建筑工程施工合同格式范本汇编

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______元（大写：_______元整）二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当支付甲方违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金为工程预算的_______‰。三、质量标准3.1乙方应当按照国家及行业标准、规范进行施工，确保工程质量。3.2工程验收合格标准：_______3.3工程质量保证期：自工程验收合格之日起_______年。四、合同价款及支付方式4.1双方确认，工程预算为最终合同价款。4.2甲方支付工程款分三个阶段进行：（1）预付款：合同签订后_______天内，甲方支付工程预算的_______%；（2）进度款：工程进度达到_______%时，甲方支付工程预算的_______%；（3）竣工结算款：工程验收合格后，甲方支付剩余的_______%。4.3甲方支付工程款时，乙方应当提供等额的正规发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照本合同第二条约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息计算方式为：按同期银行贷款利率执行。5.3乙方施工过程中，如发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失的，由乙方承担全部责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方应当遵守安全生产法律法规，严格按照安全操作规程施工，确保工程安全。7.2乙方应当保护施工现场的环境，遵守环保法规，确保工程环保。7.3乙方在施工过程中，如需变更工程内容、规模、工期等，应当与甲方协商一致，并签订书面变更协议。7.4乙方在施工过程中，不得将工程转包给第三方。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2双方同意，合同的变更和解除，应当采用书面形式，经双方协商一致后生效。八、合同附件9.1本合同附件包括：（1）工程图纸；（2）工程预算明细表；（3）其他与合同有关的文件。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：填写合同编号，以便于合同的管理和查询。2.甲方（业主）和乙方（施工方）的身份：确保双方的身份真实有效，具有签订合同的资格。3.工程概况：详细填写工程的基本信息，包括工程名称、地点、规模、内容和预算等。4.合同工期：明确工期的起始和终止时间，以及工期的计算方式。5.质量标准：按照国家及行业标准、规范进行施工，确保工程质量。6.合同价款及支付方式：明确工程款支付的阶段、时间和比例，以及支付方式。7.违约责任：约定违约情形和违约金的计算方式，以及其他违约责任。8.争议解决：约定解决争议的方式和法院管辖权。9.其他约定：包括但不限于安全生产、环保保护、工程变更和转包等事项。10.合同的生效、变更和解除：明确合同的生效条件、变更和解除方式。11.合同附件：确保附件的真实性和完整性，与合同具有同等法律效力。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在合同履行过程中，如遇到不可抗力等因素导致无法履行或履行困难，双方应及时沟通，根据实际情况采取相应的补救措施。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律关系。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权益关系的法律规范总称，包括建筑工程的许可、施工、验收等法律关系。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依法应当支付给对方的经济赔偿。4.工程验收：是指工程项目完成后，由相关主管部门或者甲方对工程的质量、安全、功能等方面进行检查、评定，以确定工程是否符合设计文件和标准要求的过程。5.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。根据合同法的规定，不可抗力事件可以免除当事人的违约责任。特殊应用场合：1.情形一：甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司。补充条款：鉴于甲方为政府部门，乙方应严格按照政府的相关规定和标准进行施工，确保工程质量符合政府要求。同时，乙方应主动接受政府的监督和检查，及时整改存在的问题。附件：政府部门的监督和检查标准、规定。2.情形二：甲方为房地产开发商，乙方为分包商。补充条款：鉴于甲方为房地产开发商，乙方为分包商，乙方应确保工程质量符合甲方的要求，并积极配合甲方的项目管理。同时，乙方不得将工程转包给无资质的第三方。附件：房地产开发商的项目管理要求、分包商资质证明。3.情形三：甲方为国有企业，乙方为指定的施工单位。补充条款：鉴于甲方为国有企业，乙方为指定的施工单位，乙方应严格按照国有企业的相关规定进行施工，确保工程质量符合国有企业的要求。同时，乙方应主动接受国有企业的监督和检查，及时整改存在的问题。附件：国有企业的相关规定、监督和检查标准。4.情形四：甲方为私营企业，乙方为长期合作的施工单位。补充条款：鉴于甲方为私营企业，乙方为长期合作的施工单位，乙方应确保工程质量符合甲方的要求，并主动沟通和协商解决施工过程中出现的问题。同时，乙方应积极参与甲方的项目管理，提高施工效率。附件：私营企业的项目管理要求