2024年度地坪浇筑劳务分包合作协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度地坪浇筑劳务分包合作协议本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1分包工程概述1.2分包工程量清单1.3分包工程质量标准2.分包劳务人员2.1劳务人员资质要求2.2劳务人员配备数量2.3劳务人员培训及管理3.工程材料与设备3.1分包方提供材料3.2总包方提供材料3.3设备使用及维护4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误责任4.3工程验收及移交5.质量与安全管理5.1质量管理措施5.2安全管理措施5.3质量安全事故处理6.合同价款与支付6.1合同总价6.2支付方式及时间6.3价款调整条件7.合同履行与违约责任7.1合同履行保证7.2违约责任及赔偿7.3合同解除条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院8.3仲裁机构及规则9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更、解除合同的程序10.合同的终止与结算10.1合同终止条件10.2结算方式及时间10.3合同终止后的义务11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用及解释13.3附件14.合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案程序第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1分包工程概述分包方同意承接总包方提供的2024年度地坪浇筑工程，包括但不限于地坪浇筑、施工缝处理、养护等工作。1.2分包工程量清单分包方应按照总包方提供的工程量清单进行劳务分包，具体工程量清单详见附件一。1.3分包工程质量标准分包方应按照总包方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，确保分包工程的质量符合相关要求。具体质量标准详见附件二。第二条分包劳务人员2.1劳务人员资质要求分包方应确保其派遣的劳务人员具备相应的专业技术资质和经验，能够胜任所分配的工作。具体资质要求详见附件三。2.2劳务人员配备数量分包方应根据工程需要，合理配备足够数量的劳务人员，以保证工程的顺利进行。具体人员配备数量详见附件四。2.3劳务人员培训及管理分包方应对其派遣的劳务人员进行必要的培训和管理，确保其熟悉工程相关要求，遵守施工纪律。具体培训和管理措施详见附件五。第三条工程材料与设备3.1分包方提供材料分包方应按照工程需要，提供包括但不限于水泥、砂石、钢筋等原材料，并提供相关质量证明文件。具体材料清单详见附件六。3.2总包方提供材料总包方应按照工程需要，提供包括但不限于施工设备、安全防护设施等，并确保其正常使用。具体材料清单详见附件七。3.3设备使用及维护分包方应负责对施工设备的日常使用和维护，确保设备的正常运行。具体设备使用和维护规范详见附件八。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划分包方应根据总包方的要求，制定详细的工程进度计划，并按照计划进行施工。具体进度计划详见附件九。4.2工期延误责任分包方应按照合同约定的工期完成工程，如因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应的违约责任。具体责任规定详见附件十。4.3工程验收及移交工程完成后，分包方应按照总包方的要求进行验收，并在验收合格后办理移交手续。具体验收和移交程序详见附件十一。第五条质量与安全管理5.1质量管理措施分包方应建立健全的质量管理体系，确保分包工程的质量符合相关要求。具体质量管理体系详见附件十二。5.2安全管理措施分包方应建立健全的安全管理体系，确保施工过程中的安全。具体安全管理体系详见附件十三。5.3质量安全事故处理如发生质量安全事故，分包方应立即采取措施进行处理，并通知总包方。具体处理程序详见附件十四。第六条合同价款与支付6.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：人民币整），分包方应按照合同约定的工程量和质量完成分包工作。6.2支付方式及时间总包方应按照分包方完成的工程量和质量，分期支付合同价款。具体支付方式及时间详见附件十五。6.3价款调整条件如因不可抗力等特殊情况导致合同价款需要调整，双方应协商解决。具体调整条件详见附件十六。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。8.3仲裁机构及规则如双方同意通过仲裁解决争议，应选择中国仲裁机构进行仲裁，并按照该机构的仲裁规则进行。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方协商一致后可以解除合同。9.3变更、解除合同的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。协议生效后，双方按照协议约定的方式履行相关义务。第十条合同的终止与结算10.1合同终止条件合同履行完毕，分包工程通过验收并移交后，本合同即终止。10.2结算方式及时间合同终止后，总包方应在合同终止后15日内与分包方进行工程价款结算。10.3合同终止后的义务合同终止后，分包方应按照总包方的要求，做好工程资料的移交和工程现场的清理工作。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同解除程序合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2法律适用及解释本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，应按照法律的解释规定进行解释。13.3附件本合同的附件包括工程量清单、质量标准、人员配备等相关文件，附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期本合同于2024年1月1日签署。14.2签署地点本合同于中华人民共和国北京市签署。14.3备案程序合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。1.2第三方介入情形第三方介入是指在合同履行过程中，由于合同约定或法律法规要求，第三方参与监督、管理或协调合同双方的履行行为。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当合同约定或法律法规要求第三方介入时，甲乙双方应积极配合，提供必要的资料和便利条件，确保第三方能够正常履行职责。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：法律法规要求、合同约定、政府监管部门要求、安全事故处理等。第三条第三方职责与权限3.1第三方职责第三方应根据法律法规、合同约定或政府监管部门的要求，公正、客观地履行监督、管理或协调职责，确保合同双方的合法权益。3.2第三方权限第三方在介入过程中，有权查阅合同履行相关的资料，要求甲乙双方提供必要的协助，并对双方的履行行为进行评价和建议。第四条第三方责任限额4.1第三方责任第三方在介入过程中，应尽到合理的注意义务，但其责任范围和责任限额应由甲乙双方在合同中明确约定。4.2第三方责任限制第三方不对甲乙双方的其他违约行为承担责任，其责任限额不超过其介入行为的直接损失。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入不影响甲乙双方的权利义务，甲乙双方应按照合同约定履行各自义务。5.2第三方与中介方的关系如第三方为中介方，中介方应遵守合同约定和法律法规，如实提供相关信息，不得故意隐瞒或误导。5.3第三方与监理方的关系如第三方为监理方，监理方应根据合同约定和法律法规，公正、客观地进行工程监理，确保工程质量安全。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件当第三方介入导致合同内容发生变化时，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同变更程序合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。协议生效后，双方按照变更后的协议履行相关义务。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式如第三方介入引发争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼管辖法院本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。7.3仲裁机构及规则如甲乙双方同意通过仲裁解决争议，应选择中国仲裁机构进行仲裁，并按照该机构的仲裁规则进行。第八条第三方介入后的合同解除8.1合同解除条件如第三方介入导致合同无法履行或合同目的无法实现，甲乙双方协商一致后可以解除合同。8.2合同解除程序合同解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议生效后，双方按照解除协议约定的方式履行相关义务。第九条第三方介入后的义务9.1甲乙双方义务甲乙双方应按照合同约定和法律法规，履行各自的义务，并积极配合第三方的介入工作。9.2第三方义务第三方应公正、客观地履行介入职责，保护甲乙双方的合法权益，并保密合同履行过程中获悉的商业秘密。第十条第三方介入后的赔偿责任10.1赔偿责任如第三方因故意或过失导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。10.2赔偿范围第三方赔偿范围限于因其介入行为导致的直接损失，不包括间接损失或其他费用。第十一条第三方介入后的合同备案11.1备案程序合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。11.2备案材料备案材料应包括合同正本、第三方介入的文件、合同变更或解除的书面协议等。第十二条第三方介入后的合同生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同解除程序合同解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出分包工程的所有工程量，包括单位工程、分部分项工程和单价等，作为合同价款计算的基础。附件二：质量标准详细规定分包工程的施工质量标准，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。附件三：人员配备数量列出分包方需配备的劳务人员名单、职称、工作经验等，以及人员到位时间表。附件四：材料配备清单详细列出分包方需提供的材料名称、规格、数量、质量要求等。附件五：设备使用和维护规范详细规定分包方施工设备的使用、维护和保养要求。附件六：施工进度计划列出分包工程的施工进度计划，包括各阶段工作的开始和结束时间。附件七：安全管理制度详细列出分包方安全管理制度，包括安全生产责任制、安全培训、应急预案等。附件八：监理大纲详细规定监理方的工作内容、职责、工作方式等。附件九：合同变更协议当合同内容发生变化时，需签订此协议作为合同变更的依据。附件十：合同解除协议当合同需解除时，需签订此协议作为合同解除的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如分包方未按合同约定的时间完成工程，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因工期延误导致的损失等。示例：分包方未在约定时间内完成工程，导致总包方无法按计划进行下一步工作，总包方因此产生的损失由分包方承担。2.质量不达标如分包工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。违约责任包括但不限于重新施工、支付违约金、赔偿因质量问题导致的损失等。示例：分包方施工的地面平整度不符合合同约定的标准，导致总包方无法通过验收，总包方因此产生的损失由分包方承担。3.材料不合格如分包方提供的材料不符合合同约定的要求，视为违约。违约责任包括但不限于更换材料、支付违约金、赔偿因材料问题导致的损失等。示例：分包方提供的钢筋不符合合同约定的规格，导致施工无法进行，总包方因此产生的损失由分包方承担。4.安全事故如分包方在施工过程中发生安全事故，视为违约。违约责任包括但不限于支付医疗费用、赔偿因安全事故导致的损失等。示例：分包方在施工过程中发生安全事故，导致工人受伤，分包方因此产生的医疗费用和赔偿责任由分包方承担。5.信息