施工劳务承包合同模板完整版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

施工劳务承包合同模板完整版本合同目录一览1.劳务承包范围与内容1.1承包工程概述1.2承包工作内容1.3承包工程量2.合同价格与支付2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4质量保证金2.5支付方式与时间3.工期与进度3.1合同工期3.2工程进度计划3.3工期延误与罚款4.劳务人员与管理4.1劳务人员配备4.2劳务人员培训与考核4.3劳务人员管理5.质量与安全5.1工程质量标准5.2质量控制与验收5.3安全生产要求5.4安全事故处理6.材料与设备6.1承包人提供的材料与设备6.2发包人提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与使用7.变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任8.1承包人的违约责任8.2发包人的违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的义务11.其他条款11.1保密条款11.2知识产权保护11.3法律法规遵守12.合同的修改与补充12.1合同修改条件12.2合同补充内容13.附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3其他重要文件14.合同签署信息14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：1.劳务承包范围与内容1.1承包工程概述：本合同约定的承包工程是指发包人委托承包人完成的工程项目的全部或部分劳务作业。1.2承包工作内容：承包人应按照合同约定的工作内容，完成发包人委托的劳务作业，并保证劳务质量符合国家相关标准。1.3承包工程量：具体工程量详见附件一《工程量清单》。2.合同价格与支付2.1合同总价：本合同约定的合同总价是指承包人完成合同约定的劳务作业所应得的报酬，具体金额详见附件二《合同价格明细表》。2.2预付款：发包人应在合同签订后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例详见附件二《合同价格明细表》。2.3工程进度款：承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应按照约定的比例支付工程进度款，具体比例详见附件二《合同价格明细表》。2.5支付方式与时间：支付方式为银行转账，支付时间为发包人收到承包人提交的工程进度报告和质量保证书后的七个工作日内。3.工期与进度3.1合同工期：本合同约定的合同工期是指承包人完成合同约定的劳务作业所需的时间，具体工期详见附件一《工程量清单》。3.2工程进度计划：承包人应按照合同约定的工期制定详细的工程进度计划，并报送发包人审批。3.3工期延误与罚款：如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付违约金。4.劳务人员与管理4.1劳务人员配备：承包人应按照合同约定的工作内容，配备相应的劳务人员，并保证劳务人员的素质和技能符合工程要求。4.2劳务人员培训与考核：承包人应对劳务人员进行必要的培训和考核，确保其具备相关技能和知识。4.3劳务人员管理：承包人应负责劳务人员的日常管理，包括但不限于工资福利、劳动保护、违章处理等。5.质量与安全5.1工程质量标准：承包人应按照国家相关标准和合同约定的质量要求完成劳务作业，确保工程质量符合标准。5.2质量控制与验收：发包人有权对承包人的劳务作业进行质量控制和验收，承包人应予以配合。5.3安全生产要求：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规和发包人的安全生产要求，确保工程施工安全。5.4安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照有关规定进行处理。6.材料与设备6.1承包人提供的材料与设备：承包人应按照合同约定的标准提供材料和设备，并保证其质量符合要求。6.2发包人提供的材料与设备：发包人应按照合同约定的时间、数量和质量要求提供材料和设备。6.3材料与设备的管理与使用：承包人和发包人应共同负责材料与设备的管理与使用，确保其安全、合理、有效使用。7.变更与解除7.1合同变更条件：合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。7.2合同变更程序：变更协议应明确变更内容、范围、价格、时间等事项。7.3合同解除条件：合同解除应符合法律、法规和合同约定的解除条件。7.4合同解除程序：解除协议应明确解除原因、解除时间、违约责任等事项。8.违约责任8.1承包人的违约责任：如承包人未按照合同约定完成劳务作业，应承担相应的违约责任。8.2发包人的违约责任：如发包人未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。9.2仲裁或诉讼地点：双方可以选择在合同签订地或者被告所在地进行仲裁或诉讼。9.3仲裁或诉讼时效：争议解决时效为一年，自争议发生之日起计算。10.合同的修改与补充10.1合同修改条件：合同的修改应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.2合同补充内容：补充8.违约责任8.1承包人的违约责任：如承包人未按照合同约定完成劳务作业，或者劳务质量不符合约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于延期罚款、质量修复费用等。8.2发包人的违约责任：如发包人未按照合同约定支付款项，或者未提供合同约定的工作条件，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.保密9.1保密义务：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2保密期限：双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后五年内继续有效。10.知识产权保护10.1知识产权归属：双方同意，合同标的涉及的知识产权归发包人所有。10.2知识产权保护：承包人应协助发包人保护其知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。11.法律法规遵守11.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。11.2法规遵守：双方应遵守国家相关法律法规，不得以任何形式违反国家法律法规。12.合同的修改与补充12.1修改条件：合同的修改应书面协议，并经双方签字盖章确认。12.2补充内容：补充协议应明确补充事项、补充条款的内容和要求。13.附件13.1工程图纸：详见附件三《工程图纸》。13.2技术说明书：详见附件四《技术说明书》。13.3其他重要文件：详见附件五《其他重要文件》。14.合同签署信息14.1合同签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署地点：本合同在发包人和承包人所在地签订。14.3合同签署人：详见附件六《合同签署人信息》。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方是指除甲乙方之外的合同当事人，包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等。15.2第三方职责：第三方根据本合同的约定，履行监督、管理、协调等职责，确保合同的顺利实施。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序：第三方介入应遵循合同约定的程序，包括但不限于通知、协商、签订补充协议等。16.2第三方介入条件：第三方介入的条件应符合合同约定，包括但不限于甲乙方同意、合同约定的事由发生等。17.第三方权利与义务17.1第三方权利：第三方有权根据合同约定，对甲乙方的合同履行进行监督和管理。17.2第三方义务：第三方应按照合同约定，公正、公平地履行监督、管理等职责。18.第三方责任限额18.1第三方责任：第三方应对其履行合同职责过程中的行为负责，因第三方原因导致合同履行不当，第三方应承担相应责任。18.2责任限额：第三方的责任限额应根据合同约定，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲乙方：第三方作为合同的监督和管理方，与甲乙方是平等的合同当事人，各方应相互尊重、协作配合。19.2第三方与中介方：中介方作为合同的协助方，应协助第三方履行监督、管理等职责，并向第三方提供必要的信息和资料。19.3第三方与监理方、审计方等：监理方、审计方等根据合同约定，协助第三方对甲乙方的合同履行进行监督和管理。20.第三方介入的变更与解除20.1变更条件：第三方介入的变更应符合合同约定的变更条件，包括但不限于合同约定的变更事由发生等。20.2解除条件：第三方介入的解除应符合合同约定的解除条件，包括但不限于合同约定的解除事由发生等。20.3变更与解除程序：第三方介入的变更与解除应遵循合同约定的程序，包括但不限于通知、协商、签订补充协议等。21.第三方介入的违约责任21.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行监督、管理等职责，应承担相应的违约责任。21.2甲乙方违约：如甲乙方未按照合同约定履行合同义务，导致第三方无法正常履行合同职责，甲乙方应承担相应的违约责任。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。22.2仲裁或诉讼地点：争议解决的仲裁或诉讼地点应根据合同约定，包括但不限于合同签订地、被告所在地等。22.3仲裁或诉讼时效：争议解决的时效为一年，自争议发生之日起计算。23.附件23.1第三方介入协议：详见附件七《第三方介入协议》。23.2第三方责任保险：详见附件八《第三方责任保险》。23.3其他与第三方介入相关的文件：详见附件九《其他与第三方介入相关的文件》。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应包括所有施工细节、材料要求、施工工艺等，以确保承包人准确理解工程要求。附件二：合同价格明细表详细要求：合同价格明细表应详细列出所有费用项目，包括工程总价、预付款、进度款、质量保证金等。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出所有工程项目的数量、单位、材料要求等，以便承包人准确计算工程成本。附件四：技术说明书详细要求：技术说明书应详细描述施工工艺、材料规格、质量标准等，以确保承包人按照发包人的要求进行施工。附件五：其他重要文件详细要求：其他重要文件可能包括施工方案、安全措施、环境保护措施等，以确保施工过程中的安全和环保要求得到满足。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：违约行为包括但不限于未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工作