2024年新型机电设备安装分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新型机电设备安装分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2分包方定义1.3机电设备定义第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同期限4.1工期起始时间4.2工期终止时间4.3延期条款第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量问题处理第六条技术支持和培训6.1技术支持6.2培训内容6.3培训时间第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的解释12.3合同的修改第十三条附件13.1工程量清单13.2技术规范13.3其他重要文件第十四条签字盖章14.1承包方签字14.2分包方签字14.3生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2分包方定义1.3机电设备定义第二条合同范围及工程量2.1工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：机电设备的安装、调试、验收、培训、售后服务等环节的工作。2.2工程量清单工程量清单详见附件，分包方应按照清单约定的数量和规格完成机电设备的安装工作。2.3工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化的，双方应协商签订变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因原材料价格、人工费用等因素发生重大变化的，双方可协商调整合同价格，并签订补充协议。3.3支付方式合同总价分三次支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后[时间]个工作日内，支付合同总价[比例]的预付款；（2）工程进度达到[比例]时，支付合同总价[比例]的进度款；（3）工程验收合格后[时间]个工作日内，支付合同总价[比例]的尾款。第四条合同期限4.1工期起始时间4.2工期终止时间4.3延期条款如分包方因特殊情况无法在合同约定的工期终止时间内完成工程的，应提前[时间]个工作日向承包方提出延期申请，双方协商确定延期时间。如分包方未按约定时间完成工程，应按照逾期交付工程的规定承担违约责任。第五条质量标准与要求5.1质量标准分包方应按照合同约定的质量标准完成机电设备的安装工作，确保机电设备安装质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。5.2质量验收工程验收分为中间验收和竣工验收，具体验收标准和程序如下：（1）中间验收：在工程进度达到[比例]时，由承包方组织进行中间验收，分包方应按照验收要求提供相关资料和试运行；（2）竣工验收：工程完成后，由承包方组织进行竣工验收，分包方应按照验收要求提供相关资料和试运行。5.3质量问题处理如在验收过程中发现质量问题的，分包方应在[时间]个工作日内按照承包方的要求进行整改，直至符合合同约定的质量标准。如分包方未在约定时间内整改到位，承包方有权委托第三方进行整改，费用由分包方承担。第八条违约责任8.1违约行为（1）分包方未按照合同约定的时间、质量、工程量完成工作的，视为违约；（2）承包方未按照合同约定的时间、方式支付价款的，视为违约；（3）双方其他违反合同约定的行为。8.2违约责任（1）分包方违约的，应向承包方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程总价×违约金比例；（2）承包方违约的，应向分包方支付违约金，违约金计算方式为：未支付价款×违约金比例。8.3违约赔偿如违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。9.3诉讼管辖双方同意，本合同争议的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十条保密条款10.1保密内容（1）合同双方的商业秘密；（2）合同履行过程中获取的对方的保密信息；（3）其他双方约定需要保密的内容。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同履行完毕之日止。10.3泄密责任如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，并向对方支付违约金，违约金计算方式为：泄露信息的价值×违约金比例。第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方均不承担违约责任。一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.2合同的解释本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有冲突，以补充协议为准。12.3合同的修改本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出，方为有效。第十三条附件13.1工程量清单详见附件，作为本合同的组成部分。13.2技术规范详见附件，作为本合同的组成部分。13.3其他重要文件详见附件，作为本合同的组成部分。第十四条签字盖章14.1承包方签字（签字）14.2分包方签字（签字）14.3生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除承包方和分包方之外，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、验收方等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于：合同履行过程中的监理、验收、技术支持、争议调解等。第二条第三方介入方式2.1委托方式双方同意，如有必要，可以书面形式委托第三方作为监理、验收等机构，对合同履行过程进行监督、检查和评价。2.2协作方式第三方作为协助方，在合同履行过程中提供技术支持、争议调解等服务，但不改变甲乙双方的权利义务。第三条第三方责任3.1第三方责任限制第三方对合同的履行承担有限责任，其责任范围和限额在本合同及其补充协议中明确。3.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的委托协议，认真履行监理、验收等职责，提供真实、准确的数据和意见。3.3第三方权利第三方在履行监理、验收等职责过程中，发现合同履行不符合约定的，有权要求甲乙双方采取措施予以改正。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的独立性第三方作为独立第三方，与甲乙双方不存在任何隶属或利益关系。4.2第三方与甲乙方的沟通第五条第三方介入的变更与解除5.1变更如甲乙双方同意变更第三方的职责范围或限额，应签订书面补充协议。5.2解除如甲乙双方同意解除第三方介入，应提前书面通知第三方，并办理相关手续。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式如第三方介入过程中发生争议，应通过甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第七条第三方介入的费用7.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同或补充协议中明确。7.2支付方式甲乙双方按照合同约定或补充协议的约定，向第三方支付费用。第八条第三方介入的保密8.1保密内容第三方介入过程中获取的甲乙双方的保密信息，包括但不限于商业秘密、技术资料等。8.2保密期限保密期限自第三方介入开始之日起至合同履行完毕之日止。8.3泄密责任如第三方违反保密条款，泄露甲乙双方的保密信息，应承担违约责任，并向甲乙双方支付违约金。第九条法律适用和争议解决9.1法律适用本合同及其补充协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决如甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，第三方不承担违约责任。10.2合同的解释本合同及其补充协议未尽事宜，由甲乙双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同的修改本合同及其补充协议的任何修改、补充均须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出，方为有效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出所有机电设备的型号、数量、规格、价格等信息。附件2：技术规范详细说明机电设备安装的技术要求、标准、流程等信息。附件3：监理、验收程序详细说明监理、验收的流程、标准、责任等信息。附件4：第三方机构资质证明提供第三方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。附件5：费用支付明细表详细列出第三方介入的费用明细，包括咨询费、监理费、验收费等。附件6：保密协议详细说明双方及第三方应遵守的保密条款，包括保密内容、保密期限、泄密责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按约定时间、质量、工程量完成工作的；2.分包方未按约定时间、质量、工程量完成工作的；3.第三方未按约定履行监理、验收等职责的；4.甲乙双方未按约定支付费用的；5.违反保密协议的。责任认定：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程总价×违约金比例；2.违约方应承担因违约造成的损失赔偿责任；3.第三方如因过失导致合同履行不符合约定的，应承担相应的责任；4.甲乙双方应按照合同约定或补充协议的约定，向第三方支付费用。示例说明：如承包方未按照约定时间完成工作，视为违约。违约方应向甲乙双方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程总价×10