市政围挡施工合同范例

市政围挡施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

鉴于：

1.发包方需对________________________（以下称“工程”）进行围挡施工，确保施工期间的交通安全和环境保护。

2.承包方具备围挡施工的资质、能力和经验，愿意承接上述工程。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程内容：________________________

4.工程规模：________________________

5.工程预算：人民币________________________元整。

二、施工期限

1.施工期限：自合同签订之日起至________________________止。

2.施工工期延误责任：如因承包方原因导致施工期限延误，承包方应承担相应的违约责任。

三、工程质量

1.工程质量应符合国家标准、行业标准和设计文件的要求。

2.承包方应严格按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量。

3.工程验收合格后，承包方应提供相应的质量保证书。

四、工程进度

1.承包方应按施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。

2.施工进度计划应经发包方同意后执行。

3.工程进度延误责任：如因承包方原因导致工程进度延误，承包方应承担相应的违约责任。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：________________________

2.工程款支付比例：________________________

3.工程款支付时间：________________________

六、安全生产与文明施工

1.承包方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

2.承包方应采取有效措施，防止施工现场环境污染。

3.承包方应遵守文明施工规定，确保施工现场整洁有序。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.发包方违约责任：________________________

3.承包方违约责任：________________________

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.工程施工图纸

2.施工组织设计

3.施工进度计划

4.质量保证书

5.其他相关文件

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

第三方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

鉴于：

1.发包方需对________________________（以下称“工程”）进行围挡施工，确保施工期间的交通安全和环境保护。

2.承包方具备围挡施工的资质、能力和经验，愿意承接上述工程。

3.监理方具备监理资质，愿意对工程进行监督管理。

为明确各方责任、权利和义务，经甲乙双方及监理方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程内容：________________________

4.工程规模：________________________

5.工程预算：人民币________________________元整。

二、施工期限

1.施工期限：自合同签订之日起至________________________止。

2.施工工期延误责任：因承包方原因导致施工期限延误，承包方应承担相应的违约责任；监理方应承担监督不力责任。

三、工程质量

1.工程质量应符合国家标准、行业标准和设计文件的要求。

2.承包方应严格按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量。

3.监理方负责对工程质量进行监督检查，确保工程质量符合要求。

4.甲方有权要求承包方整改不合格工程，直至达到合格标准。

四、工程进度

1.承包方应按施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。

2.施工进度计划应经甲方和监理方同意后执行。

3.工程进度延误责任：因承包方原因导致工程进度延误，承包方应承担相应的违约责任；监理方应承担监督不力责任。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：________________________

2.工程款支付比例：________________________

3.工程款支付时间：________________________

4.甲方有权根据工程进度和监理方验收结果，调整工程款支付时间和比例。

六、监理方职责

1.监理方负责对工程进行全面监督管理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方应按照国家法律法规、行业标准及本合同约定，对承包方进行监督检查。

3.监理方有权要求承包方整改不合格工程，直至达到合格标准。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.发包方违约责任：________________________

3.承包方违约责任：________________________

4.监理方违约责任：________________________

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方及监理方各执一份，自各方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.工程施工图纸

2.施工组织设计

3.施工进度计划

4.质量保证书

5.监理方案

6.其他相关文件

结尾：

第三方介入的意义和目的：监理方的加入，有助于提高工程质量和施工进度，确保工程安全，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：甲方作为发包方，在工程管理中拥有主导地位，有利于甲方更好地控制工程进度、质量和成本，实现自身利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

乙方（以下简称“施工方”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

第三方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________________

法定代表人：________________________

住所地：____________________________

鉴于：

1.业主拟对________________________（以下称“建设项目”）进行施工建设，施工方具备相关资质和能力，愿意承担施工任务。

2.监理方具备项目监理资质，愿意对施工方进行监督管理。

为明确各方责任、权利和义务，保障施工方的合法权益，经甲乙双方及监理方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程内容：________________________

4.工程规模：________________________

5.工程预算：人民币________________________元整。

二、施工期限

1.施工期限：自合同签订之日起至________________________止。

2.施工工期延误责任：因业主原因导致施工期限延误，业主应承担相应的违约责任；监理方应承担监督不力责任。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：________________________

2.工程款支付比例：________________________

3.工程款支付时间：________________________

4.施工方有权要求业主按时支付工程款，业主应遵守合同约定支付。

四、施工方权利

1.施工方有权要求业主提供必要的施工条件，如施工场地、施工用水、用电等。

2.施工方有权要求监理方对施工质量进行监督，确保施工质量符合合同约定。

3.施工方有权在施工过程中，根据实际情况调整施工方案，但应提前通知业主和监理方。

五、监理方职责

1.监理方负责对施工方进行监督管理，确保施工质量、进度和安全。

2.监理方应按照国家法律法规、行业标准及本合同约定，对施工方进行监督检查。

3.监理方有权要求施工方整改不合格工程，直至达到合格标准。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.业主违约责任：________________________

3.施工方违约责任：________________________

4.监理方违约责任：________________________

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜