房屋装修改造施工合同文本

合同编号：__________房屋装修改造施工合同甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据甲方提供的装修改造方案，乙方负责施工图纸设计、材料采购、施工、验收等全部工作。1.4工程预算：双方确认的工程预算为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、施工期限2.1合同约定的工期为_______个月，自双方签订合同之日起计算。2.2乙方若因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。三、材料供应3.1乙方负责根据甲方要求采购施工所需材料，材料品牌、规格、质量等应符合甲方的要求。3.2甲方有权对乙方采购的材料进行验收，如发现不符合合同约定的，有权要求乙方更换或退货。3.3乙方应在施工前向甲方提供材料清单，甲方确认后方可采购。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到甲方要求。4.3工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期服务。五、合同价款及支付方式（1）合同签订后_______天内，支付预算的30%；（2）工程进度达到_______时，支付预算的30%；（3）工程验收合格后，支付预算的20%；（4）质保期结束后，支付预算的10%。5.2甲方支付合同价款时，应提供正规发票。六、违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程的，应支付违约金，计算方式为：__________元/天。6.2甲方未按约定时间支付合同价款的，应支付违约金，计算方式为：__________元/天。6.3乙方施工质量不符合约定的，应承担整改、赔偿责任。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备签订合同的资格。2.工程内容：明确约定装修改造的具体内容，以免施工过程中出现纠纷。3.工程预算：详细列出工程预算，包括材料费用、人工费用等，以便双方核对。4.施工期限：明确约定工期，并根据实际情况合理设置工期延期违约金的比例。5.材料供应：约定材料品牌、规格、质量等要求，确保材料符合甲方要求。6.工程质量：遵守国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。7.合同价款及支付方式：明确支付进度和支付金额，确保甲方按时支付合同价款。8.违约责任：约定违约金计算方式，以便在违约情况下计算损失。解决办法：1.双方发生争议时，应友好协商解决，尽量达成一致意见。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求司法解决。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指法人或其他组织依法享有权利和承担义务的能力。2.民事行为能力：指法人或其他组织通过自己的行为取得权利和承担义务的能力。3.违约金：指当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。4.工期延期：指合同约定的施工期限内，乙方未能完成施工工作。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。6.司法解决：指通过人民法院对合同争议进行裁判的方式。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为装修公司，双方就某一楼盘的多个房屋进行装修合作。2.甲方为个人业主，乙方为个体装修师傅，双方就甲方名下的一套住宅进行装修合作。3.甲方为国有企业，乙方为专业装修公司，双方就办公楼进行装修合作。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为装修公司，双方就某一楼盘的多个房屋进行装修合作。补充条款：甲方应提供每套房屋的详细装修要求，包括装修风格、材料要求等。乙方应在规定的时间内完成每套房屋的装修工作，确保装修质量符合甲方要求。甲方应按照约定的进度支付乙方装修费用。2.甲方为个人业主，乙方为个体装修师傅，双方就甲方名下的一套住宅进行装修合作。补充条款：甲方应提供住宅的详细装修要求，包括装修风格、材料要求等。乙方应在规定的时间内完成住宅的装修工作，确保装修质量符合甲方要求。甲方应按照约定的进度支付乙方装修费用。3.甲方为国有企业，乙方为专业装修公司，双方就办公楼进行装修合作。补充条款：甲方应提供办公楼的详细装修要求，包括装修风格、材料要求等。乙方应在规定的时间内完成办公楼的装修工作