住宅水电安装合同模板

合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：_______住宅水电安装工程1.2工程地点：_______（详细地址）1.3工程范围：_______（水电安装的具体内容，如：水电管线的布置、开关插座的安装、卫生设备的安装等）二、工程价款2.1本工程总造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。（1）合同签订后_______日内，甲方支付工程总价的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付工程总价的_______%；（3）工程验收合格后，甲方支付工程总价的_______%。2.3乙方开具正规税务发票，甲方按国家税收政策规定支付相关税费。三、工程期限3.1工程预计开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程预计竣工日期：_______年_______月_______日。3.3乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方说明，并协商延期。四、施工质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计图纸进行施工。4.2乙方应保证工程质量，确保水电系统安全可靠、使用寿命长。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、售后服务5.1乙方对所安装的水电系统提供_______年的质保期。5.2质保期内，如出现非人为损坏导致的质量问题，乙方负责免费维修或更换。5.3质保期外，乙方提供有偿维修服务。六、违约责任6.1任何一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。6.2乙方如未按期完工，应支付甲方违约金，违约金为工程总价的_______%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得违法从事合同约定的工程。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同条款和权利义务。2.合同中涉及的工程范围、价款、工期等内容应明确具体，避免产生歧义。3.乙方应具备相应的施工资质和专业技术，确保工程质量。4.双方应按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。5.合同中涉及的价款、税费、违约金等金额应准确无误，避免产生纠纷。6.双方在履行合同过程中应遵守国家法律法规，不得违法从事合同约定的工程。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决，寻求共识。2.如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作，提供相关证据。4.法院根据事实和法律作出判决，双方应遵守法院的判决结果。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指合同中承担义务的一方，即住宅水电安装工程的委托方。2.乙方：指合同中承担义务的一方，即住宅水电安装工程的施工方。3.工程范围：指合同中约定的施工内容，包括水电管线的布置、开关插座的安装、卫生设备的安装等。4.工程价款：指双方约定的工程总造价，包括合同价款、税费等。5.工程期限：指合同中约定的工程开工、竣工日期及工期。6.施工质量：指乙方按照法律法规、行业标准和设计图纸进行施工，保证工程的安全可靠性。7.售后服务：指乙方对所安装的水电系统提供的质保期及质保期外的维修服务。8.违约责任：指一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失时应承担的法律责任。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时，通过友好协商、法院诉讼等途径解决争议的方法。特殊应用场合及补充条款：1.场合：业主居住在海外，无法亲自监督工程进度。补充条款：甲方授权乙方定期通过照片、视频等方式向甲方汇报工程进度，确保甲方了解工程实际情况。如甲方对工程进度有特殊要求，乙方应尽量满足。2.场合：工程涉及到的水电材料需要从国外进口。补充条款：乙方负责办理进口手续，确保材料按时到达施工现场。如因进口材料原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.场合：业主家中现有部分水电设施需要保留。补充条款：乙方在施工过程中应妥善保护业主家中现有的水电设施，如因施工导致设施损坏，乙方应负责修复或赔偿。4.场合：工程验收时，业主对工程质量有异议。补充条款：甲方有权邀请具有资质的第三方检测机构对工程进行检测，如检测结果不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.场合：工程质保期内，业主发现质量问题。补充条款：乙方应在接到业主通知后的_______小时内，派员到现场进行查看，并根据问题性质采取相