单位建设工程施工合同2024年

合同编号：__________单位建设工程施工合同合同双方：甲方：_______（施工单位名称）乙方：_______（建设单位名称）鉴于甲方为具备相应资质的专业施工单位，乙方为建设工程的建设单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方为乙方承建工程的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______（工程名称）1.2工程地点：_______（工程地点）1.3工程规模：_______（工程规模）1.4工程内容：_______（工程内容）第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），其中包括：（1）建筑工程费：人民币_______元整；（2）安装工程费：人民币_______元整；（3）装饰工程费：人民币_______元整；（4）其他费用：人民币_______元整。2.2合同价格采用固定价格方式，不包括因政策调整、材料价格变动等引起的合同价格调整。第三条合同工期3.1合同约定的工期为_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2甲方应按合同约定的工期完成工程。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此产生的一切费用，并按乙方要求支付违约金。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家现行的有关工程质量标准和要求。4.2甲方应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。4.3工程验收合格后，甲方应按约定提供相关资料和文件，并保证工程在保修期内正常使用。第五条付款方式5.1合同签订后，乙方应支付甲方合同总价款的30%作为预付款。5.2工程进度达到约定的_______%后，乙方应支付相应比例的工程进度款。5.3工程验收合格且甲方提交相关资料和文件后，乙方应支付合同总价款的剩余部分。第六条违约责任6.1甲方未按约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。6.2乙方未按约定支付工程款，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方提交相关资料和文件之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同双方的合法性：确保甲方为具备相应资质的专业施工单位，乙方为合法的建设单位。2.工程概况的准确性：工程名称、地点、规模和内容等信息的填写应准确无误。3.合同价格的明确性：合同总价应包括各项费用，且价格采用固定价格方式。4.合同工期的合理性：确保工期约定合理，并明确起始和终止日期。5.质量标准的符合性：工程质量应符合国家相关标准和要求。6.付款方式的合规性：按照约定的付款比例和时间进行支付。7.违约责任的明确性：违约金和滞纳金的计算方式应明确。8.争议解决的合法性：选择合适的争议解决方式，如友好协商或诉讼。解决办法：1.合同纠纷：通过友好协商解决，协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.合同修改：合同履行过程中，如需修改或补充，双方可签订补充协议，具有同等法律效力。3.法律法规遵守：双方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规，严格执行合同条款。关键词语的法律名词解释：1.资质：指从事特定行业所必需的许可、资格或许可证书。2.固定价格：指在合同签订后，价格不再调整的价格方式。3.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。4.质量标准：指工程质量应达到的国家或行业规定的标准和要求。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的违约金。7.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同纠纷的过程。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如遇设计变更、工程量增减等情形，导致合同总价发生变动的，双方应友好协商，就调整事项签订补充协议。2.不可抗力：因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法按期完成或产生额外费用的，双方可根据影响程度部分或全部免除责任。3.工程质量争议：如工程验收过程中出现质量争议，双方可共同委托具有资质的第三方检测机构进行检测，并根据检测结果协商解决。4.保修期内维修：工程验收合格后，进入保修期内，如出现质量问题，甲方应及时进行维修或更换，确保工程正常使用。5.工程资料移交：工程验收合格且甲方提交相关资