2024年新居样板房设计专项协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新居样板房设计专项协议本合同目录一览第一条：协议背景与宗旨1.1：甲方对新居样板房设计的需求1.2：乙方提供专业设计服务的义务1.3：协议的目的与适用范围第二条：定义与解释2.1：甲方指新居项目的开发商或业主2.2：乙方指承担设计工作的公司或个人设计师2.3：样板房指用于展示新居项目特点的示范性居住空间第三条：设计要求与标准3.1：设计风格与主题3.2：空间布局与功能分区3.3：材料选择与品牌标准3.4：设计图纸与效果呈现第四条：设计时间表4.1：初步设计完成时间4.2：设计修改与完善周期4.3：最终设计方案确认时间4.4：设计交付物清单与时间点第五条：费用与支付5.1：设计费用的总额与分期支付计划5.2：额外服务与费用说明5.3：支付方式与支付账户5.4：发票开具与税务事项第六条：知识产权与版权6.1：设计成果的知识产权归属6.2：乙方对设计作品的版权声明6.3：甲方使用设计成果的权限与限制第七条：保密条款7.1：保密信息的范围与定义7.2：保密责任的期限与例外7.3：违反保密条款的后果第八条：违约责任8.1：甲方未按约定支付费用的后果8.2：乙方未按约定完成设计工作的后果8.3：不可抗力导致的违约情况第九条：争议解决9.1：双方争议的解决方式9.2：仲裁地点与机构9.3：法律适用与司法管辖第十条：合同的生效与终止10.1：合同的签署与生效条件10.2：合同提前终止的条件与后果10.3：合同期满后的权利与义务处理第十一条：附加条款11.1：其他双方商定的附加条款第十二条：合同修改与补充12.1：合同修改的程序12.2：合同补充协议的形式与效力第十三条：合同附件13.1：设计brief13.2：设计费明细表13.3：支付凭证样本13.4：其他重要文件第十四条：全体条款的承认14.1：双方对合同条款的认可14.2：合同的完整性与独立性14.3：合同的约束力与法律效力第一部分：合同如下：第一条：协议背景与宗旨1.1：甲方为新居项目的开发商或业主，乙方为承担设计工作的公司或个人设计师。1.2：甲方希望乙方提供专业的设计服务，以完成新居样板房的设计工作。1.3：本协议的目的是明确双方在设计过程中的权利、义务和责任，确保设计工作的顺利进行。第二条：定义与解释2.1：甲方指新居项目的开发商或业主。2.2：乙方指承担设计工作的公司或个人设计师。2.3：样板房指用于展示新居项目特点的示范性居住空间。2.4：设计成果指乙方根据本协议要求完成的设计图纸、效果图等交付物。第三条：设计要求与标准3.1：设计风格与主题乙方应根据甲方的需求和目标客户群体，设计出符合新居项目特点的主题和风格。3.2：空间布局与功能分区乙方应根据甲方的需求和目标客户群体，合理规划样板房的空间布局和功能分区，满足居住和使用需求。3.3：材料选择与品牌标准乙方应根据甲方的需求和目标客户群体，选择符合设计风格和质量要求的材料和品牌，并提供详细的材料品牌清单。3.4：设计图纸与效果呈现乙方应按照甲方的要求，提供清晰、完整的设计图纸和效果图，包括平面图、立面图、剖面图等，并保证设计效果的呈现。第四条：设计时间表4.1：初步设计完成时间乙方应在约定的时间内完成初步设计方案，并提交给甲方审查。4.2：设计修改与完善周期乙方根据甲方的反馈意见，进行必要的修改和完善，直至甲方满意。4.3：最终设计方案确认时间乙方应在甲方确认最终设计方案后，按照约定的时间完成设计交付物。4.4：设计交付物清单与时间点乙方应按照约定的时间点，提供完整的设计交付物，包括设计图纸、效果图、材料品牌清单等。第五条：费用与支付5.1：设计费用的总额与分期支付计划乙方的设计费用总额为【】元人民币，甲方应按照约定的分期支付计划进行支付。5.2：额外服务与费用说明如甲方需要乙方提供额外的服务，包括但不限于施工现场指导、材料采购等，双方应另行协商确定费用。5.3：支付方式与支付账户甲方应通过银行转账的方式，将设计费用支付至乙方指定的账户。5.4：发票开具与税务事项乙方应按照甲方的要求，开具正规发票，并承担相关的税务责任。第六条：知识产权与版权6.1：设计成果的知识产权归属设计成果的知识产权归甲方所有，乙方需在设计成果上注明甲方名称和版权所有。6.2：乙方对设计作品的版权声明乙方声明对设计作品享有版权，未经乙方书面同意，甲方不得将设计作品公开发布、复制或用于商业用途。6.3：甲方使用设计成果的权限与限制甲方有权使用设计成果进行新居项目的宣传、展示和销售，但不得未经乙方同意将设计成果用于其他项目或商业用途。第七条：保密条款7.1：保密信息的范围与定义保密信息包括乙方在设计过程中提供的所有设计文件、图纸、效果图、材料信息等。7.2：保密责任的期限与例外乙方应对保密信息承担无限期的保密责任，但法律另有规定或双方另有约定的除外。7.3：违反保密条款的后果如乙方违反保密条款，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第八条：违约责任8.1：甲方未按约定支付费用的后果如甲方未按约定时间支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，甲方应承担因此导致的设计进度延误的责任。8.2：乙方未按约定完成设计工作的后果如乙方未按约定时间完成设计工作，乙方应承担因此导致的设计进度延误的责任，并支付违约金。8.3：不可抗力导致的违约情况如双方因不可抗力导致无法履行合同，双方应协商解决，根据情况减轻或免除违约责任。第九条：争议解决9.1：双方争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。9.2：仲裁地点与机构如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点应为【】，仲裁机构为【】。9.3：法律适用与司法管辖本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由有管辖权的法院管辖。第十条：合同的生效与终止10.1：合同的签署与生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2：合同提前终止的条件与后果10.3：合同期满后的权利与义务处理合同期满后，乙方应将所有设计文件、图纸等交付给甲方，并继续保密相关信息。第十一条：附加条款11.1：其他双方商定的附加条款如双方在合同履行过程中，有任何新的要求和约定，均可作为附加条款，经双方确认后纳入合同。第十二条：合同修改与补充12.1：合同修改的程序合同的修改或补充应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。12.2：合同补充协议的形式与效力合同补充协议应由双方签署并盖章，具有与合同同等的法律效力。第十三条：合同附件13.1：设计brief13.2：设计费明细表13.3：支付凭证样本13.4：其他重要文件第十四条：全体条款的承认14.1：双方对合同条款的认可双方承认本合同的全体条款，并同意受其约束。14.2：合同的完整性与独立性本合同的各条款相互独立，如某一条款无效，不影响其他条款的效力。14.3：合同的约束力与法律效力本合同一经签署，即具有法律效力，对双方均具有约束力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1：第三方指非甲方、乙方以外的自然人、法人或其他组织。1.2：第三方介入包括但不限于中介方、审查方、施工方、材料供应商等。第二条：第三方介入的程序与条件2.1：甲方、乙方同意引入第三方时，应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2：第三方介入前，甲方、乙方应共同协商确定第三方的选择标准、程序和责任限额。第三条：第三方的责任与义务3.1：第三方应按照甲乙方的要求，提供专业、高效的服务。3.2：第三方应承担因其自身原因导致的设计进度延误、质量问题等责任。3.3：第三方应对甲方、乙方提供的保密信息承担保密责任，不得泄露给其他方。第四条：第三方的权利与利益4.1：第三方有权按照约定获得相应的报酬和服务费用。4.2：第三方有权要求甲方、乙方提供必要的协助和支持。第五条：甲方、乙方的义务与责任5.1：甲方、乙方应确保选定的第三方具备相应的资质、能力和信誉。5.2：甲方、乙方应对第三方的工作进行监督和评估，确保第三方按照约定履行义务。5.3：甲方、乙方应承担因自身原因导致第三方无法履行义务的责任。第六条：第三方介入的变更与终止6.1：如甲方、乙方同意变更第三方的服务内容、范围或终止第三方服务，应签订书面协议进行确认。第七条：第三方责任限额7.1：甲方、乙方应与第三方明确约定责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。7.2：如第三方因故意或过失导致甲方、乙方损失，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。7.3：甲方、乙方不得因第三方的违约行为而免除自身应承担的合同责任。第八条：争议解决与法律适用8.1：如第三方介入引起的争议，甲方、乙方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。8.2：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条：合同的生效与终止9.1：本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.2：合同提前终止的条件与后果，按照第十条的规定执行。第十条：附件与补充协议10.1：本合同附件包括但不限于第三方服务协议、责任限额约定等。10.2：补充协议应由双方签署并盖章，具有与合同同等的法律效力。第十一条：全体条款的承认11.1：双方对合同条款及第三方介入的修正内容予以认可，并同意受其约束。11.2：本合同的各条款相互独立，如某一条款无效，不影响其他条款的效力。11.3：本合同一经签署，即具有法律效力，对双方均具有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计brief详细说明：设计brief应包括设计风格、主题、空间布局、功能分区、材料选择等基本信息，以便乙方根据brief进行设计工作。附件2：设计费明细表详细说明：设计费明细表应详细列出乙方设计工作的各项费用，包括设计费、修改费、额外服务费等，以及费用的支付计划和支付方式。附件3：支付凭证样本详细说明：支付凭证样本应包括支付方式、支付账户、支付金额等信息，以便甲方进行支付和乙方进行核对。附件4：设计图纸详细说明：设计图纸应包括平面图、立面图、剖面图等，详细展示乙方设计的设计效果和细节。附件5：材料品牌清单详细说明：材料品牌清单应列出乙方设计中使用的所有材料品牌，以便甲方进行材料采购和监督。附件6：第三方服务协议详细说明：第三方服务协议应明确第三方的服务内容、范围、责任限额等信息，以便甲方、乙方与第三方之间明确权利和义务。附件7：责任限额约定详细说明：责任限额约定应明确乙方对设计成果的赔偿限额和责任范围，以保护甲方利益。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付设计费用。2.乙方未按约定时间完成设计工作。3.第三方未按约定提供服务或存在过失导致甲方、乙方损失。责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，甲方应承担因此导致的设计进度延误的责任。2.乙方未按约定时间完成设计工作，乙方应承担因此导致的设计进度延误的责任，并支付违约金。3.第三方未按约定提供服务或存在过失导致甲方、乙方损失，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。示例说明：1.如果甲方在约定时间内未支付设计费用，乙方可以暂停设计工作，并要求甲方承担设计进度延误的责任。2.如果乙方未在约定时间内完成设计工作，乙方应承担设计进度延误的责任，并按照约定支付违约金。3.如果第三方未按约定提供服务或存在过失导致甲方、乙方损失，甲方、乙方可以要求第三方承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指新居项目的开发商或业主。2.乙方：指承担设计工作的公司或个人设计师。3.设计成果：指乙方根据本合同要求完成的设计图纸、效果图等交付物。4.第三方：指非甲方、乙方以外的自然人、法人或其他组织。5.违约：指甲方、乙方或第三方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。6.违约金：指乙方未按约定时间完成设计工作所需支付的违约费用。7.设计费：指乙方为完成设计工作所收取的费用。8.第三方服务协议：指甲方、乙方与第三方签订的明确第三方的服务内容、范围、责任限额等信息的协议。1.本合同中的甲