共赢拆除施工合同

共赢拆除施工合同合同编号：__________共赢拆除施工合同第一条工程概况1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3拆除施工内容：________________1.4拆除施工工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成拆除施工任务。2.2乙方应保证拆除施工的安全，确保施工过程中不发生安全事故。2.3乙方应遵守国家有关拆除施工的法律法规，承担因施工原因导致的一切法律责任。2.4乙方应按照约定的时间、质量和数量完成拆除施工任务，不得延误。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定的时间和要求，向乙方支付拆除施工费用。3.2甲方应提供施工所需的相关资料和现场条件，确保乙方顺利进行施工。3.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题给予及时协助和解决。3.4甲方应按照约定时间支付乙方拆除施工费用，否则乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。第四条施工费用及支付方式4.1乙方拆除施工费用的总额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2甲方支付乙方拆除施工费用的方式如下：（1）自本合同签订之日起__日内，甲方支付乙方拆除施工费用的__%；（2）乙方完成拆除施工任务后，甲方支付乙方拆除施工费用的__%。4.3甲方支付乙方拆除施工费用时，应出具合法的支付凭证。第五条施工安全5.1乙方应严格按照国家有关拆除施工的安全规定进行施工，确保施工安全。5.2乙方应在施工过程中，对施工现场进行封闭、警示，确保施工安全。5.3乙方应按照甲方要求，对施工现场进行清理，确保施工完毕后场地的整洁。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的时间、质量和数量完成拆除施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为拆除施工费用的__%。6.2甲方未按照约定的时间和要求支付乙方拆除施工费用的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为拆除施工费用的__%。6.3乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。6.4甲方未提供施工所需的相关资料和现场条件，导致乙方施工延误的，甲方应承担相应的违约责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至拆除施工任务完成之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.项目拆除施工方案2.乙方拆除施工资质证明3.施工安全措施及应急预案4.施工进度计划及时间表5.拆除施工费用明细表6.甲方支付凭证7.乙方施工人员名单及资质证明8.施工场地现状照片及视频资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量和数量完成拆除施工任务，属于违约行为。2.甲方未按照约定的时间和要求支付乙方拆除施工费用，属于违约行为。3.乙方在施工过程中发生安全事故，未能保证施工安全，属于违约行为。4.甲方未提供施工所需的相关资料和现场条件，导致乙方施工延误，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有拆除施工需求方的自然人、法人和其他组织。2.乙方：指具备拆除施工资质和能力，接受甲方委托进行拆除施工的自然人、法人和其他组织。3.拆除施工：指根据甲方的要求，对指定的建筑物、构筑物或者其他结构进行拆除作业的活动。4.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整施工计划。2.施工安全事故：乙方应严格按照施工安全规定进行施工，发生安全事故时，应立即启动应急预案，妥善处理，并及时报告甲方。3.施工费用支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有纠纷，可通过协商、调解或仲裁解决。4.施工质量问题：乙方应保证施工质量，如出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并有权要求乙方支付违约金。五、