综合布线施工合同

合同编号：__________一、工程概况1.工程名称：_______综合布线工程2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：包括但不限于综合布线系统的设计、材料采购、施工、调试、验收等。二、合同金额1.本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成施工。三、合同工期1.工程开工日期：_______年_______月_______日。2.工程竣工日期：_______年_______月_______日。3.工期延误：乙方如因自身原因导致工程无法按照约定工期竣工，应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之一。四、质量标准1.乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。2.工程验收标准：按照《综合布线系统工程验收规范》（GB50311-2007）进行验收。3.工程质量保证期：自工程竣工验收合格之日起计算，为期一年。五、材料供应1.乙方负责采购施工所需的材料，并保证材料质量。2.甲方有权对乙方采购的材料进行验收，如不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换或退款。六、施工安全1.乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工现场的安全防护工作。2.乙方应对施工过程中出现的安全事故负责，并承担相应法律责任。七、付款方式1.合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款。2.工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总金额的30%。3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的20%。4.剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。八、违约责任1.乙方如未按照约定工期完成工程，应支付违约金。2.乙方如未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。3.甲方如未按照约定时间支付款项，应支付乙方逾期付款的违约金，计算方式为：每日违约金金额为应付款项的千分之一。九、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.双方在签订合同时应仔细阅读合同条款，确保各自权益。3.合同中涉及的工程内容、工期、质量标准、付款方式等关键条款需双方充分沟通，达成一致。4.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自权利和义务。5.涉及合同变更或解除时，应书面签署补充协议，并经双方确认。解决办法：1.双方应积极履行合同，如发生争议，通过友好协商解决。2.如协商无果，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规，配合法院审理。4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行各自义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系法律规范总称。3.综合布线工程：是指利用电缆或光纤，将各种通信设备、信息处理设备、办公设备等连接成一个完整的通信网络系统。4.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。5.质保金：是指为确保合同履行质量，按照合同约定保留的一部分款项。在合同履行完毕且验收合格后支付。6.诉讼：是指当事人依法向法院请求保护自己的合法权益，并由法院对争议进行审理和判决的活动。特殊应用场合：1.甲方为一家大型企业，对网络稳定性和安全性有较高要求。2.乙方为一家具有多年综合布线施工经验的正规公司。3.工程地点位于市中心繁华地段，施工期间需保证正常营业。4.工程规模较大，涉及多个楼层和部门。5.甲方希望乙方提供长期的技术支持和服务。补充条款：1.鉴于甲方对网络稳定性和安全性有较高要求，乙方应采用国内外知名品牌的产品，并保证产品质量符合甲方的要求。2.乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在施工前向甲方报告。3.施工期间，乙方应遵守甲方的规章制度，确保施工不影响甲方的正常营业。4.工程规模较大，乙方应增派技术人员，确保工程顺利进行。5.工程竣工后，乙方应提供不少于一年的技术支持和服务，确保甲方网络的正