办公室翻新腻子粉施工合同

办公室翻新腻子粉施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：办公室翻新腻子粉施工，包括但不限于墙面、顶面腻子粉施工，旧墙面清理，新墙面打磨，涂刷腻子粉等。1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。2.2工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之五。三、质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：按照国家和行业的相关标准、规范进行验收，确保工程质量达到合格等级。3.3质量保证期：自工程验收合格之日起计算，质保期为__________年。质保期内，因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。四、合同价款及支付方式4.1合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。4.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付合同价款。五、乙方的义务和责任5.1乙方应按照约定的工期完成工程，确保工程质量。5.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和标准进行施工，不得擅自修改设计。5.3乙方应承担施工过程中发生的安全事故和质量问题，并承担相应责任。5.4乙方在施工过程中应遵守国家法律法规，不得损害甲方合法权益。六、甲方的义务和责任6.1甲方应按照约定时间支付合同价款。6.2甲方应提供施工场地、施工条件，并协助乙方办理相关手续。6.3甲方应按时提供所需材料、设备，并负责质量验收。6.4甲方应监督乙方施工过程，对乙方施工质量、进度等进行检查。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。7.2甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。7.3乙方擅自修改设计，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。7.4因甲方原因导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方支付停工、窝工等损失。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范和标准3.工程量清单4.材料合格证5.设备合格证6.施工人员资格证书7.安全防护措施方案8.工程验收标准和方法9.付款凭证10.工程进度报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。3.乙方擅自修改设计，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。4.因甲方原因导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方支付停工、窝工等损失。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的违约责任。4.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。5.验收合格：指工程按照约定及国家相关标准、规范的要求完成，并通过甲方验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。3.付款问题：甲方应按照约定时间支付合同价款。如甲方逾期支付，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。4.设计变更：如乙方需对设计进行变更，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可进行。如乙方擅自修改设计，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。五、所有应用场景：本合同适