




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
房地产联建合同范本房地产联建合作协议书甲方:XX乙方:XX为加快XXX的建设步伐,根据国家有关法律的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互利互惠的原则,就关于共同开发甲方所完全拥有的厂区国有土地项目,达成如下协议:一、联建项目联建项目名称:XXXX二、联建项目位臵及性质2.1联建项目位于XX,具体位臵以壹将科技开发公司厂区现有国有土地使用证确定的四至为准。2.2联建项目土地性质为国有工业出让用地,土地使用权为甲方所有,土地权属清晰且无任何纠纷。三、联建项目规模合作双方在本协议第二条所述地块上,联建XXXX,计划建设小区物业建筑面积XXXX平方米,具体执行依据以建设工程规划许可证为准。四、联建方式及投资4.1甲方提供自己拥有的具有合法手续的XXXX土地,乙方提供全部建设资金。4.2甲方提供的厂区土地应具备根据建设进度所需要的搬迁(甲方自行搬迁)条件,并协助乙方办理立项、规划、土地使用性质变更、土地使—1—用权转让、消防审查、绿化审查、报建、施工等房地产开发所需要的全部手续。4.3乙方提供的建设资金包括:自项目立项、国土过户至房地产开发完毕验收交房所需要的一切资金。4.5在本协议经甲、乙双方授权代表签字盖章后,双方应完成如下工作:甲方:4.5.1本协议生效后10日内,甲方负责将厂区(除现有厂房占地外)土地交付乙方,待完成主管部门审批的联建或招、拍、挂手续后,根据建设进度需要协助乙方进行土地性质变更和国土使用权转移。4.5.2协助乙方办理建设用地的选址定点有关手续。乙方:4.5.3在甲方将厂区土地交付乙方三日内即着手办理土地整治、方案设计等开发前期工作。五、利润分配5.1甲、乙双方经协商,双方按如下办法进行利润分成:5.1.1甲方分得固定回报人民币XXX万元,整个项目由乙方独立开发、自负盈亏。5.2双方约定共同开立联合账户共管销售资金直至甲方全部收回应分得固定回报。5.3整个小区开发完成后,由乙方自行招聘物管公司管理小区。六、权利与义务—2—6.1甲方权利与义务:6.1.1落实联建项目的合法用地手续,并确定该土地的使用权人为甲方,且土地使用不附带第三者权益限制。6.1.2完成联建项目规划用地的折迁、安臵及补偿工作,折迁安臵及补偿费用等前期费用由甲方自行承担并能满足分期建设进度需要。6.1.3负责联建项目施工期间的整体供水、供电手续办理,费用由乙方承担。6.1.4配合乙方进行工程建设及工程管理,协调各方的关系,并协助乙方办理该项目的土地招、拍、挂以及过户手续。6.1.5依本协议规定取得固定回报分红。6.2乙方的权利与义务:6.2.1按本协议第四条的有关规定承担联建项目的土地出让金、配套费、人防费、建筑安装费、红线内的市政管线、电权、公共设施配套费、销售费等房地产开发所需全部资金。6.2.2负责项目的建设及销售工作。6.2.3自本协议生效后,独立拥有该项目的开发权及建筑发包权。6.2.4依本协议规定取得产权房或房屋销售资金。七、联建项目的建安工作联建项目由乙方负责报批开发建设,甲方给予必要协助。八、联建工程管理本协议生效后,乙方派专人组织联建前期手续、工程建设管理,具体完成工程建设管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排,甲方监—3—督乙方开发建设和工程管理中的合法性。九、房屋交付9.1联建房屋严格按照立项时约定期限交付使用。交付条件为:小区道路通、水通、电通、下水通、燃气通、通讯线路到户,经综合验收取得《建设工程质量合格证书》。十、甲方固定回报的收取10.1本协议签署三日内,乙方须向甲方出具XXX万元人民币银行保函以证明自己的协议执行能力,待土地招、拍、挂完成后三日内一次性支付甲方首期固定回报XXX万元人民币。10.2乙方第一期开发至进度最快的房屋完成第三层后一周内支付甲方固定回报人民币XXX万元。10.3乙方第一期开发完成竣工验收后一周内支付甲方固定回报人民币XXX万元。10.4乙方第二期开发至进度最快的房屋完成第三层后一周内支付甲方固定回报人民币XXX万元。10.5乙方第二期开发完成竣工验收后一周内、且甲方厂房全部完成搬迁后一周内支付甲方固定回报余款。十一、其它11.1本协议签订且乙方出具银行保函三天内,甲方需确保乙方能进场测绘、做小区规划和按规划要求进行土地整治。土地整治成本纳入挂牌成本。11.2在招、拍、挂过程中,如因双方不可抗力因素导致该地块以高—4—于成本价被第三方买走,则扣除双方成本后的收益按甲方10%、乙方90%的比例分配。11.3招、拍、挂挂牌成本中涉及的税费由双方各自承担,挂牌增值金额中涉及的税费由乙方承担。11.4招、拍、挂过程中如因双方均不可抗力的因素导致该地块开发建设手续不能进行,则双方互不追究违约责任,甲方无条件退回乙方银行保函。十二、违约责任12.1因乙方不能履行本协议十条、第十一条规定的内容,致使甲方不能按时分配应得固定回报,乙方应向甲方支付按总投资计算的5%的违约金(总投资=按现行评估价得出的开发土地总值+按小区总体规划面积测算投入的总成本)。12.2因甲方原因致使乙方无法办理应得物业的产权过户登记及国有土地使用权的变更登记,乙方有权退出合作,本协议废除。同时甲方应支付乙方按总投资计算的5%的违约金(总投资计算方式同12.1)。12.3乙方对甲方的固定回报付款延期付款超过7日,乙方应支付甲方违约金人民币两百万元整。同时乙方须按应付固定回报金额的0.5%作每日处罚。12.4乙方投资不到位致使项目连续停工超过三个月,乙方应按每三个月承担一次违约金人民币两百万元整。12.5乙方须在政府对该土地招、拍、挂公告后三天内以有资格的房地产开发公司参与竞拍,如因乙方未按时报名竞拍或竞拍后不能按时缴纳土—5—关于房屋联建协议涉及法律问题总结一、房屋联建协议性质的认定1、认定联建协议性质的关键点房屋联建是指一方出地另一方出资或一方出地双方或多方出资合作开发经营房产,并且合作各方对建成的房地产进行产权分成,或以土地入股、合作开发经营房地产后进行利润分成的行为。在我国法律体系中只有部分部门规章涉及联建一词,现行的法律、行政法规中并没有房屋联建的提法,有的只是合作开发、合作建房的提法。联建这一房地产开发模式涉及联建合同的一系列法律问题,其中最重要的问题是在发生纠纷时如何认定联建合同的效力,这关系到合同约定的一系列权利义务能否实现。然而,在对合同效力进行评价之前还有一个前置问题,即对合同的性质进行认定。最高__副院长黄松友xx年3月26日在全国民事审判工作座谈会上的讲话指出:处理合作建房纠纷时,关键是确认当事人是否有合作的意思表示,而不必过多拘泥于合作的形式,如一方可以土地使用权作为投资与他人合作建房,而不参加经营,可以不设立项目公司,但合建双方必须共担风险。2、认定性质的法律依据根据《最高__关于审理涉及国有土地使用权合同__件适用法律问题的解释》(法释【xx】5号)第二十五条规定:合作开发房地产合同约定提供资金的当事人不承担经营风险,只分配固定数量房屋的,应当认定为房屋买卖合同。根据《中华人民__商品房销售管理办法》第三条规定:商品房销售包括商品房现售和商品房预售。本办法所称商品房预售,是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为。3、结论因此如果房产联建协议的主要内容是预购房屋,即虽然约定了参建方支付投资,但参建方在房地产开发活动中并不按照投资比例共享利益和共担风险,参建方只是在房屋建成后按约定取得房屋的话,这样的合同本质上属于商品房预售合同。二、商品房预售合同的效力认定1、商品房预售许可证明根据《中华人民__城市房地产管理法》第四十五条规定:商品房预售,应当符合下列条件:(一)已交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书;(二)持有建设工程规划许可证;(三)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上,并已经确定施工进度和竣工交付日期;(四)向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记,取得商品房预售许可证明。根据《中华人民__商品房销售管理办法》第六条规定:商品房预售实行预售许可制度。商品房预售条件及商品房预售许可证明的办理程序,按照《城市房地产开发经营管理条例》和《城市商品房预售管理办法》的有关规定执行。由此可见商品房预售许可证明是商品房预售的强制性许可。2、未取得商品房销售许可证明的法律后果根据《最高__关于审理商品房买卖合同__件适用法律若干问题的解释》(法释【xx】7号)第二条规定:出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。根据《中华人民__合同法》第五十八条规定:合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。三、关于房地产开发经营资格1、法条依据根据《城市房地产开发经营管理条例》第九条:房地产开发主管部门应当根据房地产开发企业的资产、专业技术人员和开发经营业绩等,对备案的房地产开发企业核定资质等级。房地产开发企业应当按照核定的资质等级,承担相应的房地产开发项目。具体办法由__建设行政主管部门制定。法律责任:违反本条例规定,未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经营的,由县级以上人民政府房地产开发主管部门责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,由工商行政管理部门吊销营业执照。根据《房地产开发企业资质管理规定》第三条:房地产开发企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书(以下简称资质证书)的企业,不得从事房地产开发经营业务。法律责任:企业未取得资质证书从事房地产开发经营的,由县级以上地方人民政府房地产开发主管部门责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,由房地产开发主管部门提请工商行政管理部门吊销营业执照。根据《山东省城市房地产开发经营管理条例》第十一条:房地产开发经营应当由依法设立并取得资质证书的开发企业进行,其他任何单位或者个人都不得擅自进行房地产开发经营活动。开发企业应当根据其资质等级承担相应的开发项目。法律责任:违反本条例第十一条规定,未取得资质证书从事房地产开发经营或者开发企业超过其资质等级承担房地产开发项目的,由开发主管部门责令其停止开发经营活动,没收违法所得,并可处以开发项目投资额1%以上5%以下的罚款。由此可见房地产开发经营属特许经营,必须办理房地产开发资质。2、未取得房地产开发经营资格与他人签订的商品房买卖合同效力根据《最高__关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答》(法发(1996〕第2文)规定:不具备房地产开发经营资格的企业与他人签订的以房地产开发经营为内容的合同,一般应当认定无效,但在一审诉讼期间依法取得房地产开发经营资格的,可认定合同有效。后因为《最高__关于废止1980年1月1日至1997年6月30日期间发布的部分司法解释和司法解释性质文件(第九批)的决定》的公布,法发(1996)第2文被废止,目前法律对于未取得房地产开发经营资格与他人签订的商品房买卖合同效力尚无明文规定。根据《最高__关于审理涉及国有土地使用权合同__件适用法律问题的解释》(法释【xx】5号)第十五条:合作开发房地产合同的当事人一方具备房地产开发经营资质的,应当认定合同有效。当事人双方均不具备房地产开发经营资质的,应当认定合同无效。但起诉前当事人一方已经取得房地产开发经营资质或者已依法合作成立具有房地产开发经营资质的房地产开发企业的,应当认定合同有效。根据《最高__关于审理建设工程施工合同__件适用法律问题的解释》第五条:承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。根据最高__关于适用《中华人民__合同法》若干问题的解释(一)第十条:当事人超越经营范围订立合同,__不因此认定合同无效。但违__限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。基于以上法条,个人认为未取得房地产开发经营资格与他人签订的商品房买卖合同应属无效合同,鉴于房地产开发行业特点,基于保护交易的立法精神,在对方当事人起诉前或一审诉讼期间取得房地产开发经营资格的合同被认定有效可能性较大。建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。在传统民法上,建设工程合同属承揽合同之一种,德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。以下是学习啦今天为大家精心准备的:房地产开发建设合同相关范本。内容仅供参考,欢迎阅读!甲方:湖南××大学法定代表人:地址:长沙市岳麓区××路××号乙方:湖南××房地产开发有限公司法定代表人:地址:长沙市岳麓区××路××号担保方:湖南××有限责任公司法人代表:地址:长沙市岳麓区××路××号根据我国《合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙、担保三方本着自愿平等的原则,经友好协商,就定向开发建设润芳园商品住宅项目有关事宜达成一致意见,特签订本合同供三方共同遵守。第一条项目基本情况本合同所涉开发建设项目为:湖南××大学××校区教师村,本项目名称为:潇湘名园(以下简称本项目)。本项目建设地址:长沙市岳麓区××路××号。本项目建设用地系甲方为保证该校所扩建新校区正常教学秩序,稳定教师队伍,方便教职工工作与生活,委托乙方并共同向省、市政府及有关部门申报。本项目征地前期工作在甲方的积极支持下由乙方具体承办并由乙方支付前期工作费用。本项目建设用地已获得__批准【湖南省人民政府农用地转用、土地征用审批单(xx)政国土字第897号,征用面积】155.147亩,合103431平方米,有效使用面积8l155.88半万米)。根据市规划局下达的本项目规划要点规定,本项目建设用地用以开发建设商品住宅及配套商业服务、物业管理用房及停车场(库)等房屋建筑,容积率2.2,房屋总建筑面积约170000平方米(不含幼儿园面积),绿化率大于或等于40%。本项目整体规划及单体建筑具体以政府有关部门批准建设的施工蓝图为准。第二条项目开发建设合作方式2.1本项目由乙方负责开发建设。2.2本项目开发建设的商品住宅,约100000平方米由甲方依据本合同及附件规定的价格和条件统一组织本校教职工向乙方购买。2.3本项目约70000平方米商品住宅和为小区配套服务的商业用房,以及100000平方米中甲方教职工在本合同规定时间内未认购的商品住宅,由乙方自主向市场销售。2.4本项目物业管理由甲方向社会招标或组建专业物业管理公司管理。物业管理费按市物价局核定的标准收取。第三条本项目商品住宅开发建设工期、首期商品住宅户型确认及认购方式3.1本项目商品住宅分两期开发建设,首期开发建设房屋建筑面积约100000平方米,二期开发建设房屋建筑面积约70000平方米。首期开发的商品住宅房屋建筑于xx年12月31白前竣工并交付使用,全部项目建设于xx年12月31日前完成。3.2首期商品住宅分三种建筑类型:即十一层和十六层带电梯的小高层住宅、四层复式楼住宅和多层(六层)楼住宅。住宅户型建筑面积在执行国家xx年6月新颁布的有关规定的前提下,根据甲方教职工实际需要确定。住宅户型具体确认操作方式如下:(1)由乙方提出房屋户型方案,供甲方教职工选择;(2)由甲方组织教职工选择户型,并对所选定的户型做出书面确认;(3)由乙方根据政府有关部门批准的本项目规划要点及甲方教职工确认的户型并结合市场销售部分的实际需要,委托有资质的设计单位做出本项目整体规划及单体建筑设计。3.l本项目对教职工销售的商品住宅户型及价格经甲方教职工确认后,由甲方统一组织教职工缴纳认购定金。甲方敦职工首期认购房屋数应不少于100户。本项目商品住宅认购定金数额为:小高层(十一层、十六层)商品住宅人民币4万元/户,多层(六层)商品住宅人民币3万元/户,四层复式楼住宅人民币6万元/户;首期商品住宅认购定金应在本项目土地摘牌前由甲方向教职工收取,所收取的认购定金存入甲乙方双控帐户。3.4本项目首期商品住宅完成报建工作及相关手续,乙方取得《商品房预售许可证》后,由甲方统一组织首期购房教职工与乙方签订本项目商品住宅《房屋购销合同书》。3.5本项目开发建设的100000平方米商品住宅应首先满足甲方教职工的住房需要。(1)甲方现在册的教职工在xx年6月30日以前认购第一套本项目首期商品住宅按本合同第九条第9.1款第(1)项规定的价格购买。(2)甲方现在册的教职工在xx年6月30日以后认购第二套本项目首期商品住宅的价格,以本合同第九条第9.1款第(1)项规定的价格为基数适当上浮购买,所上浮的款项,在扣除应缴纳的税金后返还给甲方。甲方现在册的教职工在xx年6月30日以前认购本项目首期商品住宅数量约为90000平方米,愈期未完成认购的房屋,乙方可自主向市场销售。(3)甲方xx年新调入的教职工(不超过25人)购买第一套本合同项目商品住宅的价格,按甲方在册教职工xx年6月30目前认购第一套本项目商品住宅相同的价格及相同的付款方式购买,其认购必须在xx年lO月31日前完成。(4)甲方xx年新调入的教职工(不超过25人)购买本合同项目首期商品住宅的均价为2318元/平方米。(不同楼层的价格增减幅度,以2318元/平方米。均价为基数,参照xx年6月30日前本项目首期房屋相同类型楼房相同楼层的增减幅度的相应比例确定),其购买必须在xx年10月31日前完成。(5)甲方xx年新调入的教职工购买第一套本项目商品住宅的均价为2518元/平方米;不同楼层的1介格增减幅度,以2518元/平方米均价为基数,参照xx年5月30日前本项目首期房屋相同类型楼房相同楼层的增减幅度的相应比例确定),其购买必须在本合同项目第二期商品住宅办好预售许可证后的一个月内完成。(6)甲方xx年、xx年、xx年新调入的教职工按本合同第三条第3.5款(3)(4)(5)规定的价格购买第一套本项目商品住宅的面积总数不得超过10000平方米,并应在规定的时间内完成认购或购买,逾期乙方可自主向市场销售。3.6本项目商品住宅向市场销售部分的销售价格由乙方根据市场情况自主确定。第四条住宅楼建安标准严格按有关部门批准的设计图纸、国家的规范及甲乙双方的有关合同执行(本项目首期商品住宅建安标准详见附件一)。第五条工程质量5.1本项目商品住宅施工质量必须达到国家__工程规范验收合格标准,本项目首期商品住宅主体工程达到优良标准,并争取实现项目首期工程均达到优良标准。项目配套设施及环境建设等符合规划设计要求。5.2乙方通知购房户接受住房钥匙的基本条件应符合乙方与购房户所签《房屋购销合同书》中的约定,同时达到:本项目首期房屋建筑工程按建筑工程规范要求己竣工验收合格,给排水正常,供电、电话、有线电视、网络、可视对讲系统等小区配5.3按__[2000]279号《建设工程质量管理条例》要求进行建设施工并签订工程质量保证书,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量缺陷和质量问题均由乙方负责无偿保修、返工和赔偿。因业主装修或使用不当而产生的房屋损坏由业主自行负责修复还原,并承担由此而发生的全部费用。5.4甲方对本项目首期工程施工建设全过程进行监督。本项目首期工程隐蔽工程应经甲、乙双方及工程监理部门共同验收书面签证后,才能进行下道工序施工。甲方应书面提交现场工作人员姓名,并在收到施工单位隐蔽工程通知后lO小时内到达施工现场进行验收,逾时未到视同甲方同意工程隐蔽,施工单位可进行下道工序施工。第六条甲方派专人参与对施工单位的资质审查和认定。施工单位的资质资信、营业执照、注人代表__明书等复印件,乙方应提供给甲方、担保方子自存挡备查。由乙方向施工单位总发包并签订合同。中标单位不得将工程转包。第七条施工单位在施工过程中未经甲乙双方和设计单(立同意,不得擅自更改设计。经同意必须更改的设计变更要有正式变更通知单,且必须经甲方、乙方、监理方签字认定后(甲力必须在接到设计变更的书面通知后lO小时内签字认定,超过10小时未签字认定的视同甲方认定。)才能由施工单位实施。任何一方不得擅自提高或降低建安标准,否则按违约处理。第八条设备、材料的采购与供应8.1乙方开发建设本项目首期商品住宅使用的材料和设备,凡本合同中有厂家、品牌型号要求的,必须按合同的要求进行采购,并提供出厂检验合格证;本合同未提出要求的,由乙方或施工单位采购,但必须符合国家规范要求。所有设备、材料进场,均需按工规范要求进行检验,经甲乙双方和监理方书面确认后才能使用。检验资料应登记并存档。8.2甲方代表发现施工单位有偷工减料或以假冒伪劣产品代替正品,以次充好等现象时,有权通过乙方要求施工单位返工,更换为合格产品,由此造成的经济损失由乙方负责。第九条本项目首期商品住宅价格、价格计算方式及付款方式9.l首期商品住宅价格:(1)甲方在册教职工、离退休人员xx年6月30目前交购房定金购买第一套本项目首期商品住宅的价格为:小高层(十一层、十六层)楼房均价1980元/平方米,多层(六层)楼房均价1830元/m,四层复式楼房均价2198元/m。以上价格均不包含天然气开户费、有线电视开户费、个人购买住宅契税、物业维修基金、产权登记费和立契印花税。(2)关于本项目土地总价款(含摘牌成交价款、价外税费、土地增值税、交易工作费和拆迁安置补偿费及拆迁安置过程中发生的工作经费,本项目征地前期工作中上缴给各有关部门的各类税费):①土地总价款在6200万元至6500万元内(含6200万元、6500万元),本条9.1款第(1)项规定的房价不增不减②土地总价款在6500万元和7450万元之间(不含6500万元),超过6500万元的部分甲方承担30%,乙方承担70%:⑧土地总价款低于6200万元(不含6200万元),低于6200万元的差额部分,其中62%分配给甲方,38%分配给乙方(如本项目首期商品住宅所缴纳税金及振建费的实际发生额超过估价金额,则该土地差额款必须在按实减陈所增加的税金和报建费后,再按该比例进行分配)。(3)甲方根据项目建设情况适当承担本项目首期工程有关费用,用于降低甲方教职员工xx年6月30目前交购房定金购买第一套本项目首期商品住宅的购房价格,计算方式为:首期商品住宅每平方米减少额=学校所承担的有关费用÷首期教职员工购第一套房总面积。9.2房价计算(1)根据层次的高低及建筑面积大小(含分摊面积)以及户型的不同计算到每户,详细价格按本合同附件二(润芳园首期商品住宅价格表)执行。(2)车库、车位、杂屋的价格和计价方式由双方另行友好协商规定并签订补充合同。9.3计价面积工程竣工验收后,甲乙双方结算的计价面积、计算办法按__1995年9月8日颁布的《商品房销售面积计算及公用面积分摊规则》和(82)经基设字58号文件《建筑面积计算规则》执行。最终计价面积以产权登记机关核定的产权登记面积为准。9.4付款方式(1)本项目建设用地摘牌前由甲方组织本校首期购房教职工(含离退休人员)统一收取定金:小高层(十一层、十六层)4万元、多层(六层)3万元、四层复式楼6万元。所收取的定金统一存入甲乙方双控帐户。(2)住宅施工形象进度达正负零后5个工作日内,由甲方统一收取总购房款的30%(含定金),存入甲乙方双控帐户。(3)施工形象进度主体封顶且验收合格后5个工作日内,由甲方组织购房教职工统一收取总购房款的70(含已付款)存入甲乙方双控帐户。(4)乙方办好《房屋预眚许可证》后5个工作日内,由甲方组织购房教职工与乙方签订《房屋购销合同书》,并支付购房总阶款的85%(含已付款)房款给乙方。(5)房屋竣工验收合格,业主付清全部购房款(含国家相关部门规定由买受人承担的相关费用)时,业主领取所购买的商品住宅钥匙。乙方交房后360天内员责办理好《房屋所有权证》和《国有土地使用证》。购房业主应及时按有关规定提供办理《房屋所有权证》和《国有土地使用证》所需要的业主个人有关资料。(6)公积金或银行按揭付款方式按银行有关规定办理。第十条各方权利与责任10.1甲方权利与责任(1)本项目建设用地摘牌前,因不可抗力原因(战争、社会动乱、重大自然灾害)导致本项目无法实施,乙方在本项目征地前期工作中发生的费用,双方友好协商解决。除此之外甲方不承担本项目开发建设中的任何经营性风险。甲方须协助乙方办理本项目征地、报建各项手续,帮助协调有关公共关系,共同争取各类行政事业性收费的优惠和减免,尽可能降低本项目征地、拆迁安置补偿费及其它建设成本。(2)甲方监督督促小组代表(3)负责组织本校教职工选择认购本项目商品住宅,签订《房屋认购书》及《房屋购销合同书》;负责统一收取甲方教职工缴纳的本项目商品住宅购房款,并按双方有关约定支付给乙方,乙方必须专款专用,乙方须将所收甲方款项等额支付凭证复印件提交甲方,确保所收取的甲方款项用于本项目征地及本项目工程开发建设。(4)负责派人参与监督本合同项目用地拆迁、安置补偿工作和本合同项目教职工购买的商品住宅建筑工程质量、施工进度和原材料的采购。甲方派出的监督人员发现问题需要纠正时,必须首先通知乙方管理人员,由乙方协同有关施工、设计和监理人员按程序解决。(5)协助乙方做好本项目三通一平建设工作,促进工程建设顺利进行。(6)商品房在未正式验收交付使用前,除甲方派出参与施工质量监督的人员按本合同规定参与施工质量监督外,其他任何个人不得以任阿名义干扰施工的正常进行。10.2乙方权利与责任(1)负责本项目建设所需资金和融资并独立承担和享有本项目开发建设所产生的经营风险及经营收益。(2)负责本项目全部建设工作,包括但不限于下述各项:负责本项目征地、拆迁安置补偿工作;本项目的整体供水、污水处理、供电、供气、通讯网络线路入户;合法开工手续的办理以及营销、策划、项目整体规划和单体的设计委托、工程报建及全部工程建设组织工作,包括工程发包、工程竣工验收、工程款支付及工程结算等。(3)委托与本项目勘测资质要求相符合的勘测单位进行本项目的地质勘察工作,并向甲方提供壹套完整的地质资料(复印件)。(4)委托与本项目设计资质要求相符合的设计单位进行小区规划设计,并向甲方提交本小区规划设计图和甲方教职工所购房屋的设计图纸文件各壹套。(5)负责督促工程监理单位严格监督本项目施工单位按图施工和按施工规范施工,不得擅自修改规划和设计,并接受甲方的监督,确保本项目房屋建筑工程质量。(6)督促施工单位确保施工安全并承担施工安全意外事故责任,处理好周边关系及安全事故纠纷,加强治安管理。(7工程竣工后,按照有关规定及程序,及时组织甲方、有关单位和人员对房屋进行验收。(8)在与甲方教职工签订《房屋购销合同书》时,应公示销售房屋必备的有效证件。(9)保证按照本合同及附件约定的价格和条件满足甲方教职工的购房需求,并按国家有关规定协助甲方购房户办理住房公积金或银行按揭贷款手续。(10)保证住房按期交付使用,负责保修期内的房屋保修。(11)负责办理《房屋所有权证》、《国有土地使用证》,并处理与办证相关的问题。10.3担保方责任(1)督促乙方认真、全面履行本合同及其附件的约定。(2)对乙方履行本合同及其附件的一切行为承担担保的法律责任。第十一条违约责任11.1如因乙方原因致使合同无法履行,则甲方有权单方面解除本合同,乙方应无条件退回甲方付给乙方的全部款项,并按银行活期存款利率计算利息。下列情形视同乙方无法履行合同:(1)因乙方资金短缺或其他原因造成首期商品房交房延误达6个月以上(不含六个月);(2)因乙方自身发生重大经营变故,包括但不限于停业整顿、破产、重大诉讼等导致无法继续履行本合同。11.2如因甲方原因致使本合同无法履行,则乙方有权单方面解除本合同,乙方在前期工作中所发生的费用双方协商解决。下列情形视同甲方无法履行合同:(1)甲方教职工房屋认购未达到300户;(2)甲方未按合同规定向乙方支付首次应付款。11.3乙方如未能按期交房,每逾期一天按甲方支付给乙方总款项的万分之三计算违约金支付给甲方;如甲方未按本合同或其它约定按时向乙方付款,每逾期一天甲方按应付款总额的万分之三计算违约金支付给乙方,本项目首期工程工期相应顺延。11.4本合同各方在履行本合同过程中如有其他违约行为,按我国《合同法》和相关政策承担相应违约责在。11.5本项目建设用地摘牌后,因不可抗力因素(指战争、社会动乱、重大自然灾害)致使本合同有关条款无法履行或不能完全履行时,甲乙双方第十二条本合同有关条款内容(含本合同的补充合同及附件)如有与中华人民__《物权法》不符的,按《物权法》规定执行。第十三条本合同在执行过程中,如发生争议,双方可协商解决,协商未果时,提请仲裁或通过法律诉讼解决。第十四条本合同(含附件)经甲、乙、担保三方代表签字盖章生效。第十五条如有未尽事宜,甲、乙、担保三方协商补充,并就有关事项签订补充合同,补充合同与本合同及其附件具有同等法律效力。第十六条本合同一式捌份,甲方执肆份,乙方和担保方各执贰份,具有同等法律效力。甲方:湖南××大学法人代表:委托代表人:乙方:湖南××房地产开发有限公司法定代表:委托代表人:担保方:湖南××有限责任公司法定代表人:委托代表人:签约日期:年月日合同附件:附件一:《潇湘名园首期商品住宅建安标准》附件二:《潇湘名园首期商品住宅价格表》_房地产联建合同范本。做好园林工程施工的成本控制与管理是每个企业都十分关心的问题,这不仅牵扯到企业的管理水平,关乎工程项目的经济效益和经营目标的实现,也影响到企业的市场竞争力和未来的发展,以下是学习啦为大家精心准备的:房地产绿化施工合同范本3篇,欢迎参考阅读!建设单位(甲方):施工单位(乙方):一、工程名称:武汉×××绿化工程。二、施工地点及范围:本工程位于武汉×××,绿地总面积为×又平方米。三、工程内容:1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;2.绿地深翻50厘米,加工20厘米(包括土地平整、造地形等);3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价:工程总造价为人民币××元整,一次性包干。五、付款方式:1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;作。3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限:本工程自×年×月×日至×年×月×日竣工。七、甲方委托×××,乙方指派×××负责施工现场的管理协调工八、其他约定。九、本合同一式×份,甲乙双方各执义份,图纸预算各×份。甲方:法定代表联系人:日期:乙方:法定代表联系人:日期:发包方(甲方):_________承包方(已方):_________经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:1、工程地点:_________。2、工程总造价:_________万元(大写)。3、工期乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格_________级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。6、工程质量(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_________个月,养护标准达到_________,其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任:(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任:(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_________元。9、合同的生效与终止_房地产联建合同范本。本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、本合同未经事宜,双方协商解决。甲方(盖章):_________乙方(盖章):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________业主(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民__合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、预定开工日期:年月日第二条:施工范围1、施工范围:回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条:施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条:工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。(2)不可抗力因素。第五条:工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。_房地产联建合同范本。3、苗木成活率达到100%。4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。第六条:工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。2、结算方式:(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。(5)以上付款的方式均以支付。第七条:保养期1、苗木保养期为个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。第八条:双方义务1、甲方义务(1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。(3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。2、乙方义务(1)委派现场代表负责对施工其间的全面管理。(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的`两个月内完成结算。第九条:违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。第十条:转让条款未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条:合同终止1、因解除而终止(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约__后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约__后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。(3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。(4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:(1)本合同按约定履行完毕;(2)本合同经各方协商一致而终止;(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同__;(4)法律法规规定终止的其他情形。第十二条:适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民__法律规定。第十三条:争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的__起诉。第十四条:其他1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。4、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等法律效力。甲方:乙方:地址:地址:法定代表人:法定代表人:(或授权签约人):(或授权签约人):日期:日期:投诉监督电话:投诉监督电话:看了“房地产绿化施工合同范本”的人还看了:1.园林景观施工合同范本2.绿化景观施工合同范本3篇3.园林绿化工程施工合同范本3篇4.房地产开发建设合同范本5.房地产开发项目合同范本6.房地产开发联建合同范本2篇合同违约是指违反合同债务的行为,亦称为合同债务不履行。这里的合同债务,既包括当事人在合同中约定的义务,又包括法律直接规定的义务,还包括根据法律原则和精神的要求,当事人所必须遵守的义务。仅指违反合同债务这一客观事实,不包括当事人及有关第三人的主观过错。各个国家合同法对违约行为形态的划分都是不一样的。以下是学习啦今天要与大家分享的:房地产合同纠纷违约金相关案例。内容仅供参考,欢迎阅读!上诉人省投资集团有限公司因与被上诉人李世房产开发有限公司合资合作开发房地产合同违约金纠纷一案,不服沈阳市和平区__[xx]和民合初字第478号民事判决,向本院提起上诉。本院于xx年11月28日立案,由审判员白云良任审判长并主审,与审判员高子丁、代理审判员王大鹏组成合议庭,对本案进行了公开开庭审理,上诉人投资公司委托代理人徐驰、王昱,被上诉人李世公司委托代理人栾严峰到庭参加诉讼,现已审理终结。原审法院查明:投资公司诉李世公司合资合作开发房地产合同结算纠纷一案于xx年11月12日在沈阳市中级__立案,投资公司要求返还投资款743.1万元、迟延履行违约金及利息,沈阳市中级__于xx年3月15日作出(xx)沈民(2)房初字第258号民事判决,该判决已生效。关于李世公司的违约金责任,该裁判文书作出了如下论述:由于xx年协议书明确约定,如李世公司未在约定的时间内向投资公司支付价款,则按未给付金额的日万分之五向投资公司支付违约金,因此李世公司应向投资公司承担支付违约金的违约责任,且当事人约定日万分之五的违约金亦不属于《中华人民__合同法》第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”的情况。李世公司虽提出最高法院有关于违约金标准的司法解释,应按司法解释标准给付违约金,但《最高__关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》、《最高__关于修改的批复》均是指当事人没有约定逾期付款违约金“标准”而依据的“计算标准”,而本案双方当事人明确约定按日万分之五计算违约金,不属于没有约定违约金“标准”。故李世公司以按司法解释确定违约金标准的理由不能成立。由于当事人的前述违约金的约定属于迟延履行违约金,根据《中华人民__合同法》第一百一十四条第三款“当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务”的规定,李世公司承担违约金责任后仍须继续给付合同价款。由于双方约定的是分期付款,故违约金的计算方式亦应分别计算,即其中247万元的违约金从xx年5月21日起计算,另247万元从xx年6月21日起计算,其余249.1万元从xx年7月21日计算。由于投资公司起诉所主张的违约金系计算到xx年10月30日,诉讼中投资公司亦未增加诉讼请求,根据不告不理的民事诉讼原则,本院对发生在xx年10月31日后的违约金不予处理,即根据投资公司的诉讼请求本案的违约金计算截止日期为xx年10月30日。最后判决李世公司给付投资公司743.1万元的迟延履行违约金482700元。上述事实,有投资公司向法庭提供的(xx)沈民(2)房初字第258号民事__副本等证据材料及当事人当庭陈述笔录在卷佐证,经开庭质证,予以确认。原审法院认为:投资公司要求李世公司基于违反合资合作开发房地产合同给付迟延履行违约金的诉讼请求已经沈阳市中级__作出生效判决,李世公司在该次诉讼中提出违约金过高的抗辩理由虽未得到法院支持,但并不能据此证明投资公司可以依据该判决的认定增加违约金数额另行诉讼,投资公司在该诉讼中请求的违约金标准及期限、数额是在诉前预知诉讼风险前提下的选择,在法院支持其违约金计算标准后另行增加违约金数额进行诉讼,不符合相关法律对违约金性质、目的的规定,也不符合民事诉讼程序的效益性原则,投资公司本次诉讼的诉讼请求没有合同依据和法律依据,不予支持。依据《中华人民__民事诉讼法》第六十四条一款之规定,判决驳回投资公司诉讼请求。案件受理费12810元由投资公司负担。上诉人投资公司不服一审判决,向本院提起上诉称:上诉人投资公司与被上诉人李世公司间的合资合作开发房地产合同纠纷已由沈阳市中级__依法判决,案件已进入执行程序。该判决确认李世公司确系违约,在判令李世公司继续履行合同的同时,对违约金部分以双方合同约定的“按未给付金额的日万分之五”作为计算违约金的标准。由于投资公司是于xx年10月末提起诉讼,所以对xx年10月以后被上诉人是否仍继续违约等事实难以确定,因此在诉讼中仅主张了截止到xx年10月30日的违约金,而对该日之后新产生的违约金在当时无法主张。因此,沈阳中级法院判决:“由于投资公司起诉所主张的违约金系计算到xx年10月30日,诉讼中投资公司亦未增加诉讼请求,根据不告不理的民事诉讼原则,本院对发生在xx年10月30日后的违约金不予处理,即根据投资公司的诉讼请求,本案的违约金计算截止日期为xx年10月30日。”对上述判决显然可以看出,沈阳中级法院仅仅是因为投资公司对xx年10月31日以后新产生的违约金未在该诉中同时主张,因而未加以审理,这并不代表投资公司对xx年10月31之后产生的违约金已经放弃,更不是沈阳中级法院对新产生的这部分违约金已经进行审理并予以驳回。正是由于投资公司对这部分新违约金“未告”,沈阳中级法院对新产生的违约金“未理”,所以投资公司完全有权通过另行诉讼对产生的新债务加以主张。我国《民事诉讼法》第十三条明确规定:“当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利”。本案中,投资公司在沈阳中级法院诉讼中对xx年10月31日以后新产生的、在诉讼当时还难以确定的违约金未予主张,是当事人依法有选择地行使自己的诉讼权利、处分民事诉讼权利的一种体现,并未违反法律的禁止性规定。这与违背民事诉讼效益性原则的恶意“缠诉”、“拆诉”、“分诉”有本质上的区别。沈阳中级法院的判决中一再强调其判决确定的违约金截止到xx年10月30日,对当事人当时未主张的后产生的违约金未进行审理,本身就体现了对当事人依法选择行使自己的诉讼权利的一种尊重,也是对当事人有权依法选择通过另行起诉或其他途径来主张后续违约金的一种肯定。投资公司对新产生的违约金(新债务)另行起诉,正是当事人对诉讼权利的合法行使。一审法院以效益性原则为由驳回投资公司的诉讼请求,是对投资公司实体权利和诉讼权利的无理剥夺,缺乏法律依据。我国《合同法》中规定的违约金是对合同当事人不履行合同或履行合同不符合约定等违约行为的一种惩罚,其产生的事实依据是违约、产生的法律依据是法律规定或当事人的有效约定。本案中,双方约定如被上诉人未在约定期限内付款,则“按未给付金额的日万分之五”给付违约金。这是双方真实意思表示,不违反法律、行政法规的禁止性规定,而且该违约金计算标准已经为生效判决所肯定。如果被上诉人未在约定期限内支付上诉人全部款项,上诉人就有权按上述标准计收违约金。因此,从xx年10月31日至今,被上诉人李世公司仍然未向上诉人支付欠款,其违约行为一直继续,上诉人对新产生的这部分违约金作为该合同的新债务加以主张,既有事实依据,也符合合同的约定、更有法律依据,不存在一审法院认为的“违背法律对违约金性质和目的的规定”的问题,一审法院据此驳回投资公司诉讼请求明显错误。在本案中上诉人投资公司在起诉中所主张的xx年10月31日以后新产生的违约金仍然是依据合同约定的上述违约金标准计算出来的,所以在被上诉人李世公司至今未还清欠款的情况下,其违约天数在增加,就必然会产生新的违约金。这当然不是对法院已经认定的计算标准的擅自增加;相反,恰恰是依据和执行了法院所认定的标准。因此,不存在一审法院认为的“在法院确定了违约金计算标准后,新增加违约金数额另行起诉”的问题。因此,上诉人依据已经为法院生效判决所确认的、也为被上诉人所承认的继续违约的事实、依据双方合同明确约定的、已为法院生效判决所肯定的计算标准对由于被上诉人后续违约所新产生的违约金(新债务)依法起诉,事实清楚、证据充分。请求撤销一审判决,改判被上诉人支付上诉人从xx年10月31日至实际还清全部欠款之日止的违约金(至xx年5月30日的违约金为780225元)并由被上诉人承担本案诉讼费用。被上诉人李世公司答辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求维持原判。xx年3月24日,辽宁省投资集团公司、辽宁华厦饭店共同作为甲方与作为乙方的李世公司签订《补充协议书》(以下简称xx年协议书),约定:一、甲乙双方经友好协商对xx年12月10日所签《协议书》中的第五条作如下修改:乙方偿还甲方尚余投资额计2371.8万元。共中一部分以位于和平区抚顺路66-13号富通花园小区的14#楼23套共303
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年网络商业分析与决策能力测试试卷及答案
- 2025年图书情报专业毕业生就业能力测试题及答案
- 2025年社区服务管理专业能力评估试题及答案
- 2025年农业经济与管理考试模拟试卷及答案
- 2025年临床药学研究生入学考试试题及答案
- 2025年建筑工程师资格考试理论试题及答案
- 2025年海洋科学专业入学考试卷及答案
- 英语阅读中的词汇推测技巧:高二英语教案
- 2021学年上海华二紫竹高一(下)期中英语试题及答案
- 经典名篇中的情感与思考:高中语文作文教学
- 北京市大兴区2023-2024学年八年级下学期期末历史试题(原卷版)
- Unit1ScienceFictionUsingLanguage(2)ReadingforWriting课件高中英语人教版选择性
- 北京海淀十一学校2024届英语七年级第二学期期末教学质量检测模拟试题含答案
- 第13课 立足专业 谋划发展 第一框
- 银行保安服务 投标方案(技术标)
- 2023-2024学年辽宁省沈阳市皇姑区七年级(下)期末数学试卷(含答案)
- 广东省湛江市2023-2024学年高一下学期期末调研考试语文试题及答案解析
- JT-T-1180.2-2018交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第2部分:道路旅客运输企业
- 2024年河北省中考道德与法治真题含解析
- 办公用品供应合同模板
- 军事训练夏令营合同样本
评论
0/150
提交评论