承包修建酒店合同范例

承包修建酒店合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方拟在__________地点修建酒店，乙方愿意承包该工程，双方经友好协商，就本项目的建设事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________酒店

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

1.5工程投资：__________

1.6工程建设工期：__________

二、合同双方的权利和义务

2.1发包方的权利和义务：

（1）提供工程所需的场地、图纸、资料等；

（2）按照合同约定支付工程款项；

（3）对工程进行监督检查，确保工程质量和安全；

（4）按期交付工程；

（5）承担因甲方原因造成的工程停工、返工、窝工等损失。

2.2承包方的权利和义务：

（1）按照合同约定完成工程建设任务；

（2）确保工程质量和安全；

（3）按期交付工程；

（4）承担因乙方原因造成的工程停工、返工、窝工等损失；

（5）按合同约定向发包方提供施工图纸、施工组织设计等文件。

三、工程款项

3.1工程款项总额为：__________

3.2工程款项支付方式：

（1）开工前支付合同总额的________%；

（2）工程进度款支付：按工程进度分期支付，具体支付比例和方式由双方另行协商确定；

（3）工程竣工后支付合同总额的________%；

（4）质保金：工程竣工验收合格后，乙方应退还甲方质保金__________。

四、工程质量和安全

4.1工程质量标准：符合国家相关工程建设标准及合同约定。

4.2工程安全：乙方应按照国家安全生产法律法规和行业标准，采取有效措施，确保施工安全。

五、合同变更

5.1本合同在履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容变更，双方应协商一致，并签订补充协议。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1发包方或承包方有下列情况之一的，可以解除合同：

（1）一方严重违约，致使合同无法履行；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.甲方提供的场地、图纸、资料等

4.其他相关文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方拟在__________地点修建酒店，乙方愿意承包该工程，丙方作为监理方对工程进行监督管理，为保障甲方权益，确保工程质量和进度，经三方友好协商，就本项目的建设事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________酒店

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

1.5工程投资：__________

1.6工程建设工期：__________

二、甲方的权利和义务

2.1甲方的权利：

（1）对工程的设计、施工、验收等环节拥有最终决定权；

（2）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成工程；

（3）有权要求乙方提供工程进度、质量、安全等方面的报告；

（4）有权要求监理方对工程进行监督管理，确保工程质量和进度；

（5）有权在必要时对乙方进行更换或调整。

2.2甲方的义务：

（1）按照合同约定提供工程所需的场地、图纸、资料等；

（2）按照合同约定支付工程款项；

（3）对工程进行监督检查，确保工程质量和安全；

（4）按期交付工程；

（5）承担因甲方原因造成的工程停工、返工、窝工等损失。

三、乙方的权利和义务

3.1乙方的权利：

（1）按照合同约定完成工程建设任务；

（2）在必要时，要求甲方提供施工图纸、施工组织设计等文件；

（3）在甲方同意的情况下，对施工方案进行调整。

3.2乙方的义务：

（1）按照合同约定确保工程质量和安全；

（2）按期交付工程；

（3）承担因乙方原因造成的工程停工、返工、窝工等损失；

（4）按合同约定向甲方提供施工图纸、施工组织设计等文件。

四、监理方的权利和义务

4.1监理方的权利：

（1）对工程的设计、施工、验收等环节进行监督管理；

（2）对乙方提出整改意见，乙方应在规定时间内整改完毕；

（3）对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，发现问题及时向甲方报告。

4.2监理方的义务：

（1）按照合同约定对工程进行监督管理；

（2）对甲方和乙方提供的技术支持和服务；

（3）对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，确保工程顺利进行。

五、违约责任

5.1乙方如未按合同约定完成工程建设任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

5.2乙方如因自身原因导致工程停工、返工、窝工等损失，甲方有权要求乙方承担相应责任。

5.3监理方如未按合同约定履行职责，甲方有权要求监理方承担违约责任。

六、利益条款

6.1甲方在工程验收合格后，有权要求乙方提供工程保修服务，保修期为__________年。

6.2甲方在工程验收合格后，有权要求乙方提供工程维修服务，维修费用由乙方承担。

六、限制条款

7.1乙方在施工过程中，不得擅自改变工程设计和施工方案，如需变更，应经甲方同意。

7.2乙方在施工过程中，不得使用不合格的材料和设备，如使用，甲方有权要求乙方承担相应责任。

七、争议解决

7.1三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1发包方或承包方或监理方有下列情况之一的，可以解除合同：

（1）一方严重违约，致使合同无法履行；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同自三方签字盖章之日起生效。

9.3本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.甲方提供的场地、图纸、资料等

4.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在对工程进行监督管理，确保工程质量和进度，保障甲方的权益。丙方作为独立的第三方，能够客观、公正地处理工程中的问题，维护甲乙双方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目的主要投资方，对工程的质量、进度和投资控制具有决定性作用。甲方主导的合同能够确保工程按照既定目标进行，降低投资风险，实现项目的预期效益。同时，甲方的主导地位有利于维护自身的合法权益，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于乙方具备丰富的工程承包经验和资质，甲方拟委托乙方进行__________项目的建设，丙方作为监理方对工程进行监督管理，为保障乙方权益，确保工程质量和进度，经三方友好协商，就本项目的建设事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

1.5工程投资：__________

1.6工程建设工期：__________

二、乙方的权利和义务

2.1乙方的权利：

（1）按照合同约定获得工程款项；

（2）在施工过程中，有权要求甲方提供必要的施工图纸、施工组织设计等文件；

（3）在工程验收合格后，有权要求甲方提供工程保修服务；

（4）在工程验收合格后，有权要求甲方提供工程维修服务；

（5）在必要时，有权要求甲方对施工方案进行调整。

2.2乙方的义务：

（1）按照合同约定完成工程建设任务；

（2）确保工程质量和安全；

（3）按期交付工程；

（4）承担因乙方原因造成的工程停工、返工、窝工等损失；

（5）按合同约定向甲方提供施工图纸、施工组织设计等文件。

三、丙方的权利和义务

3.1丙方的权利：

（1）对工程的设计、施工、验收等环节进行监督管理；

（2）对承包方提出整改意见，承包方应在规定时间内整改完毕；

（3）对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，发现问题及时向甲方报告。

3.2丙方的义务：

（1）按照合同约定对工程进行监督管理；

（2）对甲方和承包方提供的技术支持和服务；

（3）对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，确保工程顺利进行。

四、甲方的权利和义务

4.1甲方的权利：

（1）对工程的设计、施工、验收等环节进行监督；

（2）在工程验收合格后，有权要求承包方提供工程保修服务；

（3）在工程验收合格后，有权要求承包方提供工程维修服务；

（4）在必要时，有权要求承包方对施工方案进行调整。

4.2甲方的义务：

（1）按照合同约定支付工程款项；

（2）提供工程所需的场地、图纸、资料等；

（3）对工程进行监督检查，确保工程质量和安全；

（4）按期交付工程；

（5）承担因甲方原因造成的工程停工、返工、窝工等损失。

五、违约责任

5.1承包方如未按合同约定完成工程建设任务，甲方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

5.2承包方如因自身原因导致工程停工、返工、窝工等损失，甲方有权要求承包方承担相应责任。

5.3监理方如未按合同约定履行职责，甲方有权要求监理方承担违约责任。

六、利益条款

6.1承包方在工程验收合格后，有权要求甲方提供工程保修服务，保修期为__________年。

6.2承包方在工程验收合格后，有权要求甲方提供工程维修服务，维修费用由甲方承担。

七、限制条款

7.1承包方在施工过程中，不得擅自改变工程设计和施工方案，如需变更，应经甲方同意。

7.2承包方在施工过程中，不得使用不合格的材料和设备，如使用，甲方有权要求承包方承担相应责任。

八、争议解决

8.1三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同解除

9.1发包方或承包方或监理方有下列情况之一的，可以解除合同：

（1）一方严重违约，致使合同无法履行；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由