家庭装修水电工承接合同示范文本

合同编号：__________一、工程内容1.1本工程地址：____________________1.2工程范围：水电安装工程，包括水路改造、电路改造、插座开关安装、灯具安装等。1.3工程质量标准：按照《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001标准和《水电安装工程施工质量验收规范》进行施工，并符合相关法律法规及规范要求。二、工程价款2.1本工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后三个工作日内向甲方出具正规发票。2.3工程进度款支付方式：按照工程进度，甲方按乙方实际完成的工程量支付工程进度款，具体支付比例和时间由甲乙双方协商确定。2.4尾款支付：工程验收合格后，甲方支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期为一年。质保期内如有质量问题，乙方负责免费维修或更换，质保期满后，甲方支付质保金剩余部分。三、施工工期3.1合同约定工期：自合同签订之日起算，共计____天。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。延期时间不得超过____天。3.3甲方应按约定时间提供施工场地、材料等，确保工程顺利进行。如甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付因此产生的费用。四、施工质量及验收4.1乙方应按照约定的施工内容、质量标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。4.3验收合格后，甲乙双方签署《工程验收单》，作为支付尾款的依据。五、违约责任5.1乙方如未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的1%。5.2甲方如未按约定时间支付工程进度款，应支付滞纳金，滞纳金为应支付金额的1%。5.3乙方如违反法律法规和合同约定，导致工程质量问题，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同签订前，甲乙双方应认真阅读合同内容，确保了解合同条款及各自的权利和义务。2.甲乙双方应按照合同约定履行各自的职责，确保工程顺利进行。3.工程质量标准应符合国家相关法律法规及规范要求，确保工程质量。4.工程进度款支付和尾款支付应按照合同约定执行，如有争议，应通过友好协商解决。5.如乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金；如甲方未按约定时间支付工程进度款，应支付滞纳金。6.工程验收合格后，甲乙双方应签署《工程验收单》，作为支付尾款的依据。7.如发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，寻求共识。2.如协商不成，可寻求第三方调解，如行业协会或专业调解机构。3.如调解仍无法解决争议，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.在诉讼过程中，双方应遵守法院的审判程序，配合法院调查取证，按时出庭应诉。5.法院判决生效后，甲乙双方应按照判决结果履行各自的义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同关系，规定合同订立、履行、变更、解除等法律行为的法律法规。2.建筑法：调整建筑施工、建筑安装、建筑监理等行为的法律法规。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，违约金是违约责任的一种形式。4.滞纳金：当事人未按约定时间支付价款或者其他费用，应当按照约定支付滞纳金。5.工程验收：对完成的工程进行检查、试验、测量、评定，以确定工程是否符合设计文件和合同要求的过程。6.质保金：为确保工程质量，在工程验收合格后，甲方按合同约定保留的一部分款项。7.诉讼：当事人因合同争议向法院提起的司法解决方式。特殊应用场合及补充条款：1.工期紧张：若甲方有特殊需求，要求提前完成工程，乙方应在了解需求后，评估自身施工能力，并在甲方同意的情况下，制定相应的施工计划和加班安排，并向甲方提出合理的费用和工期调整申请。补充条款：双方可另行签订《工期调整协议》，明确工期调整后的工程进度、费用及乙方可能采取的加班措施等。2.设计变更：在施工过程中，如因设计不合理或甲方需求变更导致施工方案调整，乙方应立即与甲方沟通，共同协商确定变更方案，并按照变更后的方案继续施工。补充条款：双方可另行签订《设计变更协议》，明确变更内容、工期调整、费用增减等相关事项。3.甲方提供的材料：若甲方自行提供部分施工材料，乙方应按照甲方的要求进行施工，如材料质量不符合要求或数量不足，导致施工受到影响，甲方应承担相应责任。补充条款：双方可另行签订《甲方提供材料协议》，明确甲方提供材料的标准、质量要求、交付时间等。4.不可抗力：如因自然灾害、政府政策等原因导致工程无法正常进行，双方应立即协商，根据实际情况调整工期和费用。补充条款