土建付款合同范例

土建付款合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

乙方（以下简称“卖方”）：

鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土建工程施工及支付工程款项事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程内容：____________________________

1.4工程规模：____________________________

1.5工程工期：____________________________

二、工程款项支付

2.1付款方式：本合同工程款项支付采用分期付款方式。

2.2付款比例：具体付款比例如下：

（1）工程开工前，买方支付卖方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工并经验收合格后，买方支付卖方合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工结算完毕后，买方支付卖方合同总价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，买方支付卖方合同总价款的__________%作为质保金。

2.3付款时间：具体付款时间如下：

（1）预付款：自合同签订之日起____个工作日内支付；

（2）进度款：每完成合同约定工程量的____%后，买方应在____个工作日内支付；

（3）结算款：工程完工并经验收合格后____个工作日内支付；

（4）质保金：质保期满后____个工作日内支付。

三、违约责任

3.1甲方违约责任：

（1）未按约定时间支付工程款项的，应向卖方支付____%的违约金；

（2）未经卖方同意擅自改变工程内容、规模或工期的，应承担相应的违约责任；

（3）因甲方原因导致工程停工、延误或损失的，甲方应承担全部责任。

3.2乙方违约责任：

（1）未按约定时间完成工程或工程质量不合格的，应承担相应的违约责任；

（2）未经甲方同意擅自改变工程内容、规模或工期的，应承担相应的违约责任；

（3）因乙方原因导致工程停工、延误或损失的，乙方应承担全部责任。

四、争议解决

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、合同生效及其他

5.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

5.3本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）施工方案；

（4）其他相关文件。

5.4本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：____________________

附件：

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）施工方案；

（4）其他相关文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“委托方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，甲方委托乙方进行土建工程施工，并引入丙方作为监理方对工程进行监督管理，为确保工程质量和进度，保障甲方的权益，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程内容：____________________________

1.4工程规模：____________________________

1.5工程工期：____________________________

二、承包方责任与义务

2.1承包方应按照合同约定，在规定工期内完成工程质量合格的土建工程。

2.2承包方应遵守国家有关法律法规，严格执行工程图纸和施工规范。

2.3承包方应配合监理方进行工程监督和检查，对监理方提出的问题及时整改。

2.4承包方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。

三、监理方责任与义务

3.1监理方应按照合同约定，对工程进行全过程监督，确保工程质量、进度和安全。

3.2监理方应定期向甲方报告工程进展情况，对工程质量、进度和安全问题及时提出意见和建议。

3.3监理方应参与工程验收，对工程质量进行评定，确保工程质量符合合同要求。

四、委托方权益与权利

4.1委托方有权要求承包方按照合同约定的时间和质量要求完成工程。

4.2委托方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，并对承包方提出的问题进行整改要求。

4.3委托方有权要求监理方对工程质量进行评定，对监理方的工作进行监督。

4.4委托方有权在工程验收合格后支付工程款项。

五、付款方式与结算

5.1付款方式：本合同工程款项支付采用分期付款方式。

5.2付款比例：具体付款比例如下：

（1）工程开工前，委托方支付承包方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工并经验收合格后，委托方支付承包方合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工结算完毕后，委托方支付承包方合同总价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，委托方支付承包方合同总价款的__________%作为质保金。

5.3付款时间：具体付款时间如下：

（1）预付款：自合同签订之日起____个工作日内支付；

（2）进度款：每完成合同约定工程量的____%后，委托方应在____个工作日内支付；

（3）结算款：工程完工并经验收合格后____个工作日内支付；

（4）质保金：质保期满后____个工作日内支付。

六、违约责任

6.1承包方违约责任：

（1）未按约定时间完成工程或工程质量不合格的，应向委托方支付____%的违约金；

（2）未经委托方同意擅自改变工程内容、规模或工期的，应承担相应的违约责任；

（3）因承包方原因导致工程停工、延误或损失的，承包方应承担全部责任。

6.2监理方违约责任：

（1）未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度和安全问题的，应向委托方支付____%的违约金；

（2）监理方未参与工程验收，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

7.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

7.3本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）施工方案；

（4）监理方案；

（5）其他相关文件。

第三方介入的意义和目的：

引入监理方丙方作为第三方，旨在加强对工程质量的监督和管理，确保工程按照合同约定进行，提高工程质量，保障甲方的合法权益。同时，监理方的专业性和中立性有助于减少甲乙双方在工程过程中的纠纷，提高工程效率。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为委托方，在工程中处于主导地位，有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，确保工程符合预期目标。甲方的主导地位有助于提高工程效率，降低风险，保障甲方在工程中的利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“项目管理方”）：

鉴于乙方具备土建工程施工能力，业主方有意委托乙方进行土建工程施工，并引入丙方作为项目管理方对施工过程进行管理，为确保工程顺利进行，保障施工方的合法权益，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程内容：____________________________

1.4工程规模：____________________________

1.5工程工期：____________________________

二、施工方责任与义务

2.1施工方应按照合同约定，在规定工期内完成工程质量合格的土建工程。

2.2施工方应遵守国家有关法律法规，严格执行工程图纸和施工规范。

2.3施工方应接受项目管理方对施工过程的监督和管理，对项目管理方提出的问题及时整改。

三、项目管理方责任与义务

3.1项目管理方应按照合同约定，对施工过程进行全程管理，确保工程质量、进度和安全。

3.2项目管理方应定期向业主方报告工程进展情况，对施工方提出的问题进行协调和解决。

3.3项目管理方应参与工程验收，对工程质量进行评定，确保工程质量符合合同要求。

四、施工方权益与权利

4.1施工方有权要求业主方按照合同约定的时间和质量要求支付工程款项。

4.2施工方有权要求项目管理方对施工过程中的问题进行及时协调和处理。

4.3施工方有权在工程验收合格后获得合同约定的工程款项。

4.4施工方有权在合同履行过程中，因不可抗力等因素导致工程延误时，要求合理延长工期。

五、付款方式与结算

5.1付款方式：本合同工程款项支付采用分期付款方式。

5.2付款比例：具体付款比例如下：

（1）工程开工前，业主方支付施工方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程完工并经验收合格后，业主方支付施工方合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工结算完毕后，业主方支付施工方合同总价款的__________%作为结算款；

（4）质保期满后，业主方支付施工方合同总价款的__________%作为质保金。

5.3付款时间：具体付款时间如下：

（1）预付款：自合同签订之日起____个工作日内支付；

（2）进度款：每完成合同约定工程量的____%后，业主方应在____个工作日内支付；

（3）结算款：工程完工并经验收合格后____个工作日内支付；

（4）质保金：质保期满后____个工作日内支付。

六、违约责任

6.1业主方违约责任：

（1）未按约定时间支付工程款项的，应向施工方支付____%的违约金；

（2）因业主方原因导致工程停工、延误或损失的，业主方应承担全部责任；

（3）未经施工方同意擅自改变工程内容、规模或工期的，业主方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

7.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

7.3本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

乙方为主导的目