工程承包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

工程承包合同范本最新精选本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金4.工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间4.3工程延期4.4工程暂停与复工5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证期6.材料与设备6.1材料设备供应6.2质量标准6.3验收与保管7.施工安全与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保措施8.知识产权保护8.1专利与著作权8.2侵权责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄露后果10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更解除的程序12.违约责任12.1承包人违约12.2发包人违约12.3违约赔偿13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件14.4未尽事宜14.5合同的修订日期第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，省市区详细地址。1.3工程规模：工程建设的规模和面积。1.4工程内容：工程建设的具体内容和包含的项目。第二条合同主体2.1承包人信息：承包人的全称、法人代表、注册地址、联系方式等。2.2发包人信息：发包人的全称、法人代表、注册地址、联系方式等。第三条合同价格3.1合同总价：双方确认的工程总造价，金额大写。3.2价格调整机制：双方约定的价格调整条件和方式。3.3预付款：合同总价的一定比例作为预付款，具体比例和支付时间。3.4进度付款：工程进度达到一定比例时，支付相应比例的工程款项，具体比例和支付时间。3.5竣工结算：工程完成后，按照合同约定的价格进行最终结算。3.6违约金：违约方应支付给对方的一定比例的违约金，具体比例和计算方式。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划：双方确认的工程进度计划和关键节点。4.2工程交付时间：双方确认的工程交付时间。4.3工程延期：工程延期的情况和处理方式。4.4工程暂停与复工：工程暂停和复工的条件和程序。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求：工程质量的标准和要求。5.2工程验收标准：工程验收的标准和程序。5.3质量保证期：工程质量保证的期限。第六条材料与设备6.1材料设备供应：材料和设备的供应责任、质量和数量。6.2质量标准：材料和设备的质量标准。6.3验收与保管：材料和设备的验收和保管责任。第八条知识产权保护8.1专利与著作权：双方约定对于工程中涉及的专利和著作权的使用和保护方式。8.2侵权责任：对于侵犯第三方知识产权的行为，违约方应承担的责任。第九条保密条款9.1保密内容：双方约定需要保密的信息范围和内容。9.2保密期限：双方约定的保密信息的保护期限。9.3泄露后果：对于泄露保密信息的违约方应承担的后果。第十条争议解决10.1协商解决：双方对于合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2调解解决：如果协商不成，双方可以同意通过第三方调解机构进行调解。10.3仲裁解决：如果调解不成，双方约定通过仲裁机构进行仲裁解决。10.4诉讼解决：如果仲裁不成，双方同意通过法院诉讼解决。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件：双方约定合同变更的条件和程序。11.2解除条件：双方约定合同解除的条件和程序。11.3变更解除的程序：双方约定的合同变更和解除的具体程序。第十二条违约责任12.1承包人违约：承包人未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。12.2发包人违约：发包人未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。12.3违约赔偿：违约方应向对方支付的违约赔偿金和其他损失赔偿。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件：合同生效的条件和程序。13.2合同终止条件：合同终止的条件和程序。13.3合同解除条件：合同解除的条件和程序。第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力的定义和处理方式。14.2合同的转让：合同转让的条件和程序。14.3附件：合同附件的清单和说明。14.4未尽事宜：对于合同未涉及的事宜，双方应另行协商解决。14.5合同的修订日期：合同的修订日期。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指非甲乙方之外的独立个体或实体，包括但不限于中介方、评估方、审计方、监管方等。1.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于工程质量验收、进度监督、价格审计、争议调解等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序：甲乙方应在合同中约定第三方的介入程序，包括但不限于选择第三方的方式、第三方的任命程序、介入的时间点等。2.2第三方介入的条件：甲乙方应在合同中明确第三方介入的条件，包括但不限于合同履行过程中出现的争议、工程质量问题、进度延误等。第三条第三方的作用和责任3.1第三方的作用：第三方作为独立的第三方，其主要作用是协助甲乙方解决合同履行过程中出现的问题，确保合同的顺利履行。3.2第三方的责任：第三方应根据甲乙方的约定和相关法律法规的规定，公正、客观地履行其职责，并对其提供的服务承担相应的责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方：第三方作为独立的个体或实体，与甲乙方之间不存在任何合同关系，但其提供的服务对甲乙方具有约束力。4.2第三方与工程：第三方介入的工程，其对工程的质量和进度等有监督和评估的职责，但不对工程的实际施工和交付承担责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任的限制：第三方对其提供的服务承担相应的责任，但对其无法控制的因素造成的损失不承担责任。5.2第三方责任的限额：第三方对甲乙方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等，由甲乙方在合同中约定。第六条第三方介入的额外条款和说明6.1额外条款：甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款，包括但不限于第三方的职责、权利、义务等。6.2说明：对于第三方介入的相关事项，甲乙方应在合同中进行明确说明，以确保双方的权利和利益得到保障。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议：对于第三方介入后出现的争议，甲乙方应通过协商解决。7.2如果协商不成，双方可以同意通过第三方调解机构进行调解。7.3如果调解不成，双方约定通过仲裁机构进行仲裁解决。7.4如果仲裁不成，双方同意通过法院诉讼解决。第八条第三方介入后的合同变更与解除8.1变更条件：甲乙方根据本合同有第三方介入时，合同变更的条件和程序。8.2解除条件：甲乙方根据本合同有第三方介入时，合同解除的条件和程序。8.3变更解除的程序：甲乙方根据本合同有第三方介入时，合同变更和解除的具体程序。第九条第三方介入后的违约责任9.1承包人违约：承包人未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。9.2发包人违约：发包人未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。9.3第三方违约：第三方未履行其职责或履行不符合约定的，应承担的违约责任。9.4违约赔偿：违约方应向对方支付的违约赔偿金和其他损失赔偿。第十条第三方介入后的合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件：甲乙方根据本合同有第三方介入时，合同生效的条件和程序。10.2合同终止条件：甲乙方根据本合同有第三方介入时，合同终止的条件和程序。10.3合同解除条件：甲乙方根据本合同有第三方介入时，合同解除的条件和程序。第十一条第三方介入后的其他条款11.1不可抗力：不可抗力的定义和处理方式。11.2合同的转让：合同转让的条件和程序。11.3附件：合同附件的清单和说明。11.4未尽事宜：对于合同未涉及的事宜，甲乙方应另行协商解决。11.5合同的修订日期：合同的修订日期。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：材料和设备规格书附件4：工程进度计划表附件5：工程质量标准附件6：安全施工措施附件7：环保措施方案附件8：合同履行过程中产生的所有往来函件附件9：验收报告附件10：工程结算报告附件11：第三方介入的相关文件和协议附件12：违约行为记录附件13：索赔报告附件14：合同变更和解除的协议附件的详细要求和说明：附件1：工程设计图纸应包括所有工程的设计细节、施工图纸和技术说明书等，以便承包人根据图纸进行施工。附件2：工程量清单应详细列出所有工程项目的工程量、材料和人工费用等，作为合同价格的基础。附件3：材料和设备规格书应详细描述材料和设备的型号、规格、性能要求等，以确保承包人按照要求采购和使用材料和设备。附件4：工程进度计划表应明确工程的起始日期、预计完成日期和各个关键节点的完成时间，以便双方监控工程进度。附件5：工程质量标准应详细列出工程质量的要求和验收标准，以确保承包人按照规定的质量标准进行施工。附件6：安全施工措施应包括工程施工期间的安全措施和应急预案，以确保工程施工期间的安全。附件7：环保措施方案应详细描述工程施工期间的环保措施，以确保工程施工对环境的影响降到最低。附件8：合同履行过程中产生的所有往来函件应包括合同履行期间双方的所有函件，以便双方查阅和确认。附件9：验收报告应包括工程验收的结果和验收意见，作为工程竣工的依据。附件10：工程结算报告应包括工程结算的依据、计算方法和结算金额等，作为工程付款的依据。附件11：第三方介入的相关文件和协议应包括第三方介入的条件、程序、职责和权利等，以便双方明确第三方的角色和责任。附件12：违约行为记录应详细记录合同履行过程中的违约行为，以便双方查阅和确认。附件13：索赔报告应包括索赔的依据、计算方法和索赔金额等，以便双方查阅和确认。附件14：合同变更和解除的协议应详细描述合同变更和解除的条件、程序和双方的责任等，以便双方明确合同变更和解除的规则。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定时间完成工程。2.承包人未按照合同约定质量标准完成工程。3.承包人未按照合同约定使用材料和设备。4.发包人未按照合同约定时间支付工程款项。5.发包人未按照合同约定提供施工条件。6.第三方未按照合同约定时间完成评估或验收。7.第三方未按照合同约定提供服务。违约的责任认定标准：1.承包人违约：承包人应按照合同约定时间完成工程，如未能按时完成，应按照合同约定向发包人支付违约金。2.发包人违约：发包人应按照合同