绿化工程2024年度施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

绿化工程2024年度施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3绿化工程第二条合同范围及工程内容2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款第四条工程进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2质量检测5.3质量争议解决第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条施工安全与环保7.1安全措施7.2环保要求7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更程序8.2变更费用8.3工程量调整第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同的解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的生效与解除14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3绿化工程第二条合同范围及工程内容2.1工程地点工程位于____________，具体位置以甲方提供的工程地理位置图为准。2.2工程规模工程总体面积为____________平方米，具体面积以实际测量数据为准。2.3工程内容工程内容包括但不限于：绿化设计、植被种植、绿化设施建设、景观小品制作、绿化养护等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价双方经协商一致，确定本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2支付方式甲方按照乙方提交的正确、合法的进度付款申请，向乙方支付相应款项。3.3进度付款工程进度按照双方约定的时间节点进行付款，具体付款比例和时间节点以合同附件进度付款计划为准。3.4竣工付款工程竣工后，经甲方验收合格，乙方提交竣工付款申请，甲方在扣除乙方应付款项后，向乙方支付竣工款。第四条工程进度与工期4.1施工计划乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。具体施工计划由乙方根据工程内容和工期要求制定，并报甲方批准。4.2工期延误因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。4.3提前完成奖励若乙方提前完成工程，甲方按照合同约定给予乙方提前完成奖励。第五条工程质量与标准5.1质量要求乙方应按照合同约定的质量标准和规范进行工程施工，确保工程质量。5.2质量检测工程质量检测按照相关法律法规和行业标准进行，甲方有权对工程质量进行监督检查。5.3质量争议解决如双方在工程质量方面发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购本合同工程所需的全部材料，并保证材料质量。6.2设备供应乙方负责提供本合同工程所需的全部设备，并保证设备质量。6.3材料设备验收甲方对乙方供应的材料和设备进行验收，不符合合同约定的，乙方应负责更换或修复。第八条变更与调整8.1变更程序任何一方提出合同变更需求，应提前书面通知对方，并说明变更的内容、理由及影响。双方应就变更内容进行协商，并签订书面变更协议。8.2变更费用因合同变更产生的额外费用，由提出变更的一方承担。若双方同意变更，且变更费用对另一方有利，则变更费用由双方协商确定。8.3工程量调整工程量增减或调整的，双方应按照实际完成工程量进行结算。第九条违约责任9.1发包方违约甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.2承包方违约乙方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.3违约赔偿违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。双方因违约产生的损失，按照实际损失计算赔偿金额。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为____________。10.3仲裁费用仲裁费用由败诉方承担。双方均败诉的，仲裁费用由双方各自承担。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除条件一方违反合同约定，致使合同无法履行，对方有权解除合同。11.2合同终止条件工程竣工，并经验收合格后，本合同自行终止。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。双方依法办理合同解除或终止手续，互相解除权利义务。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起____________年。12.3泄露后果如一方泄露对方保密信息，泄露方应承担违约责任，向受害方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决合同争议的方式，均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均免责。一方因不可抗力不能履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.2合同的生效与解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同解除或终止后，未经对方同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。14.3附件说明本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、材料设备明细表、进度付款计划等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方是指除甲、乙双方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包单位等。1.2第三方介入是指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同的履行，包括但不限于提供专业技术支持、质量监督、材料设备供应、施工服务等。第二条第三方选择与认可2.1甲乙双方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。2.2甲乙双方应对第三方的主体资格、专业技术能力、服务质量等进行审查，并书面确认。2.3第三方介入前，应向甲乙双方提交详细的服务方案、工作计划和费用预算，甲乙双方审批通过后方可开始工作。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，完成介入工作，并确保服务质量。3.2第三方应对其提供的服务承担责任，如因第三方原因导致工程质量、安全问题等，第三方应承担相应责任。3.3第三方责任限额：第三方应对其介入行为所产生的损失承担赔偿责任，但赔偿金额不超过甲乙双方事先约定的限额。第四条第三方与甲乙双方的权利义务4.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲乙双方的规章制度。4.2甲乙双方应给予第三方必要的配合和支持，提供相关资料、信息和场地等。4.3甲乙双方对第三方的工作进行监督和评价，第三方应接受甲乙双方的监督和指导。第五条第三方费用及支付5.1第三方费用根据其服务内容、工作量和工作时间等因素确定，由甲乙双方协商确定。5.2第三方费用的支付方式、支付时间等由甲乙双方在合同中约定。5.3甲乙双方有权根据第三方的工作质量和进度，调整支付金额。第六条第三方解除或终止合同6.1第三方因自身原因无法继续履行合同的，应提前书面通知甲乙双方。6.2甲乙双方因第三方原因或合同约定解除或终止合同的，应书面通知第三方。6.3合同解除或终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，完成交接工作，并承担相应费用。第七条争议解决7.1第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方与甲乙双方在争议解决过程中，应遵守国家法律法规、行业标准和甲乙双方的规章制度。第八条法律适用与争议解决8.1本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决合同争议的方式，均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条附件说明本合同附件包括：第三方资格证明、第三方服务方案、工作计划和费用预算等。附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细说明：本附件包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，用于指导工程的施工。设计文件应符合国家及行业标准，并经过甲方批准。附件2：施工图纸详细说明：本附件包括工程施工所需的详细图纸，如平面图、立面图、剖面图、细部图等。施工图纸应明确表示出工程的各种细节，以便于乙方按照图纸进行施工。附件3：工程量清单详细说明：本附件列出了工程所需的各种材料、设备、工作量的详细清单，包括数量、规格、型号等。工程量清单应作为乙方计算合同总价和进度付款的依据。附件4：材料设备明细表详细说明：本附件详细列出了工程所需的各种材料和设备的名称、规格、数量、单价、总价等信息。材料设备明细表应作为乙方采购和甲方付款的依据。附件5：进度付款计划详细说明：本附件明确了工程的进度付款的时间节点、付款比例和金额。进度付款计划应按照实际工程进度进行调整。附件6：第三方资格证明详细说明：本附件包括第三方的资格证书、资质证明、业绩证明等，用于证明第三方具备履行合同的能力和资格。附件7：第三方服务方案详细说明：本附件详细描述了第三方提供的服务内容、工作流程、时间安排等信息。第三方服务方案应得到甲乙双方的批准。附件8：第三方工作计划和费用预算详细说明：本附件列出了第三方的工作计划、工作内容、工作时间、费用预算等。工作计划和费用预算应根据实际工作需要进行调整。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付款项，或延迟支付款项。示例说明：甲方应在合同约定的付款日期前向乙方支付进度款，如延迟支付，则应按照合同约定向乙方支付违约金。2.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。示例说明：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如延期完成，则应按照合同约定向甲方支付违约金。如工程质量不符合合同要求，乙方应负责修复或重新施工。3.第三方未