土方开挖、回填分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

土方开挖、回填分包合同本合同目录一览第一条定义与术语1.1土方开挖1.2土方回填1.3分包合同第二条合同主体2.1分包商资质2.2甲方义务2.3乙方义务第三条工程范围与工程量3.1工程范围确定3.2工程量计算3.3工程变更第四条工程质量与标准4.1土方开挖质量4.2土方回填质量4.3质量验收标准第五条工程进度与时间安排5.1工程开工时间5.2工程完工时间5.3进度报告第六条工程价款与支付6.1工程总价款6.2预付款6.3工程进度款6.4竣工结算6.5支付方式第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条法律法规与强制性规定12.1遵守法律法规12.2强制性规定第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的签署与备案14.1合同签署14.2备案手续第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1土方开挖土方开挖是指按照工程设计要求，采用相应的机械设备和人力，将地面或者构筑物内部的土体挖掘出来，并达到设计要求的开挖深度和开挖面的过程。1.2土方回填土方回填是指将挖掘出的土体或者其他填充材料，按照工程设计要求填充到开挖后的空间内，以恢复地面或者构筑物原貌的过程。1.3分包合同分包合同是指甲方将其合同范围内的一部分工程或者服务，按照约定条件和价格，转让给具有相应资质的乙方施工或者完成的过程。第二条合同主体2.1分包商资质乙方必须具备国家规定的土方开挖、回填工程的资质，并且拥有与工程相适应的技术、人员、设备等条件。2.2甲方义务甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工图纸、施工条件等，并负责协调乙方与其它施工方的关系。2.3乙方义务乙方应按照合同约定，完成土方开挖、回填工程，并保证工程质量、安全、进度等符合甲方的要求。第三条工程范围与工程量3.1工程范围确定乙方施工范围包括甲方合同约定的土方开挖、回填工程，具体工程内容以施工图纸和工程量清单为准。3.2工程量计算工程量按照施工图纸和工程量清单进行计算，乙方应按照实际完成的工程量向甲方报价。3.3工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程范围发生变化的，甲方应与乙方协商确定变更后的工程范围和工程量。第四条工程质量与标准4.1土方开挖质量乙方应按照设计和规范要求进行土方开挖，保证开挖深度、边坡稳定、排水畅通等满足要求。4.2土方回填质量乙方应按照设计和规范要求进行土方回填，保证回填土的密实度、压实度等满足要求。4.3质量验收标准工程质量验收应按照国家相关标准和规范进行，乙方应承担工程质量的责任。第五条工程进度与时间安排5.1工程开工时间工程开工时间以甲方书面通知为准。5.2工程完工时间乙方应按照合同约定的工期完成土方开挖、回填工程。5.3进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如发现进度拖后，乙方应采取措施加快进度。第六条工程价款与支付6.1工程总价款工程总价款根据工程量清单和单价计算，经双方确认后确定。6.2预付款甲方应在合同签订后向乙方支付预付款，预付款的比例双方协商确定。6.3工程进度款甲方根据乙方实际完成的工程量，按照约定的单价和工程进度支付工程进度款。6.4竣工结算工程完工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，双方按照约定进行竣工结算。6.5支付方式支付方式双方协商确定，可以采用银行转账、现金等方式支付。第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件合同变更应书面协商一致，并明确变更的内容、范围、价格等。7.2合同解除条件合同解除应书面协商一致，并按照合同约定承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1甲方违约甲方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。8.2乙方违约乙方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件按照合同约定或者法律规定执行。11.3合同解除条件合同解除条件按照合同约定或者法律规定执行。第十二条法律法规与强制性规定12.1遵守法律法规双方应遵守国家相关法律法规，不得违反强制性规定。12.2强制性规定双方应遵守工程所在地的地方法规、政策、标准等强制性规定。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方均不承担违约责任。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.3附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字或盖章后，合同立即生效。14.2备案手续合同签署后，双方应当按照工程所在地法律法规的要求，将合同备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，但可能参与到本合同工程的实施过程中，如监理机构、检测机构、政府部门等。1.2第三方介入的情形第三方介入包括但不限于工程质量检测、工程监理、政府部门监管、法律法规要求的其他第三方介入等。第二条第三方介入的程序与责任2.1第三方介入程序第三方介入应按照工程所在地的法律法规和甲乙双方的约定进行，第三方介入前应得到甲乙双方的同意。2.2第三方责任第三方应独立承担其介入行为所产生的责任，甲方和乙方不承担第三方行为的责任。2.3第三方权利第三方根据法律法规和甲乙双方的约定，有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。第三条第三方介入的费用3.1第三方费用承担第三方介入所产生的一切费用，包括但不限于检测费、监理费、监管费等，由甲乙双方按照法律法规和甲乙双方的约定承担。3.2第三方费用支付甲乙双方应按照合同约定或法律法规的要求，向第三方支付费用。第四条第三方介入对合同履行的影响4.1第三方指令第三方根据法律法规和甲乙双方的约定，有权对工程的实施进行指令，甲乙双方应遵照执行。4.2第三方变更第三方因法律法规或监管要求，导致工程范围、质量标准、进度等方面的变更，甲乙双方应按照第三方的要求进行调整。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因介入行为所产生的赔偿责任的上限。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据法律法规和甲乙双方的约定确定，并在合同中予以明确。5.3第三方责任限额的赔偿第三方超出责任限额的赔偿，由甲乙双方按照法律法规和甲乙双方的约定承担。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方第三方与甲方之间不存在合同关系，甲方不承担第三方的任何责任。6.2第三方与乙方第三方与乙方之间不存在合同关系，乙方不承担第三方的任何责任。6.3第三方与甲乙双方第三方与甲乙双方之间不存在雇佣、代理或其他合同关系，甲乙双方不承担第三方的任何责任。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件根据法律法规和甲乙双方的约定确定。7.2第三方介入终止程序第三方介入终止程序应按照法律法规和甲乙双方的约定进行。7.3第三方介入终止后的责任第三方介入终止后，甲方和乙方不再承担第三方介入所产生的任何责任。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约第三方如未按照法律法规和甲乙双方的约定履行义务，应承担违约责任。8.2甲方和乙方的权利甲方和乙方有权依据合同约定，要求第三方承担违约责任。第九条争议解决9.1第三方争议解决第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条保密条款10.1第三方保密内容第三方在合同履行过程中知悉的甲方、乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2第三方保密期限第三方保密期限自合同履行完毕之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。第十一条合同的签署与备案11.1第三方介入的合同签署第三方介入的合同签署按照本合同的签署程序进行。11.2第三方介入的备案手续第三方介入的备案手续按照法律法规和甲乙双方的约定进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：土方开挖、回填工程详细设计图纸附件二：土方开挖、回填工程量清单附件三：土方开挖、回填工程施工方案附件四：工程质量验收标准与规范附件五：工程安全防护措施方案附件六：工程进度计划表附件七：合同价款支付明细表附件八：违约行为及责任认定清单附件九：争议解决方式及相关法律法规附件十：保密协议附件一：土方开挖、回填工程详细设计图纸本附件应包括工程的整体布局、土方开挖区域、回填区域、施工工艺要求等详细信息，以便乙方准确理解工程要求并进行施工。附件二：土方开挖、回填工程量清单本附件应详细列出所有土方开挖、回填的区域、尺寸、土质要求、工程量等，作为计算工程总价款的基础。附件三：土方开挖、回填工程施工方案本附件应包括施工工艺流程、施工步骤、施工方法、施工周期等，以确保工程按计划顺利进行。附件四：工程质量验收标准与规范本附件应列出本工程的质量验收标准与规范，包括土方开挖深度、边坡稳定性、回填土密实度等要求。附件五：工程安全防护措施方案本附件应包括施工现场的安全防护措施、安全标志、应急预案等，以确保工程施工过程中的人员安全。附件六：工程进度计划表本附件应详细列出本工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件七：合同价款支付明细表本附件应详细列出合同价款的支付时间、支付比例、支付金额等，以便甲乙双方准确了解支付情况。附件八：违约行为及责任认定清单本附件应详细列出违约行为及相应的责任认定标准，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求、安全责任等。附件九：争议解决方式及相关法律法规本附件应列出争议解决方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼，并明确适用的法律法规。附件十：保密协议本附件应包括保密内容、保密期限、双方的权利义务等，以确保双方在合同履行过程中所获取的信息不被泄露。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误乙方未按照合同约定的工期完成土方开挖、回填工程，即为工期延误。2.工程质量不符合要求乙方完成的开挖、回填工程质量未达到合同约定的质量标准，即为工程质量不符合要求。3.安全责任乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，即为安全责任。4.保护措施不足乙方在施工过程中未按照合同约定采取相应的保护措施，导致环境污染或邻近建筑物损害。5.信息泄露乙方未按照保密协议约定，泄露甲方、乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。违约责任认定标准：