工地临时用电合同范例

工地临时用电合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“供电方”）：

乙方（以下简称“用电方”）：

鉴于供电方具备合法的电力供应资质，用电方因施工需要，愿意与供电方签订本临时用电合同，双方经友好协商，达成如下协议：

一、供电方式及范围

1.1供电方同意向用电方提供临时用电服务，供电方式为：__________（如：三相四线制、单相两线制等）。

1.2供电范围：__________（如：施工现场、临时办公区等）。

二、供电期限

2.1本合同有效期为__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.2如遇特殊情况，供电期限可经双方协商一致后延长，但最长不得超过__________年。

三、供电容量及电压

3.1供电容量：__________（如：100kVA、200kVA等）。

3.2供电电压：__________（如：380V、220V等）。

四、电费计算及支付

4.1电费计算方式：按照国家电力价格政策及当地电力公司规定执行。

4.2乙方应按月向供电方缴纳电费，支付方式为：__________（如：现金、银行转账等）。

4.3乙方应于每月__________日前缴纳上月电费，逾期缴纳的，按日加收__________%的滞纳金。

五、用电安全及责任

5.1用电方应严格遵守国家有关电力安全的规定，确保施工现场用电安全。

5.2用电方应指派专人负责施工现场用电管理，定期检查用电设备，发现安全隐患及时整改。

5.3因用电方原因造成供电设施损坏的，用电方应负责修复并承担相应费用。

5.4因供电方原因造成用电方设备损坏的，供电方应负责修复并承担相应费用。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2供电方未按时供电，应向用电方支付违约金，违约金为__________元/天。

6.3用电方未按时缴纳电费，应向供电方支付违约金，违约金为__________元/天。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（供电方）：

法定代表人（或授权代表）：

签字（或盖章）：

日期：

乙方（用电方）：

法定代表人（或授权代表）：

签字（或盖章）：

日期：

附件：

1.甲方供电资质证明材料

2.施工现场用电安全管理制度

3.临时用电工程验收报告

4.临时用电设施清单

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“供电方”）：

乙方（以下简称“用电方”）：

丙方（以下简称“监管方”）：

鉴于供电方具备合法的电力供应资质，用电方因施工需要，为保障施工期间电力供应的稳定和安全，特引入监管方对用电进行监管，三方经友好协商，达成如下协议：

一、供电方式及范围

1.1供电方同意向用电方提供临时用电服务，供电方式为：__________（如：三相四线制、单相两线制等）。

1.2供电范围：__________（如：施工现场、临时办公区等）。

二、供电期限及监管期限

2.1本合同有效期为__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.2监管期限与供电期限相同，监管方应确保用电安全及合同履行。

2.3如遇特殊情况，供电期限及监管期限可经三方协商一致后延长，但最长不得超过__________年。

三、供电容量及电压

3.1供电容量：__________（如：100kVA、200kVA等）。

3.2供电电压：__________（如：380V、220V等）。

四、电费计算及支付

4.1电费计算方式：按照国家电力价格政策及当地电力公司规定执行。

4.2乙方应按月向供电方缴纳电费，支付方式为：__________（如：现金、银行转账等）。

4.3乙方应于每月__________日前缴纳上月电费，逾期缴纳的，按日加收__________%的滞纳金。

五、第三方监管方职责及权利

5.1监管方负责对用电方进行用电监管，确保用电安全及合同履行。

5.2监管方有权对用电方进行定期或不定期的检查，发现安全隐患，有权要求用电方及时整改。

5.3监管方有权向供电方报告用电方违约行为，供电方应予以配合。

5.4监管方有权根据合同约定，对用电方采取必要的限制措施。

六、甲方权益保障及权利

6.1甲方享有对供电质量和用电安全的监督权。

6.2甲方有权要求乙方提供用电设施清单及验收报告。

6.3甲方有权要求监管方对用电方进行监管，确保合同履行。

6.4甲方有权要求用电方在施工期间遵守相关电力安全规定。

6.5甲方有权在合同履行过程中，对用电方进行必要的指导和建议。

七、乙方违约及限制条款

7.1乙方违反合同约定，造成供电设施损坏的，应承担修复责任并赔偿相应损失。

7.2乙方违反电力安全规定，造成安全事故的，应承担全部责任。

7.3乙方逾期缴纳电费的，按日加收__________%的滞纳金，并承担相应违约责任。

7.4乙方在施工期间，如发现用电安全隐患，应及时整改，否则甲方有权采取限制措施，包括但不限于停电、暂停供电等。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方供电资质证明材料

2.施工现场用电安全管理制度

3.临时用电工程验收报告

4.临时用电设施清单

第三方介入的意义和目的：

引入监管方对用电进行监管，有利于提高用电安全，确保合同履行，降低甲方风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为供电方，在合同中享有主导地位，有利于保障自身权益，确保供电质量和用电安全，降低风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工单位”）：

甲方（以下简称“业主”）：

丙方（以下简称“监理单位”）：

鉴于施工单位需在业主指定的工地进行施工，为确保施工期间电力供应的稳定和安全，特引入监理单位对施工用电进行监理，三方经友好协商，达成如下协议：

一、供电方式及范围

1.1供电方（甲方）同意向施工单位提供临时用电服务，供电方式为：__________（如：三相四线制、单相两线制等）。

1.2供电范围：__________（如：施工现场、临时办公区等）。

二、供电期限及监理期限

2.1本合同有效期为__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.2监理期限与供电期限相同，监理单位应确保施工用电安全及合同履行。

三、供电容量及电压

3.1供电容量：__________（如：100kVA、200kVA等）。

3.2供电电压：__________（如：380V、220V等）。

四、电费计算及支付

4.1电费计算方式：按照国家电力价格政策及当地电力公司规定执行。

4.2施工单位应按月向供电方缴纳电费，支付方式为：__________（如：现金、银行转账等）。

4.3施工单位应于每月__________日前缴纳上月电费，逾期缴纳的，按日加收__________%的滞纳金。

五、监理单位职责及权利

5.1监理单位负责对施工单位的用电情况进行监理，确保用电安全及合同履行。

5.2监理单位有权对施工现场的用电设施进行检查，发现安全隐患，有权要求施工单位及时整改。

5.3监理单位有权对供电方的服务进行监督，确保供电质量和安全。

5.4监理单位有权根据合同约定，对施工单位采取必要的限制措施。

六、乙方权益保障及权利

6.1施工单位享有对供电质量和用电安全的知情权。

6.2施工单位有权要求供电方提供用电设施清单及验收报告。

6.3施工单位有权要求监理单位对施工用电进行监管，确保合同履行。

6.4施工单位有权在施工期间，对监理单位的监管提出意见和建议。

6.5施工单位有权要求供电方在合同履行过程中，对施工用电进行必要的指导和建议。

七、甲方违约及限制条款

7.1供电方未按时供电，应向施工单位支付违约金，违约金为__________元/天。

7.2供电方违反电力安全规定，造成安全事故的，应承担全部责任。

7.3供电方逾期未提供用电设施清单及验收报告的，应承担相应违约责任。

7.4供电方在合同履行过程中，未履行必要指导和建议义务的，应承担相应违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议