城市建筑倒水泥板施工合同

城市建筑倒水泥板施工合同合同编号：__________合同各方：鉴于甲方为城市建筑项目的开发商，需要进行倒水泥板施工，乙方具备相关资质和经验，愿意承担该施工任务。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于倒水泥板施工、现场清理、施工期间的安全防护等。1.4工程规模：____________________1.5工程进度要求：____________________第二条双方义务2.1甲方义务（1）提供施工场地，保证乙方施工所需的水、电、照明等基础设施；（2）办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可证、安全许可证等；（3）向乙方提供施工图纸、施工方案及相关技术资料；（4）按时支付乙方施工费用及合同约定的其他费用；（5）协调解决乙方施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。2.2乙方义务（1）按照甲方提供的图纸、方案进行施工，保证工程质量；（2）严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范进行施工，确保施工安全；（3）按时完成施工任务，确保工程进度；（4）做好施工现场的清洁、卫生和环境保护工作；（5）服从甲方管理，配合甲方完成相关工作。第三条施工费用及支付方式3.1乙方施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥__________元。3.2甲方分期支付乙方施工费用，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，支付乙方施工费用的30%；（2）工程进度达到50%时，支付乙方施工费用的30%；（3）工程验收合格后，支付乙方施工费用的40%。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付费用。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、方案进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：（1）工程质量符合国家及地方相关法律法规、施工规范；（2）工程质量符合甲方提供的施工图纸、方案要求；（3）工程安全防护措施到位，无安全隐患。4.3工程验收程序：（1）工程完成后，乙方提交验收申请；（2）甲方组织相关人员进行验收；（3）验收合格后，甲方在验收报告中签署意见；（4）乙方根据验收意见进行整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。5.2甲方逾期支付施工费用的，按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率为同期银行贷款利率）。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工许可证4.安全许可证5.工程验收报告6.付款凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付施工费用，认定违约。2.乙方未按约定质量标准完成工程，认定违约。3.乙方未按约定进度完成工程，认定违约。4.甲方未提供施工场地及相关基础设施，认定违约。5.甲方未办理施工所需相关手续，认定违约。6.乙方未按照国家及地方法律法规、施工规范进行施工，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约方应支付给对方一定金额的赔偿。3.工程验收：对完成的工程进行检查，以确保质量、安全等达到约定标准。4.施工进度：工程按照约定的时间节点完成。5.施工质量：工程符合国家及地方法律法规、施工规范的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付施工费用。解决办法：乙方可以与甲方沟通，要求按时支付施工费用；必要时，可以依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定质量标准完成工程。解决办法：甲方可以要求乙方进行整改，直至达到约定质量标准；必要时，可以依法向法院提起诉讼。3.问题：乙方未按约定进度完成工程。解决办法：甲方可以与乙方沟通，要求按约定进度完成工程；必要时，可以依法向法院提起诉讼。4.问题：甲方未提供施工场地及相关基础设施。解决办法：乙方可以与甲方沟通，要求提供施工场地及相关基础设施；必要时，可以依法向法院提起诉讼。5.问题：甲方未办理施工所需相关手续。解决办法：乙方可以与甲方沟通，要求办理施工所需相关手续；必要时，可以