二零二四年工程分包综合协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年工程分包综合协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语和定义的解释第二条工程范围与内容2.1工程项目的总体描述2.2乙方分包工程的范围与内容2.3分包工程的施工地点和施工时间第三条合同价格与支付3.1合同总金额3.2支付方式与支付时间表3.3乙方完成工程进度与支付挂钩的条款第四条工程质量与标准4.1工程质量标准和要求4.2乙方应承担的质量责任和义务4.3工程质量检验和验收程序第五条工期与进度5.1合同约定的工程竣工时间5.2乙方应提交的工程进度计划5.3工期延误的处理办法第六条材料与设备6.1乙方应使用的材料和设备标准6.2乙方对工程材料和设备的管理责任6.3甲方提供材料和设备的责任和时间第七条安全生产与环保7.1乙方应遵守的安全生产规定7.2乙方应采取的环保措施7.3安全事故的处理程序第八条变更与调整8.1合同变更的条件和程序8.2工程变更导致的费用调整8.3工程变更对工期的影响第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约责任的具体赔偿方式和计算方法第十条争议解决10.1双方发生争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点和法院10.3仲裁或诉讼的费用承担第十一条合同的生效与终止11.1合同的签订与生效时间11.2合同终止的条件和程序11.3合同终止后的权利和义务处理第十二条保密条款12.1双方对合同内容保密的义务12.2保密信息的范围和期限12.3违反保密条款的责任第十三条协助与配合13.1双方在施工过程中的协助与配合13.2甲方提供的施工条件和设施13.3乙方对甲方的支持和配合要求第十四条其他条款14.1与本合同相关的其他事项14.2双方约定未在合同中提及的事项14.3合同的修订和补充方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××工程公司地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××施工队地址：×××市×××路×××号1.3合同中术语和定义的解释1.3.1甲方：指×××工程公司1.3.2乙方：指×××施工队1.3.3工程：指甲方委托乙方施工的×××项目1.3.4分包工程：指乙方在合同约定的范围内负责施工的工程部分1.3.5合同总额：指本合同约定的工程总价款第二条工程范围与内容2.1工程项目的总体描述本工程为×××项目，位于×××市×××路×××号，主要包括土建、安装、装修等工程。2.2乙方分包工程的范围与内容乙方分包的工程范围包括：土建工程、安装工程、装修工程。具体工作内容详见附件。2.3分包工程的施工地点和施工时间施工地点：×××市×××路×××号施工时间：自合同签订之日起至2024年12月31日止。第三条合同价格与支付3.1合同总金额本合同总金额为人民币×××万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），详见附件。3.2支付方式与支付时间表甲方采用进度付款的方式，支付时间表详见附件。3.3乙方完成工程进度与支付挂钩的条款乙方应当按照约定的工程进度完成工程，甲方按照乙方的实际完成进度支付相应的款项。第四条工程质量与标准4.1工程质量标准和要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证分包工程的质量。4.2乙方应承担的质量责任和义务乙方对分包工程的质量承担全责，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。4.3工程质量检验和验收程序工程质量检验和验收程序详见附件。第五条工期与进度5.1合同约定的工程竣工时间本工程合同约定的竣工时间为2024年12月31日。5.2乙方应提交的工程进度计划乙方应按照甲方的要求，每月提交工程进度计划，并根据实际情况进行调整。5.3工期延误的处理办法如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。具体处理办法详见附件。第六条材料与设备6.1乙方应使用的材料和设备标准乙方应使用符合国家相关标准和甲方要求的原材料和设备。6.2乙方对工程材料和设备的管理责任乙方应对所使用的材料和设备进行严格管理，确保质量安全。6.3甲方提供材料和设备的责任和时间甲方应按照约定的时间和质量要求提供材料和设备，如延迟提供，应承担相应责任。第七条安全生产与环保7.1乙方应遵守的安全生产规定乙方应严格遵守国家和地方的安全生产规定，确保施工安全。7.2乙方应采取的环保措施乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。7.3安全事故的处理程序如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条变更与调整8.1合同变更的条件和程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、价格和时间等。8.2工程变更导致的费用调整如因工程变更导致费用发生变化，双方应按照变更协议的约定进行费用调整。8.3工程变更对工期的影响工程变更可能对原定的竣工时间产生影响，具体调整方式双方应协商确定。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件。9.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件。9.3违约责任的具体赔偿方式和计算方法违约金的计算方式详见附件。第十条争议解决10.1双方发生争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点和法院仲裁或诉讼的地点为合同签订地人民法院。10.3仲裁或诉讼的费用承担仲裁或诉讼费用按照法律规定承担。第十一条合同的生效与终止11.1合同的签订与生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止的条件和程序本合同在工程竣工并经验收合格后终止。11.3合同终止后的权利和义务处理合同终止后，乙方应按照甲方要求将施工场地清理干净，并承担相应费用。第十二条保密条款12.1双方对合同内容保密的义务双方应对合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2保密信息的范围和期限保密信息范围包括合同内容、双方商业秘密等，保密期限自合同生效之日起至合同终止之日止。12.3违反保密条款的责任如一方违反保密条款，应承担违约责任，具体赔偿方式详见附件。第十三条协助与配合13.1双方在施工过程中的协助与配合双方应相互协助，确保施工过程顺利进行。13.2甲方提供的施工条件和设施甲方应按照合同约定提供施工条件和设施，确保乙方正常施工。13.3乙方对甲方的支持和配合要求乙方应按照甲方的要求提供必要的技术支持和配合。第十四条其他条款14.1与本合同相关的其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2双方约定未在合同中提及的事项双方如在合同签订后发现有未提及的事项，应通过友好协商解决。14.3合同的修订和补充方式合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或实体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于工程监理、质量检测、安全监管、材料检测等环节。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序第三方介入应由甲方或乙方提出，经双方协商一致后，方可进行。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：工程关键节点、合同纠纷、安全事故处理等。第三条第三方介入的费用和责任3.1第三方介入的费用第三方介入的费用由提出方承担，双方另有约定的除外。3.2第三方介入的责任第三方介入的结果对甲乙双方具有约束力，第三方应承担相应责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系为建设工程合同关系，第三方应履行合同约定的义务。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系为建设工程分包合同关系，第三方应履行合同约定的义务。第五条第三方责任的限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方介入的事项和合同约定确定，具体限额由双方协商确定。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲方、乙方和第三方协商一致。第六条第三方介入的协调与管理6.1第三方介入的协调甲方、乙方应与第三方保持良好沟通，确保建设工程顺利进行。6.2第三方介入的管理甲方、乙方应对第三方介入的过程进行监督和管理，确保第三方履行合同义务。第七条第三方违约的处理7.1第三方违约的处理程序第三方违约时，甲方、乙方应与第三方协商解决；如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。7.2第三方违约的责任第三方违约时，应承担违约责任，具体赔偿方式详见附件。第八条第三方介入与合同变更8.1第三方介入导致的合同变更第三方介入可能导致合同内容变更，双方应协商签订书面变更协议。8.2第三方介入与工期调整第三方介入可能导致工期调整，具体调整方式双方应协商确定。第九条第三方介入与合同解除9.1第三方介入导致的合同解除如第三方严重违约或出现不可抗力等原因，导致合同无法履行，甲方、乙方均有权解除合同。9.2合同解除后的处理合同解除后，甲方、乙方应按照合同约定处理后续事项，包括但不限于工程结算、赔偿等。第十条第三方介入与争议解决10.1第三方介入引发的争议第三方介入引发的争议应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方介入与仲裁如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点和仲裁机构应按照合同约定执行。第十一条第三方介入与合同的终止11.1第三方介入导致的合同终止第三方介入可能导致合同提前终止，具体终止条件和要求双方应协商确定。11.2合同终止后的责任处理合同终止后，第三方应按照甲方、乙方的要求完成剩余工程，并承担相应费用。第十二条第三方介入与保密条款12.1第三方介入的保密义务第三方应对介入过程中的商业秘密和合同内容予以保密，未经甲方、乙方同意不得向第三方披露。12.2保密信息的使用范围和期限保密信息的使用范围和期限按照本合同保密条款执行。第十三条第三方介入与协助与配合13.1第三方介入的协助与配合甲方、乙方应与第三方相互协助，确保建设工程的顺利进行。13.2第三方介入后的支持与配合甲方、乙方应根据第三方的合理要求，提供必要的技术支持和配合。第十四条第三方介入的其他条款14.1与第三方介入相关的事宜本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2第三方介入的特殊规定如双方约定有特殊规定，应按照特殊规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程分包合同协议书详细要求和说明：本附件为工程分包合同的主要文件，包含了甲乙双方的基本信息、工程概况、分包范围、合同价格、付款方式、工期、质量标准、违约责任等内容。附件二：工程分包合同技术要求详细要求和说明：本附件详细说明了分包工程的施工技术要求、施工方案、施工工艺、材料设备标准等，乙方应严格按照技术要求进行施工。附件三：工程分包合同施工进度计划详细要求和说明：本附件列出了分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等，乙方应按照进度计划完成工程。附件四：工程分包合同支付条款详细要求和说明：本附件详细说明了支付方式、支付时间表、进度付款的条件等，甲方应按照支付条款支付合同款项。附件五：工程分包合同质量保修条款详细要求和说明：本附件说明了分包工程的保修范围、保修期限、保修责任等，乙方应对分包工程的质量负责。附件六：工程分包合同安全文明施工要求详细要求和说明：本附件详细说明了乙方在施工过程中应遵守的安全文明施工规定，包括施工现场的管理、安全生产措施、环保措施等。附件七：工程分包合同争议解决方式详细要求和说明：本附件明确了双方在发生争议时应采取的解决方式，包括友好协商、仲裁或诉讼等。附件八：工程分包合同违约责任条款详细要求和说明：本附件详细列出了违约行为及责任认定标准，包括工期延误、质量问题、支付违约等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未按照合同约定的时间完成工程。责任认定：乙方应承担工期延误的违约金，具体计算方式详见附件七。示例说明：如乙方因自身原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。2.质量问题违约行为：乙方未按照合同约定的质量标准完成工程。责任认定：乙方应承担修复费用，并支付甲方因此产生的损失。示例说明：如乙方施工的工程出现质量问题，甲方有权要求乙方修复，并扣除相应的费用。3.支付违约违约