施工期间进度跟踪协议

施工期间进度跟踪协议合同编号：__________施工期间进度跟踪协议甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：__________二、进度跟踪2.1乙方向甲方提交工程进度报告的周期为：__________（2）施工计划执行情况：包括施工计划内的工程量完成情况、施工计划外的工程量完成情况等；（3）工程质量情况：包括工程质量自检、甲方检查、第三方检查等情况；（4）安全生产情况：包括安全生产措施的落实、安全事故的处理等情况；（5）其他需要报告的事项。2.3甲方对乙方提交的工程进度报告有疑问时，有权要求乙方进行解释和澄清。乙方应在接到甲方通知后的__________天内，就疑问事项进行解释和澄清。2.4甲方有权对工程现场进行不定期检查，以确保工程进度和质量符合双方约定。乙方应配合甲方进行检查，并提供必要的便利条件。2.5乙方如因特殊情况需调整工程进度计划，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可执行。三、进度调整3.1工程进度如因乙方原因导致延误，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任按双方签订的《建设工程施工合同》约定执行。3.2工程进度如因甲方原因导致延误，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任按双方签订的《建设工程施工合同》约定执行。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2双方同意，本保密条款在本协议终止后仍然有效。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、其他约定6.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程预算明细表4.工程进度计划表5.工程质量标准和要求6.安全生产管理制度7.保密协议8.工程验收标准和方法9.违约金计算公式和方法二、违约行为及认定：1.乙方未按约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.乙方工程质量不符合约定的标准和要求，认定为违约行为。3.乙方未按约定履行保密义务，认定为违约行为。4.甲方未按约定支付工程款，认定为违约行为。5.甲方未按约定提供施工条件，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的业主或委托人。2.乙方：指承担工程施工的单位。3.工程进度：指工程施工的整体进展情况。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。5.违约责任：指违约方应承担的法律责任。6.保密义务：指合同双方对合同内容和签订过程予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：解决办法：乙方及时整改，重新检验，甲方有权要求赔偿。3.支付工程款问题：解决办法：甲方按照工程进度支付工程款，必要时双方协商解决。4.施工条件不满足：解决办法：甲方及时提供施工条件，必要时双方协商解决。5.保密义务违反：解决办法：违约方承担相应的法律责任，赔偿对方损失。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工期间进度跟踪。2.适用于施工方与业主或委托人