2024年度软件开发与授权合同：定制ERP系统开发

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度软件开发与授权合同：定制ERP系统开发本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义2.软件开发与授权2.1软件开发范围2.2软件功能要求2.3软件技术标准2.4软件开发周期2.5软件授权范围2.6软件授权期限3.技术支持与维护服务3.1技术支持服务内容3.2技术支持服务期限3.3系统维护服务内容3.4系统维护服务期限4.合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付条款4.3发票开具5.知识产权5.1软件著作权5.2专利权5.3乙方对甲方提供的技术资料保密6.违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约7.争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点7.3仲裁结果8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决11.其他条款11.1通知与送达11.2合同附件11.3合同的完整性12.甲方（客户）签字13.乙方（开发商）签字14.签字日期第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册号：），地址：（甲方注册地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册号：），地址：（乙方注册地址）。1.3合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，如：软件、系统、开发等）2.软件开发与授权2.1软件开发范围乙方根据甲方的实际需求，为甲方开发定制ERP系统，具体开发范围包括但不限于：（此处详细列出软件开发的具体内容）。2.2软件功能要求2.3软件技术标准2.4软件开发周期乙方的软件开发周期为：（具体时间），自合同签订之日起计算。2.5软件授权范围乙方将定制ERP系统的软件著作权及与该软件相关的所有知识产权授权给甲方使用，授权范围如下：（此处详细描述授权范围）。2.6软件授权期限乙方的软件授权期限为：（具体时间），自软件交付之日起计算。3.技术支持与维护服务3.1技术支持服务内容3.2技术支持服务期限技术支持服务的期限为：（具体时间），自软件交付之日起计算。3.3系统维护服务内容3.4系统维护服务期限系统维护服务的期限为：（具体时间），自软件交付之日起计算。4.合同价格与支付方式4.1合同总价本合同的总价为人民币：（大写金额），小写金额：（金额数字），即（币种）。4.2支付条款4.3发票开具乙方应按照甲方的要求开具正规发票。5.知识产权5.1软件著作权乙方保证对定制ERP系统享有完整的软件著作权。5.2专利权乙方保证对定制ERP系统拥有的专利权进行合法使用。5.3乙方对甲方提供的技术资料保密乙方应对甲方在合同履行过程中提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，保密期限为：（具体时间）。8.违约责任8.1甲方违约如甲方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，具体违约责任如下：（1）甲方未按约定时间支付合同价款的，应支付违约金，违约金为应付款项的1%乘以逾期天数。（2）甲方未按约定提供技术资料或其他合作条件的，乙方有权推迟履行合同，并要求甲方支付因此造成的一切损失。（3）甲方未按约定使用定制ERP系统的，应承担因此产生的一切后果。8.2乙方违约如乙方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，具体违约责任如下：（1）乙方未按约定时间完成软件开发的，应支付违约金，违约金为合同总价款的1%乘以逾期天数。（2）乙方交付的软件不符合约定功能或技术标准的，乙方应负责修复或重新开发，并承担因此造成的一切损失。（3）乙方未按约定提供技术支持或维护服务的，应支付违约金，违约金为服务费用总额的1%乘以逾期天数。9.争议解决9.1争议解决方式如合同各方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2仲裁地点仲裁地点为：（具体地点）。9.3仲裁结果仲裁结果为终局结果，对双方均具有法律约束力。10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.3合同终止（1）双方协商一致解除合同；（2）合同期限届满；（3）一方违约导致合同无法履行，另一方解除合同；（4）法律规定合同终止的其他情形。11.保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限为：（具体时间）。11.3泄密责任如任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。12.通知与送达双方通过电子邮件、快递或挂号信等方式互相发送通知和文件，均视为有效送达。13.合同附件本合同附件包括：（附件名称列表）。14.合同的完整性本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。签字日期：____年____月____日甲方（客户）签字：乙方（开发商）签字：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所述第三方指除甲、乙双方之外，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介机构、咨询顾问、技术供应商、分包商等。15.2第三方责任第三方介入本合同项下的任何工作或服务，并不免除甲乙双方根据本合同应承担的任何责任和义务。第三方的工作或服务应符合本合同的约定，如因其过错导致合同一方或双方遭受损失，由该第三方承担相应责任。15.3第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。如双方未能就第三方选择达成一致，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。16.第三方义务16.1第三方应按照甲乙双方的要求和本合同的约定，提供其服务或产品。16.2第三方应保证其服务或产品的质量、性能、安全性等符合甲乙双方的约定和行业标准。16.3第三方应对其提供的服务或产品中的知识产权、商业秘密等保密信息予以保密，并承担相应的保密义务。17.第三方责任限额17.1除非本合同有其他明确规定，第三方对甲乙双方的责任限额为其收取的费用总额。17.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失的，责任限额不受限制。17.3第三方如因违约行为导致甲乙双方遭受损失的，责任限额为其违约行为所对应的赔偿金额。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方之间不存在任何直接的合同关系，乙方作为开发方，对甲方负责。18.2第三方与乙方之间不存在任何直接的合同关系，甲方作为客户，对乙方负责。18.3第三方应按照本合同的约定向甲方提供服务或产品，并接受甲方的监督和管理。19.第三方介入的变更与终止19.1第三方如欲变更或终止其服务或产品，应提前通知甲乙双方，并征得甲乙双方的同意。19.2如第三方未能按照本合同约定提供服务或产品，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。20.第三方介入的争议解决20.1如第三方介入引起任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。20.2第三方作为被告时，甲方和乙方均有权作为共同原告参与诉讼。21.附加条款21.1本合同的第三方介入条款如需修改或补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。21.2本合同的第三方介入条款不得与本合同其他条款相抵触，如发生抵触，以本条款为准。22.合同的完整性本合同及其附件、第三方介入的补充协议为双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。签字日期：____年____月____日甲方（客户）签字：乙方（开发商）签字：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：软件开发需求说明书本附件详细描述了甲方对定制ERP系统的功能需求、技术要求、性能指标等。2.附件二：软件设计文档本附件包含了定制ERP系统的总体设计、模块设计、接口设计等详细信息。3.附件三：软件开发计划书本附件详细阐述了软件开发的具体时间表，包括各阶段的开始和结束时间。4.附件四：技术支持与维护服务协议本附件详细描述了乙方提供技术支持与维护服务的具体内容、服务期限等。5.附件五：软件授权协议本附件明确了乙方将定制ERP系统的软件著作权及与该软件相关的所有知识产权授权给甲方使用的具体条款。6.附件六：保密协议本附件详细规定了甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等的保密义务。7.附件七：第三方服务协议本附件规定了第三方介入本合同项下的服务或产品提供的具体义务和责任。8.附件八：付款凭证本附件包括了甲乙双方在合同履行过程中的付款凭证，如发票、收据等。9.附件九：验收报告本附件包含了甲方对乙方交付的软件产品进行验收的结果，包括验收合格证明、测试报告等。10.附件十：违约金计算公式本附件提供了违约金计算的详细公式和参数，用于确定违约行为导致的违约金金额。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定a)甲方未按约定时间支付合同价款的，应支付违约金，违约金为应付款项的1%乘以逾期天数。b)甲方未按约定提供技术资料或其他合作条件的，乙方有权推迟履行合同，并要求甲方支付因此造成的一切损失。c)甲方未按约定使用定制ERP系统的，应承担因此产生的一切后果。2.乙方违约行为及责任认定a)乙方未按约定时间完成软件开发的，应支付违约金，违约金为合同总价款的1%乘以逾期天数。b)乙方交付的软件不符合约定功能或技术标准的，乙方应负责修复或重新开发，并承担因此造成的一切损失。c)乙方