城市信息化粪池改造施工协议

城市信息化粪池改造施工协议合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1.甲方为城市信息化粪池改造项目的业主，拥有项目的所有权和监督权；2.乙方为具备相应资质和经验的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本协议。第一条项目概述1.1本项目涉及城市信息化粪池的改造施工，包括但不限于粪池的拆除、重建、管道铺设、设备安装、调试及验收等。1.2项目地点：____________________。1.3项目工期：自双方签订本协议之日起至________年____月____日。第二条施工内容与要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.2乙方应严格按照项目进度计划施工，确保项目按期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方应承担施工过程中的安全防护、环境保护和文明施工责任，确保施工现场的安全、卫生和秩序。2.4乙方应保证施工过程中使用的材料、设备及配件的质量，并提供相应的产品合格证明和质保书。2.5乙方应对施工人员进行专业技术培训，确保施工人员具备相应的技能和资质。第三条合同价格与支付3.1本项目的合同总额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。3.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总额的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方合同总额的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的____%。3.3乙方开具合法、有效的发票，甲方按照税务规定予以报销。第四条工期延误与违约责任4.1如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总额的____%。4.2如甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定向乙方支付赔偿金，赔偿金计算方式为：每日赔偿金金额为合同总额的____%。第五条工程验收与保修5.1工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行验收。验收合格的，甲方应在验收合格证书上签字确认。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。5.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供____年的质保期服务。质保期内，乙方负责免费维修或更换因施工原因导致的故障部件。第六条保密条款6.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方同意，不得向第三方泄露。6.2保密期限自本协议签订之日起至工程验收合格之日起____年。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____________________。一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范及标准3.工程进度计划4.验收标准及方法5.材料、设备及配件的产品合格证明6.施工人员资质证明7.保密协议8.法律法规及行业标准二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的工期完成工程。2.工程质量不符合要求：工程质量未达到约定的标准或技术规范。3.安全防护、环境保护不符合要求：施工现场的安全、卫生和秩序未达到约定的要求。4.未经同意泄露商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.未按照约定支付合同价款。三、法律名词及解释：1.甲方：城市信息化粪池改造项目的业主。2.乙方：承担城市信息化粪池改造施工任务的单位。3.工期延误：施工进度未按照约定的时间进行。4.工程质量：工程完成后的性能、安全、美观等方面的综合评价。5.违约金：因违约行为而应支付给对方的经济赔偿。6.赔偿金：因违约行为而应支付给对方的经济损失赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的工程进度计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。2.工程质量不符合要求：乙方应立即整改，直至达到约定的质量标准。如乙方无法整改，甲方有权要求乙方支付违约金，并重新施工。3.安全防护、环境保护不符合要求：乙方应加强施工现场的管理，确保安全、卫生和秩序。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。4.泄露商业秘密、技术秘密、市场信息等：如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。双方可签订保密协议，加强信息保护。5.未按照约定支付合同价款：甲方应按照约定的时间、金额支付合同价款。如甲方逾期支付