2024年度道路工程建设与施工合同3篇_第1页
2024年度道路工程建设与施工合同3篇_第2页
2024年度道路工程建设与施工合同3篇_第3页
2024年度道路工程建设与施工合同3篇_第4页
2024年度道路工程建设与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度道路工程建设与施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准第三条工程进度3.1开工日期3.2竣工日期3.3工程进度计划第四条工程造价4.1合同总价4.2工程变更预算4.3工程决算第五条工程质量保证5.1质量责任5.2质量检查与验收5.3质量问题处理第六条施工安全6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七条合同款项支付7.1预付款7.2进度付款7.3竣工结算7.4质量保证金第八条合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、暂停和解除11.1合同生效条件11.2合同暂停条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同的修订和补充14.1修订条件14.2补充内容14.3修订和补充的生效第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:1.1.2单位地址:1.1.3联系人姓名:1.1.4联系人电话:1.2承包方1.2.1单位名称:1.2.2单位地址:1.2.3联系人姓名:1.2.4联系人电话:第二条工程内容2.1工程概述:2.2工程地点:2.3工程规模:2.4工程质量标准:按照《中华人民共和国工程建设标准》及相关法律法规执行。第三条工程进度3.1开工日期:根据发包方要求,承包方在合同签订后____个工作日内开工。3.2竣工日期:工程预计竣工日期为____年__月__日,实际竣工日期以工程验收合格日期为准。3.3工程进度计划:承包方应按照合同约定的工期制定详细的工程进度计划,并提交给发包方审批。第四条工程造价4.1合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。4.2工程变更预算:如遇工程变更,承包方应按照发包方要求提交变更预算,经发包方批准后执行。4.3工程决算:工程验收合格后,承包方应按照约定时间提交工程决算报告,经发包方审计后支付剩余款项。第五条工程质量保证5.1质量责任:承包方对工程的质量和安全负全责,确保工程质量符合合同约定的标准。5.2质量检查与验收:工程验收分为中间验收和竣工验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。5.3质量问题处理:如发生质量问题,承包方应在接到通知后____个工作日内进行整改,并承担相应责任。第六条施工安全6.1安全责任:承包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准组织施工,确保施工安全。6.2安全措施:承包方应制定并落实针对本工程的安全措施,包括但不限于安全防护、应急预案等。6.3安全事故处理:如发生安全事故,承包方应立即启动应急预案,及时报告发包方,并按照法律法规和合同约定承担相应责任。第七条合同款项支付7.1预付款:合同签订后____个工作日内,发包方支付合同总价款的__%。7.2进度付款:工程进度达到合同约定的__%,发包方支付相应进度款。7.3竣工结算:工程验收合格后,承包方应按照约定时间提交竣工结算报告,发包方审计后支付剩余款项。7.4质量保证金:合同价款的__%作为质量保证金,工程验收合格后支付。如发生质量问题,质量保证金可用于支付整改费用。第八条合同变更8.1变更条件:合同执行过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的,双方可协商签订变更协议。8.2变更程序:变更协议应由双方签署,并明确变更内容、工程量和价款等相关事项。8.3变更费用:变更导致的额外费用,按照双方约定的计价方式进行计算。第九条违约责任9.1发包方违约:发包方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款的,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×违约天数×__%。9.2承包方违约:承包方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×违约天数×__%。9.3违约赔偿:违约方应承担因违约导致的对方损失,包括但不限于误工费、修复费、诉讼费等。第十条争议解决10.1协商解决:合同执行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。10.2调解解决:协商不成时,双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。10.3仲裁解决:调解不成的,任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律途径:如仲裁不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、暂停和解除11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效,并自工程验收合格之日起____个月内有效。11.2合同暂停条件:如因不可抗力等原因导致工程无法继续进行的,双方可协商暂停合同执行。11.3合同解除条件:合同执行过程中,如一方严重违约,对方有权解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日起____年。12.3违约保密:如一方违反保密义务,应支付违约金,违约金计算方式为:泄露秘密所造成损失的__%。第十三条其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担责任。13.2法律适用:本合同适用中华人民共和国____省(自治区、直辖市)的法律法规。13.3合同附件:本合同附件包括合同图纸、技术要求、工程量清单等,附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的修订和补充14.1修订条件:合同执行过程中,如因法律法规变化、工程实际情况变化等原因,需要对合同进行修订或补充的,双方可签订修订协议。14.2补充内容:修订协议应明确修订或补充的内容,并明确双方的权利义务。14.3修订和补充的生效:修订协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方:指非本合同甲乙双方之外的其它个人或实体,包括但不限于中介方、监理方、设计方、检测方、融资方等。第二条第三方介入条件2.1介入条件:第三方介入本合同的条件包括但不限于工程质量检测、工程进度监督、合同纠纷调解等。第三条第三方选择3.1第三方选择:甲乙双方应共同协商选择合适的第三方,并签订第三方服务合同。3.2第三方资质:第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任介入工作的要求。第四条第三方责任4.1第三方责任:第三方应按照甲乙双方的约定,提供专业、公正、及时的服务。4.2第三方权利:第三方在提供服务过程中,有权要求甲乙双方提供必要的资料和支持。第五条第三方服务费用5.1服务费用:第三方服务的费用由甲乙双方协商确定,并另行支付。5.2费用支付:甲乙双方应在第三方提供服务后,按照约定时间和方式支付服务费用。第六条第三方独立性6.1独立性:第三方在提供服务过程中,应保持独立性,不受甲乙双方的不当影响。6.2公正性:第三方在提供服务过程中,应保持公正性,客观、公正地处理相关事务。第七条第三方与甲乙双方的关系7.1关系界定:第三方与甲乙双方是独立的法律主体,彼此之间的关系不由本合同调整。7.2责任划分:第三方因提供服务而产生的法律责任,由第三方自行承担。第八条第三方责任限额8.1责任限额:第三方的责任限额由甲乙双方在第三方服务合同中约定,并在本合同中予以明确。8.2责任限制:第三方在任何情况下,对其违约或侵权行为所导致的损失,承担的责任总额不得超过其服务费用总额的__倍。第九条第三方变更9.1变更程序:如甲乙双方同意变更第三方,应签订变更协议,并明确新的第三方。9.2变更通知:甲乙双方应在变更协议签订后____个工作日内,将变更情况通知对方。第十条第三方解除10.1解除条件:如第三方未能按照约定提供服务,或甲乙双方同意解除第三方服务合同的,可以解除合同。10.2解除程序:甲乙双方应签订解除协议,明确解除第三方服务合同的事由和时间。第十一条第三方违约11.1违约处理:如第三方未能按照约定提供服务,或违反第三方服务合同的,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。11.2违约赔偿:第三方应按照甲乙双方的约定,承担违约赔偿责任。第十二条第三方与合同其他方的事务处理12.2协调解决:如第三方在处理事务过程中发生争议,甲乙双方应协助协调解决。第十三条第三方介入后的合同变更13.1变更条件:本合同执行过程中,如因第三方介入而需要对合同进行变更的,甲乙双方应签订变更协议。13.2变更内容:变更协议应明确变更的内容、范围、时间等事项。第十四条第三方介入后的合同解除14.1解除条件:如因第三方介入导致本合同无法继续履行,甲乙双方有权解除合同。14.2解除程序:甲乙双方应签订解除协议,明确解除合同的事由、时间和双方的责任。第十五条第三方介入后的争议解决15.1争议解决:本合同执行过程中,如发生与第三方有关的争议,甲乙双方应通过协商解决。15.2调解解决:协商不成时,双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。15.3仲裁解决:调解不成的,任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。15.4法律途径:如仲裁不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十六条第三方介入后的合同附件16.1附件内容:本合同附件包括第三方服务合同、第三方资质证明等。16.2附件效力:附件与合同具有同等法律效力。第十七条第三方介入后的合同修订和补充17.1修订条件:本合同执行过程中,如因第三方介入需要对合同进行第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同图纸附件二:技术要求附件三:工程量清单附件四:第三方服务合同附件五:第三方资质证明附件六:工程质量检测报告附件七:工程进度监督报告附件八:合同变更协议附件九:合同解除协议附件十:违约金计算公式附件十一:争议调解书附件十二:仲裁裁决书附件十三:法院判决书附件十四:其他重要文件附件一:合同图纸本附件包含工程的设计图纸、施工图纸等相关图纸资料,是工程实施的重要依据。附件二:技术要求本附件详细列明工程的技术要求,包括材料、设备、施工工艺等方面的具体要求。附件三:工程量清单本附件详细列明工程的所有工程量,包括土建、安装、装饰等各专业的工程量。附件四:第三方服务合同本附件为甲乙双方与第三方签订的服务合同,明确双方的权利义务。附件五:第三方资质证明本附件为第三方的资质证明文件,证明第三方具备提供服务的资质和能力。附件六:工程质量检测报告本附件为工程质量检测机构出具的工程质量检测报告,用于证明工程质量是否符合标准。附件七:工程进度监督报告本附件为工程进度监督机构出具的工程进度监督报告,用于监督工程进度是否按计划进行。附件八:合同变更协议本附件用于记录合同执行过程中双方同意的变更事项,包括工程内容、工程量、工期等。附件九:合同解除协议本附件用于记录合同执行过程中双方同意解除合同的事由、时间和责任划分。附件十:违约金计算公式本附件详细列明违约金的计算公式,用于计算违约行为导致的违约金。附件十一:争议调解书本附件为争议调解机构出具的调解书,用于解决合同执行过程中的争议。附件十二:仲裁裁决书本附件为仲裁委员会出具的仲裁裁决书,用于解决合同执行过程中的争议。附件十三:法院判决书本附件为法院出具的判决书,用于解决合同执行过程中的争议。附件十四:其他重要文件本附件包含其他与合同执行相关的的重要文件,如政府批文、许可证书等。说明二:违约行为及责任认定:1.未按约定时间完成工程或提供服务。2.工程质量不符合约定的标准。3.未按约定支付款项。4.未按约定提供材料或设备。5.未按约定保护对方商业秘密。6.未按约定处理合同争议。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。2.损害赔偿:根据实际损失金额计算损害赔偿金额,包括但不限于直接损失和间接损失。3.合同解除:严重违约行为导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。4.违约方承担因违约导致的对方损失,包括但不限于误工费、修复费、诉讼费等。示例说明:1.承包方未按约定时间完成工程,导致发包方损失万元,承包方应支付违约金万元,并承担因工期延误导致的发包方其他损失。2.发包方未按约定时间支付进度款,导致承包方无法按时购买材料,承包方损失万元,发包方应支付违约金万元,并承担因进度款延误导致的承包方其他损失。全文完。2024年度道路工程建设与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款第三条工程进度与交付3.1工程进度计划3.2工程交付时间3.3工程质量标准第四条承包方的义务与责任4.1工程质量4.2工程安全4.3材料与设备4.4工程变更第五条发包方的义务与责任5.1施工条件5.2施工协调5.3不可抗力第六条违约责任6.1承包方违约6.2发包方违约第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决第十一条其他条款11.1不可抗力11.2合同的补充与修改11.3合同的解除第十二条合同的签署与备案12.1合同签署12.2备案手续第十三条附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3工程量清单第十四条合同正本与副本14.1合同正本14.2合同副本14.3合同份数与保管第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方:指根据本合同协议,承担工程发包职责的中华人民共和国省市县人民政府交通主管部门。1.2承包方:指根据本合同协议,承担工程施工职责的建设有限公司。1.3工程地点:指本合同协议中规定的工程实施的具体位置,位于省市县。1.4工程内容:指本合同协议中规定的工程施工内容,包括道路工程的新建、改建、扩建及其附属设施的施工。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额:本合同确定的工程总造价为人民币亿元(大写:玖拾玖亿零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整),包括工程款、材料款、劳务费、管理费、税金等一切与工程有关的费用。2.2支付方式:本合同价款支付采用进度付款和最终付款相结合的方式。2.3进度付款:按照工程进度,分期支付合同价款的70%。进度付款每完成一个阶段工程,经发包方审核合格后支付。2.4最终付款:工程竣工并经验收合格后,支付合同价款的30%。第三条工程进度与交付3.1工程进度计划:承包方应按照合同协议约定的工期完成工程施工。具体工程进度计划由承包方制定,报发包方批准后执行。3.2工程交付时间:工程完成后,承包方应按照合同约定和发包方的要求,办理工程交付手续。3.3工程质量标准:工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求,质量等级不低于合格。第四条承包方的义务与责任4.1工程质量:承包方应按照合同约定和设计文件要求,保证工程质量,确保工程安全、可靠、耐用。4.2工程安全:承包方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和合同约定,确保工程施工安全。4.3材料与设备:承包方应按照合同约定和设计文件要求,采购、运输、保管和使用合格的材料和设备。4.4工程变更:如遇合同约定的工程变更,承包方应按照发包方的要求,及时调整施工方案,确保工程进度和质量不受影响。第五条发包方的义务与责任5.1施工条件:发包方应保证工程施工所需的场地、道路、水电等施工条件,确保工程顺利进行。5.2施工协调:发包方应负责协调工程施工过程中的相关事宜,包括但不限于土地征用、拆迁补偿、施工许可等。5.3不可抗力:因不可抗力导致工程不能按期完成或产生其他损失的,双方应按照合同约定和相关法律法规处理。第六条违约责任6.1承包方违约:如承包方未按照合同约定完成工程,或者工程质量不符合约定标准,应当承担违约责任,具体违约责任按照合同约定处理。6.2发包方违约:如发包方未按照合同约定支付价款,或者未提供合格的施工条件,应当承担违约责任,具体违约责任按照合同约定处理。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效,并自合同约定的工程竣工交付之日起终止。8.2合同变更:合同履行过程中,如双方同意对合同内容进行变更,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。8.3合同终止:合同履行完毕,或者双方同意提前终止合同的,本合同即行终止。第九条保密条款9.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限:自双方签字盖章之日起至本合同终止之日起两年。9.3违约责任:如一方违反保密义务,泄露对方的保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1不可抗力:因不可抗力导致合同不能履行或者部分履行,遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。11.2合同的补充与修改:本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,对本合同的内容进行补充或修改。补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同的解除:双方同意提前解除合同的,应签订书面解除协议,经双方签字盖章后生效。第十二条合同的签署与备案12.1合同签署:本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。12.2备案手续:双方应按照合同约定和法律法规要求,办理合同备案手续。第十三条附件13.1工程设计文件:包括工程设计说明书、设计图纸、施工图纸等。13.2施工图纸:包括施工详图、施工组织设计、施工技术措施等。13.3工程量清单:包括工程量清单、工程量计算书、工程材料及设备清单等。第十四条合同正本与副本14.1合同正本:指双方签字盖章后的合同原件,作为合同执行的依据。14.2合同副本:指合同正本的复印件,用于备案、归档等手续。14.3合同份数与保管:双方各执合同正本壹份,其余副本及附件由承包方负责保管。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方:指除甲乙方之外的,与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入:指在合同履行过程中,第三方直接或间接参与甲乙双方的交易、工程实施或提供服务。1.3第三方范围:包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应方、分包方等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:甲乙双方同意第三方介入的,应签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入条件:第三方介入需经甲乙双方协商一致,并符合国家相关法律法规和行业规范。第三条第三方的主要责任与义务3.1第三方责任:第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求,履行相应的职责,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2第三方义务:第三方应遵守国家法律法规,诚信履约,不得损害甲乙双方的合法权益。3.3第三方权利:第三方在合同约定范围内,享有合同约定的权利。第四条第三方介入的变更与终止4.1第三方变更:第三方因自身原因导致无法继续履行合同义务的,应提前通知甲乙双方,并协商变更。4.2第三方终止:第三方完成合同约定的义务后,本合同终止。第五条第三方责任限额5.1责任限额:第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额,按照甲乙双方的约定和合同要求执行。5.2责任限制:第三方对甲乙双方的赔偿责任,不超过合同约定的限额。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方:第三方应按照合同约定,向甲方履行合同义务,甲方有权对第三方的工作进行监督和检查。6.2第三方与乙方:第三方应按照合同约定,向乙方交付工程或服务,乙方有权对第三方的工作进行监督和检查。第七条第三方违约处理7.1第三方违约:第三方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,赔偿甲乙双方的损失。7.2第三方纠纷:第三方与甲乙双方发生的纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入对合同其他各方的影响8.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。8.2第三方介入不影响甲乙双方的违约责任,第三方违约的,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第九条第三方介入的合同补充与修改9.1补充与修改:本合同未尽事宜,甲乙双方可以签订补充协议,对本合同的内容进行补充或修改。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条第三方介入的合同解除10.1解除条件:甲乙双方同意提前解除合同的,应签订书面解除协议,经甲乙双方签字盖章后生效。10.2解除影响:第三方介入的合同解除,不影响甲乙双方继续履行合同约定的义务。第十一条附件11.1第三方协议:甲乙双方与第三方签订的协议,作为本合同的附件。第十二条合同的签署与备案12.1签署:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,第三方持壹份,具有同等法律效力。12.2备案:甲乙双方应按照合同约定和法律法规要求,办理合同备案手续。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件详细要求:包括工程设计说明书、设计图纸、施工图纸等,应符合国家及行业相关标准和规范要求。附件2:施工图纸详细要求:包括施工详图、施工组织设计、施工技术措施等,应符合设计文件的要求,确保工程施工的顺利进行。附件3:工程量清单详细要求:包括工程量清单、工程量计算书、工程材料及设备清单等,应准确无误,确保工程造价的准确计算。附件4:第三方协议详细要求:甲乙双方与第三方签订的协议,明确第三方的职责、权利和义务,作为本合同的附件。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定标准。2.发包方未按照合同约定支付价款,或提供不合格的施工条件。3.第三方未按照甲乙双方的约定和合同要求,履行相应的职责。责任认定标准:1.违约行为的责任认定,应根据合同约定和相关法律法规进行判断。2.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约方的赔偿责任,不应超过合同约定的限额。示例说明:1.若承包方未按照合同约定完成工程,导致工程延期交付,应承担违约责任,如支付违约金或赔偿因工程延期导致的损失。2.若发包方未按照合同约定支付价款,导致工程无法正常进行,应承担违约责任,如支付违约金或赔偿因资金不到位导致的损失。3.若第三方未按照甲乙双方的约定和合同要求提供服务,导致工程质量或进度受到影响,应承担违约责任,如支付违约金或赔偿因第三方服务不到位导致的损失。全文完。2024年度道路工程建设与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程名称1.4工程地点1.5工程规模与内容第二条合同金额与支付方式2.1合同总金额2.2支付方式2.3进度付款2.4竣工结算2.5支付利息与滞纳金第三条工程进度与工期3.1工程计划开工日期3.2工程计划竣工日期3.3工程进度要求3.4工期延误的责任第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验标准4.3质量保证措施4.4工程质量争议的处理第五条施工材料与设备5.1材料供应与质量5.2设备供应与质量5.3材料与设备的保管与使用第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2安全事故的处理6.3环保要求6.4文明施工要求第七条合同变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额的计算8.4违约争议的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3仲裁地点9.4仲裁费用第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同变更程序10.4合同终止条件第十一条合同的签署与备案11.1合同签署地点11.2合同签署时间11.3合同备案程序第十二条附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4材料与设备清单第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用13.5合同正本与副本第十四条合同的修订与补充14.1合同修订的条件14.2合同补充的内容14.3修订与补充的程序第一部分:合同如下第一条合同主体与工程概述1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程名称:2024年度道路工程建设1.4工程地点:具体道路建设地点1.5工程规模与内容:工程包括道路的新建、改建、维修等具体工程内容第二条合同金额与支付方式2.1合同总金额:人民币X万元2.2支付方式:银行转账2.3进度付款:按照工程进度完成情况,分阶段进行付款2.4竣工结算:工程竣工后,按照合同约定的质量标准进行结算2.5支付利息与滞纳金:延迟支付的款项,按照约定的利率计算利息;逾期交付工程的,按照约定的金额计算滞纳金第三条工程进度与工期3.1工程计划开工日期:YYYY年MM月DD日3.2工程计划竣工日期:YYYY年MM月DD日3.3工程进度要求:按照工程计划进度进行施工3.4工期延误的责任:因承包方原因导致工期延误的,应当按照合同约定承担责任第四条工程质量与标准4.1工程质量要求:达到国家相关标准和规范的要求4.2质量检验标准:按照国家和行业的相关标准进行检验4.3质量保证措施:承包方应建立健全质量保证体系,确保工程质量4.4工程质量争议的处理:双方按照合同约定和国家相关法律进行处理第五条施工材料与设备5.1材料供应与质量:承包方负责供应施工材料,并保证材料质量5.2设备供应与质量:承包方负责供应施工设备,并保证设备质量5.3材料与设备的保管与使用:承包方应妥善保管和使用施工材料和设备第六条安全生产与环保6.1安全生产要求:承包方应严格按照国家安全生产法律进行施工6.2安全事故的处理:发生安全事故的,应当按照国家相关法律进行处理6.3环保要求:承包方应严格按照国家环保法律进行施工6.4文明施工要求:承包方应遵守文明施工的相关规定,确保施工现场的整洁与秩序第七条合同变更与解除7.1合同变更的条件:合同的变更需双方协商一致,并签订书面变更协议7.2合同变更的程序:变更协议签订后,按照协议约定的内容执行7.3合同解除的条件:合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议7.4合同解除的程序:解除协议签订后,按照协议约定的内容执行第八条违约责任与赔偿8.1违约行为:发包方延迟支付款项,承包方延迟交付工程等8.2违约责任:按照合同约定和国家相关法律进行处理8.3赔偿金额的计算:按照合同约定和国家相关法律进行计算8.4违约争议的处理:双方协商解决,协商不成的,可以向人民法院提起诉讼第九条争议解决9.1争议解决方式:仲裁9.2仲裁机构:具体仲裁机构名称9.3仲裁地点:具体仲裁地点9.4仲裁费用:按照仲裁机构的规定进行支付第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同生效时间:具体生效日期10.3合同变更程序:双方协商一致,并签订书面变更协议10.4合同终止条件:工程竣工并验收合格后,合同终止第十一条合同的签署与备案11.1合同签署地点:具体签署地点11.2合同签署时间:具体签署时间11.3合同备案程序:按照国家和地方的相关规定进行备案第十二条附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4材料与设备清单第十三条其他约定13.1保密条款:双方对合同内容和相关业务信息进行保密13.2知识产权保护:双方对工程设计和施工过程中产生的知识产权进行保护13.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方协商解决13.4法律适用:本合同适用中华人民共和国的法律13.5合同正本与副本:合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第十四条合同第八条违约责任与赔偿8.1违约行为:发包方延迟支付款项,承包方延迟交付工程等8.2违约责任:按照合同约定和国家相关法律进行处理8.3赔偿金额的计算:按照合同约定和国家相关法律进行计算8.4违约争议的处理:双方协商解决,协商不成的,可以向人民法院提起诉讼第九条争议解决9.1争议解决方式:仲裁9.2仲裁机构:具体仲裁机构名称9.3仲裁地点:具体仲裁地点9.4仲裁费用:按照仲裁机构的规定进行支付第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同生效时间:具体生效日期10.3合同变更程序:双方协商一致,并签订书面变更协议10.4合同终止条件:工程竣工并验收合格后,合同终止第十一条合同的签署与备案11.1合同签署地点:具体签署地点11.2合同签署时间:具体签署时间11.3合同备案程序:按照国家和地方的相关规定进行备案第十二条附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4材料与设备清单第十三条其他约定13.1保密条款:双方对合同内容和相关业务信息进行保密13.2知识产权保护:双方对工程设计和施工过程中产生的知识产权进行保护13.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方协商解决13.4法律适用:本合同适用中华人民共和国的法律13.5合同正本与副本:合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第十四条合同的修订与补充14.1合同修订的条件:合同的修订需双方协商一致,并签订书面修订协议14.2合同补充的内容:补充协议签订后,按照补充协议约定的内容执行14.3修订与补充的程序:修订协议签订后,按照协议约定的内容执行第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同执行过程中,除甲乙方之外的各方,包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、材料供应、设备供应、质量检测等环节。第二条第三方介入的责任与权益2.1第三方介入各方应严格按照合同约定和国家相关法律进行工作,并对自身的行为负责。2.2第三方介入各方应保持独立性,不得干预甲乙双方的正常合同执行。2.3第三方介入各方在合同执行过程中产生的纠纷,由第三方自行解决,不得影响工程的正常进行。第三条第三方介入的协调与沟通3.2甲乙双方应在合同中明确第三方介入各方的职责与权益,确保各方的权益得到保障。3.3甲乙双方应监督第三方介入各方的行为,确保其符合合同约定和国家相关法律。第四条第三方介入的变更与终止4.1第三方介入的变更:如第三方介入各方因故需变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。4.2第三方介入的终止:如第三方介入各方因故需终止,甲乙双方应协商一致,并签订书面终止协议。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入各方应对其自身的行为承担责任,并依法履行合同义务。5.2第三方介入各方在合同执行过程中的责任限额,应由甲乙双方在合同中明确约定。5.3如第三方介入各方的行为导致甲乙双方损失,第三方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入的争议解决6.1甲乙双方与第三方介入各方之间如发生争议,应通过协商解决。6.2如协商不成,甲乙双方与第三方介入各方可选择仲裁或向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的合同备案与监督7.1甲乙双方应将涉及第三方介入的合同文件报相关部门备案。7.2甲乙双方应对第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论