方追究违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.乙方施工组织设计2.乙方施工方案3.乙方安全防护措施文件4.工程进度报告5.工程验收报告6.税务发票7.施工图纸和技术规范8.工程变更通知9.工程索赔报告10.法院判决书或调解书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款，视为违约。3.乙方未按照审查通过的施工组织设计和施工方案进行施工，视为违约。4.乙方未按照合同约定时间完成工程，视为违约。5.甲方未按照合同约定时间支付工程款，视为违约。6.乙方施工过程中发生重大质量问题或安全事故，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市道路维修工程的业主单位。2.乙方：指承担城市道路维修工程施工的单位。3.施工组织设计：指施工单位为完成工程任务制定的施工方案、施工方法、施工进度等内容的文件。4.施工方案：指施工单位为完成工程任务制定的施工技术措施、施工工艺、施工组织等内容的文件。5.安全防护措施：指为保障工程施工过程中人员安全和财产安全的措施。6.工程进度款：指甲方根据乙方完成的工程进度按照合同约定支付的款项。7.尾款：指工程验收合格后，甲方支付的一笔款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应按照合同约定时间完成工程，如出现进度延误，应提前通知甲方，并制定整改措施。甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。2.工程质量问题：乙方应保证工程质量符合国家及行业相关规范和标准。如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。3.工程变更：如工程范围内发生变更，乙方应按照甲方的要求提交变更设计及相关文件，经甲方审查批准后执行。4.工程索赔：如乙方认为甲方未履行合同约定的义务，造成乙方损失，有权向甲方提出索赔。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人