艺术品展览馆建设施工合同开发商

艺术品展览馆建设施工合同开发商合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：艺术品展览馆建设施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、景观工程等。第二条合同价格2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内进行审核确认。2.3乙方应按照双方确认的工程预算和施工进度，合理配置人力、物力资源，确保工程按期完成。第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方合同总价____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价____%。3.2乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、施工进度等要求，完成工程建设。3.3乙方应保证工程质量，确保工程安全，严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。3.4乙方在施工过程中，应遵守环保规定，确保施工对周边环境的影响降至最低。第四条工程验收4.1工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。4.2初步验收在工程进度达到____%时进行，由甲方、乙方、监理方共同参与。4.3最终验收在工程竣工后____个工作日内进行，由甲方、乙方、监理方共同参与。4.4工程验收不合格的，乙方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1甲方未按照合同约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付价款的____%。5.2乙方未按照合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。5.3乙方施工过程中发生安全事故的，应依法承担相应责任。5.4甲方未按照合同约定提供施工条件的，应向乙方支付违约金，违约金为因延误工期造成的乙方损失的____%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.工程预算书5.施工进度计划6.工程验收标准7.安全生产责任书8.环保承诺书9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付价款，认定违约行为的标准为迟延支付超过合同约定的期限。2.乙方未按约定完成工程，认定违约行为的标准为工程进度严重滞后或工程质量不符合验收标准。3.乙方发生安全事故，认定违约行为的标准为未依法承担相应责任。4.甲方未按约定提供施工条件，认定违约行为的标准为影响乙方正常施工超过合同约定的期限。三、法律名词及解释：1.艺术品展览馆建设施工合同：指甲方委托乙方进行艺术品展览馆建设施工的合同。2.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。3.违约金：指一方违反合同约定应向对方支付的违约赔偿金。4.合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的行为。5.工程验收：指对乙方完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查、鉴定和评价。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方迟延支付价款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按照合同约定支付价款。如果协商无果，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.遇到乙方施工进度严重滞后的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方加快施工进度。如果协商无果，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.遇到乙方工程质量不符合验收标准的问题，甲方可以要求乙方按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。如果乙方拒绝整改，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。4.遇到甲方未按约定提供施工条件的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方提供施工条件。如果协商无果，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为艺术品展览馆的建设方，乙方为具备相关资质和经验的施工方。2.甲方委托乙方进行艺术品展览馆的建设施工。3.双方签订艺术品展览馆建设施工合同，明确工程内容、质量标准、合同价格、违约责任等事项。4.乙