2024年建筑工程公司内部承包合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程公司内部承包合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4工程地点1.5工程期限第二条合同金额及支付方式2.1合同金额2.2预付款2.3工程进度款2.4竣工结算2.5付款方式及期限第三条承包方的义务和责任3.1工程质量3.2工程进度3.3安全生产3.4材料供应3.5工程验收3.6保修责任第四条发包方的义务和责任4.1资金保障4.2施工条件保障4.3变更管理4.4合同解除4.5违约责任第五条合同的变更和解除5.1合同变更5.2合同解除第六条争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律途径第七条合同的生效、终止和解除7.1合同生效7.2合同终止7.3合同解除第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果9.3不可抗力处理第十条税收和费用10.1税收10.2费用承担第十一条违约责任11.1发包方违约11.2承包方违约第十二条争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4法律途径第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除第十四条其他条款14.1合同的保管14.2合同的复制14.3合同的修改14.4合同的解释14.5合同的补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3工程：指发包方依法发包的，位于工程地点的，具体为建设内容的工程项目。1.4工程地点：指发包方指定的工程建设项目所在地。1.5工程期限：指合同约定的工程开始之日起至工程竣工交付日止的期限。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额：本合同约定的工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、税费等。2.2预付款：合同签订后五个工作日内，发包方支付给承包方工程总价款的30%作为预付款。2.3工程进度款：按照工程实际进度，承包方定期向发包方提交工程进度报告，发包方按照实际完成工程量计算应付工程进度款。2.4竣工结算：工程竣工后，承包方按照合同约定的工程总价款提交竣工结算报告，发包方在验收合格后支付剩余的70%工程价款。2.5付款方式及期限：发包方通过银行转账的方式支付合同款项，具体付款期限按照本合同约定的付款条款执行。第三条承包方的义务和责任3.1工程质量：承包人应按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程进度：承包人应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.3安全生产：承包人应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和公司内部的安全生产规定，确保工程施工过程中的安全生产。3.4材料供应：承包人应按照合同约定的材料供应要求，保证材料质量、数量及供应时间。3.5工程验收：承包人应按照合同约定的验收标准进行自检，工程竣工后，向发包方提交竣工验收申请，发包方组织验收。3.6保修责任：工程竣工验收合格后，承包人应按照合同约定的保修期限和保修范围，承担工程的保修责任。第四条发包方的义务和责任4.1资金保障：发包方应按照合同约定的付款方式和时间，及时向承包人支付合同款项。4.2施工条件保障：发包方应提供符合工程要求的施工场地、基础设施等施工条件，确保工程施工顺利进行。4.3变更管理：如发包方要求对合同工程进行变更，应提前书面通知承包人，并按照合同约定的变更流程进行。4.4合同解除：除合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。如发生合同解除，发包方应按照合同约定承担相应的违约责任。4.5违约责任：发包方如违反合同约定，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。第五条合同的变更和解除5.1合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。5.2合同解除：除合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。如发生合同解除，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。6.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。6.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。6.4法律途径：如仲裁不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。8.2保密期限：本合同项下的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起五年内有效。8.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条不可抗力9.1不可抗力事件：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力后果：如发生不可抗力事件，双方应立即通过书面形式通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。9.3不可抗力处理：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商决定合同的变更或解除。第十条税收和费用10.1税收：双方应依法遵守国家税收法律法规，各自承担因合同履行所产生的税收责任。10.2费用承担：除合同另有约定外，双方因履行合同所发生的各项费用，由各自承担。第十一条违约责任11.1发包方违约：如发包方违反合同约定，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。11.2承包方违约：如承包方违反合同约定，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。第十二条争议解决12.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。12.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。12.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。12.4法律途径：如仲裁不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同终止：合同约定的工程竣工并经验收合格后，本合同终止。13.3合同解除：除合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。如发生合同解除，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。第十四条其他条款14.1合同的保管：双方各自保管好本合同的副本，并确保副本内容与正本一致。14.3合同的修改：本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式进行。14.5合同的补充：本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指除甲乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、施工分包方等。1.2第三方介入：第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方的授权，参与或协助甲乙方完成合同约定的义务。第二条第三方介入的方式和条件2.1方式：第三方介入可以通过提供专业咨询、技术支持、管理服务、分包施工等形式进行。2.2条件：第三方介入需满足合同约定的条件，包括但不限于具备相应的资质、能力和经验等。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合规性，并承担因此产生的损失或责任。3.3第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方的规章制度，确保合同的合法、合规履行。第四条甲乙方的权利和义务4.1甲乙方的权利：甲乙方有权对第三方提供的服务或产品进行监督、检查和验收，并有权提出改进、更换或退款等要求。4.2甲乙方的义务：甲乙方应按照合同约定支付第三方服务或产品费用，并应履行合同约定的其他义务。第五条第三方责任限额5.1限额：第三方对甲乙方承担的责任限额，根据合同约定或甲乙双方的授权确定，并在合同中予以明确。5.2计算方式：第三方责任限额可根据第三方提供的服务或产品的金额、工程量、时间段等因素，通过协商确定。第六条第三方与甲乙方的关系6.1独立性：第三方与甲乙方为平等主体，第三方对甲乙方承担的责任不替代甲乙方的责任。第七条第三方介入的变更和解除7.1变更：合同履行过程中，如甲乙方同意第三方变更其提供的服务或产品，应签订书面变更协议。7.2解除：合同履行过程中，如甲乙方同意解除第三方的介入，应签订书面解除协议，并承担相应的违约责任。第八条第三方违约处理8.1违约：如第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2索赔：甲乙方因第三方违约而遭受的损失，有权向第三方提出索赔。第九条争议解决9.1协商：甲乙方与第三方发生争议时，应通过友好协商解决。9.2调解：如协商不成，甲乙方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁：如调解不成，甲乙方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，甲乙方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1生效：本合同自甲乙方签字或盖章之日起生效。10.2终止：合同约定的工程竣工并经验收合格后，本合同终止。10.3解除：除合同约定的解除条件外，甲乙方不得单方面解除合同。如发生合同解除，甲乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第十一条其他条款11.1保管：甲乙方各自保管好本合同的副本，并确保副本内容与正本一致。11.3修改：本合同的修改和补充，应由甲乙方协商一致，并以书面形式进行。11.5补充：本合同如有未尽事宜，甲乙方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程预算书附件三：施工方案附件四：材料供应合同附件五：工程验收标准附件六：保修条款附件七：第三方服务协议附件八：付款凭证附件九：工程进度报告附件十：变更协议附件十一：违约金计算公式附件十二：赔偿计算公式附件十三：调解协议附件十四：仲裁裁决书附件十五：法院判决书附件的详细要求和说明：1.工程设计图纸：应包括工程的全套设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及设计说明书和相关技术资料。2.工程预算书：应详细列出工程项目的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、税费等，并注明预算书的编制时间和有效期限。3.施工方案：应包括工程施工的具体步骤、方法、工艺和要求，以及施工期间的安全措施和环境保护措施。4.材料供应合同：应明确材料供应的范围、规格、数量、质量标准、供应时间和付款方式等。5.工程验收标准：应包括工程质量、安全、进度等方面的验收标准和流程。6.保修条款：应详细说明保修的范围、期限、责任和要求。7.第三方服务协议：应明确第三方的服务内容、范围、责任、报酬等。8.付款凭证：应包括付款的金额、时间、方式和相关证明文件。10.变更协议：应明确变更的内容、范围、时间和报酬等。11.违约金计算公式：应详细说明违约金的计算方法和计算公式。12.赔偿计算公式：应详细说明赔偿金额的计算方法和计算公式。13.调解协议：应包括调解的结果、双方的权利和义务等内容。14.仲裁裁决书：应包括仲裁庭的组成、裁决结果、裁决日期等内容。15.法院判决书：应包括法院的名称、判决结果、判决日期等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按约定时间完成工程。2.工程质量不符合约定标准。3.材料供应不符合约定要求。4.未按约定支付合同款项。5.未按约定提供服务或产品。6.违反合同约定的保密义务。7.未经授权变更或解除合同。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式计算。2.赔偿金额：根据实际损失金额和合同约定的赔偿计算公式计算。3.责任期限：违约行为发生之日起至违约行为消除之日止。示例说明：1.如承包方未按约定时间完成工程，发包方有权按照违约金计算公式要求承包方支付违约金。2.如工程质量不符合约定标准，发包方有权要求承包方进行整改或重新施工，并支付相应的赔偿金额。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及本合同的附件，包括双方的权利和义务、违约责任等条款。2.发包方：指根据本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年建筑工程公司。3.承包方：指根据本合同约定，承担工程承包义务的一方，即公司内部指定的承包团